Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr. zawarta dnia..r. w w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:., reprezentowaną przez:. - Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w. NIP:.. reprezentowanym: 1).., 2).., zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1. Przedmiot 1. W wyniku przeprowadzanego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę uŝywanego wyposaŝenia do pracowni starych technik drukarskich, Zamawiający kupuje, a Wykonawca dostarcza, zgodnie ze złoŝoną ofertą w dniu., stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 2. Za datę realizacji przedmiotu umowy uwaŝa się datę dostawy i oddania do eksploatacji maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŝenie pracowni starych technik drukarskich, potwierdzone protokołem przekazania przedmiotu umowy do uŝytkowania, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 3. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Cena 1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto: zł (słownie: zł) w tym VAT: zł (słownie: zł). 2. Wartość umowy obejmuje koszty: - przedmiotu umowy, - dostawy do siedziby Zamawiającego, - montaŝu, - szkolenia personelu oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę do chwili sporządzenia protokołu opisanego w 1, pkt 2. 3. Płatność. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w 36 miesięcznych ratach. Pierwsza rata w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, pozostała zapłata w 35 równych miesięcznych ratach. Szczegółowy harmonogram finansowy zostanie określony w załączniku Nr 2 do umowy dostawy. Zamawiający dokona zapłaty pierwszej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem przekazania, o którym mowa w 1, pkt 2 i otrzymania oryginału faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. Nr rachunku Wykonawcy:... 4. Gwarancja 1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi (... miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do uŝytkowania. 2. Okres gwarancji na poszczególne urządzenia przedmiotu umowy ulega przedłuŝeniu o czas wykonywania ich naprawy. 5. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się: a) dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul. 1 Maja 5 w Olsztynie.
c) zainstalować i uruchomić przedmiot umowy, c)przeszkolić wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń, d) zapewnić w okresie gwarancji bezpłatne okresowe przeglądy techniczne.. 6. Kary umowne 1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leŝącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leŝącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy. 3. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) na zasadach Kodeksu cywilnego. 4. W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek. 9. Sąd właściwy Do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy właściwy jest sąd dla siedziby Zamawiającego. 10. Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) w zakresie terminu realizacji, jeŝeli zaszły okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - w przypadku przedłuŝenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych w budynku ul. 1 Maja 5, przedłuŝeniu ulegnie termin dostawy maszyn i urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia, jeŝeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, d) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający, e) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących
następstwem zaistnienia siły wyŝszej; f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; g) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia. h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; i) terminów płatności, wykazanych w harmonogramie finansowym (załącznik nr 2 do niniejszej umowy); 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waŝności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upowaŝnionych przedstawicieli obu Stron. 11. Stosowanie przepisów W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 12. Liczba egzemplarzy Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy. 2. Załącznik nr 2 Harmonogram płatności. 3. Załącznik nr 3 Protokół przekazania. Zamawiający Wykonawca
Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia. Harmonogram finansowy Zamówienie publiczne na Dostawę uŝywanego wyposaŝenia do pracowni starych technik drukarskich Nr raty Kwota brutto Termin płatności 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36... (Zamawiający) (Wykonawca)
Załącznik nr 3 do umowy dostawy nr..z dnia. Olsztyn. Protokół przekazania maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŝenie pracowni starych technik drukarskich zakupionych w przetargu nieograniczonym na Dostawę uŝywanego wyposaŝenia do pracowni starych technik drukarskich LP Nazwa wyposaŝenia Ilość Cena jednostkowa netto Podatek VAT złotych Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1. Maszyna drukująca dociskowa typu Boston format A4 2. Prasa do próbnych odbitek (korektorka) 3. Zszywarka introligatorska do szycia drutem 4. Prasa do złoceń na gorąco (goldprasa) format AB5 5. Falcerka jednonoŝowa 6. Bigówka noŝna 7. NoŜyce introligatorskie format B1 8. Krajarka introligatorska jednonoŝowa o napędzie ręcznym 9. Regał zecerski z kasztami 10. Regał zecerski z szufelkami 11. Regał zecerski z nadstawką 12. Czcionka drewniana 13. Czcionka metalowa
14. Materiał zecerski niezbędny do wykonania składu Wartość ogółem: Słownie:... (Przekazujący) (Przyjmujący)..