Istotne dla stron postanowienia umowy

Transkrypt

1 Istotne dla stron postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu.r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, Gdańsk, działającym w imieniu województwa pomorskiego reprezentowanym przez: Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora przy kontrasygnacie Marii Awraniec - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a..., z siedzibą, posiadającym wpis do. prowadzonego przez.., pod numerem.. NIP. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą. PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego Dostawa odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Gdańsk w 2015 roku zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego euro. Oznaczenie sprawy RDG BS 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw, od podpisania umowy do wyczerpania się wartości wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2015 r. 3. Miejscem dostarczenia materiałów jest siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A. WYKONANIE UMOWY 2 1. Dostawy materiałów należy realizować sukcesywnie w terminach uzgodnionych z uprawnionym przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2015 r

2 WYNAGRODZENIE 3 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto... zł, (słownie złotych:...00/100 plus % podatek VAT... zł (słownie złotych:...00/100) co łącznie stanowi kwotę brutto... zł (słownie złotych:...00/100) 2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto nie przekroczy... zł (słownie złotych:... 00/100). 3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa 3 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty przewozowe i odbiory dostaw przez Zamawiającego. 2. Zamawiający za wykonaną dostawę zgodnie z umową, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto wykazanej w Formularzu cenowym i ilości faktycznie zrealizowanych jednostek powiększoną o podatek VAT. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 4. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: ) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. KOMUNIKOWANIE 5 1. Zamawiający, będzie wystawiał zamówienia na dostawy kolejnych partii materiałów i przesyłał faksem do Wykonawcy lub telefonicznie. Zamówienia powyższe będą określać ilości zamawianych materiałów, miejsce dostarczenia oraz termin dostawy, który nie może być dłuższy niż 2 dni od daty przesłania faksem zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania każdego zamówienia. 3. Miejsce i termin każdorazowej dostawy Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Nadzór nad realizacją dostawy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Martyna Tytor RDW Gdańsk.

3 2. Odbiór poszczególnych dostaw odbywać się będzie na podstawie złożonych zamówień Zamawiający zastrzega sobie prawo do : a) zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw, b) zmniejszenia ostatecznej wielkości dostawy o której mowa w 1 ust Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 z uwagi na faktyczne ilości dostarczonego asortymentu, gwarantując jednocześnie, że wartość zamówienia będzie wykorzystana w co najmniej 70 %. 3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. KARY UMOWNE 8 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań, wynikających z warunków niniejszej umowy, strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych, w szczególności: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w 3 bez podatku VAT; b) za opóźnienie w dostawie zamówionej partii materiałów - karę umowną w wysokości 5% jej wartości bez podatku VAT za każdy dzień opóźnienia, jeżeli materiały nie zostały dostarczone z powodu okoliczności, za które winę ponosi Wykonawca. 2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w 3 bez podatku VAT. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) mogą być dokonywane z faktur, o których mowa w 5, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 2 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek zapłaci w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 5. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 9

4 a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, c) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową nierzetelnie i nieterminowo odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. e) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania likwidacyjnego. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia. ZMIANY UMOWY Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; c) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy; d) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT); e) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli koniczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa; f) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia lub zwiększenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załączniki: 1. Oferta z dnia,... WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: