U M O W A Nr../RT/2019 NA NADZÓR INWESTORSKI

U M O W A Nr../RT/2019 NA NADZÓR INWESTORSKI Zawarta w Gdańsku w dniu. 2019r., pomiędzy: 1. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-718) przy ul. Elbląskiej 135, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, będącą podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 583-10-23-182, REGON 190966301, BDO 000021875, o kapitale zakładowym w wysokości 114.706.000,00 zł, w imieniu i na rzecz której działają: - - - -.. zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 2.... z siedzibą w..., przy ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, będącą podatnikiem VAT o nr NIP..., Regon., o kapitale zakładowym w wysokości i wpłaconym w kwocie, w imieniu i na rzecz której działają: -... -. -... -. zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 1. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe świadczenia obejmujące usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowach, w których Zamawiający pełni zadania Inwestora, w zakresie specjalności konstrukcyjnobudowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Przez budowę Strony rozumieją nie tylko budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ale również wszelkie roboty budowlane, w tym przebudowę, remont, montaż lub rozbiórkę obiektu budowlanego 3. Zakres usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje wszelkie prace budowlane realizowane w toku procesu budowlanego, którego dotyczy dane zlecenie, o którym mowa w 9 niniejszej umowy, chyba że w tym zleceniu, Zamawiający postanowi inaczej. 4. Zamówienia w ramach zindywidualizowanego zlecenia na określone budowy będą Strona 1 z 10

wystawiane na podstawie oferty Wykonawcy w postępowaniu Wyboru Kontrahenta nr WW/./ /2019, który wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Nadzór inwestorski pełniony będzie w zakresie i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 243 poz. 1623) i późniejszymi zmianami oraz stosownymi przepisami wykonawczymi z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej. 6. Zakres zobowiązania Wykonawcy w ramach świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu obejmuje w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, e) kontrolowanie rozliczeń budowy. 7. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. 1. Zamawiający może wskazać Wykonawcy sposób wykonania zobowiązania, z tym zastrzeżeniem, że nie ma on prawa wydawać mu poleceń w zakresie wkraczający w uprawnienia i kompetencje zawodowe. 2. Wykonawca nie jest uprawniony do odstąpienia od sposobu wykonania umowy bez zgody Zamawiającego. 3. 1. Wykonawca wykona zadania określone w 1 tej Umowy osobiście w zakresie, w jakim posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca ma obowiązek powierzyć wykonanie zadań w zakresie niewykonywanym osobiście, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane wymaganej specjalności. 2. Wykonawca w stosunku do każdej z budów ma obowiązek z uwzględnieniem reguł określonych w 1 ust. 6 powołać inspektorów nadzoru inwestorskiego o specjalnościach branżowych niezbędnych do należytego wykonania zadań. W wypadku ustanowienia inspektorów różnych specjalności Wykonawca pełni zadania koordynacji ich czynności na budowie albo wskaże inspektora nadzoru, któremu powierza tę funkcję. 3. Jeżeli do należytego wykonania umowy konieczne jest posłużenie się innym specjalistą lub ekspertem, Wykonawca posłuży się taką osobą. 4. 1. Wykonawca wykonuje swoje czynności samodzielnie, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy technicznej, zgodnie z regułami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami Strona 2 z 10

prawa, mając na uwadze interes Zamawiającego. 2. Wykonawca działa z własnej inicjatywy na bieżąco, uwzględniając przyjęte harmonogramy prac budowlanych oraz rzeczywisty przebieg prac budowlanych. Wykonawca dokona czynności związanych z czynnościami Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w stosunku do robót odbieranych częściowo lub prac dotyczących elementów ulegających zakryciu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zgłoszenia Kierownika budowy lub innej uprawnionej osoby, chyba że z okoliczności wynika, iż czynności należy dokonać niezwłocznie ze względu na bezpieczeństwo mienia, ludzi lub grożącą szkodę. 3. Z zastrzeżeniem postanowień 4 ust 2 zdanie drugie Wykonawca dokona określonej czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od zgłoszenia Kierownika budowy lub innej uprawnionej osoby. 4. W każdym czasie Zamawiający jest uprawniony do polecania Wykonawcy dokonania określonych czynności w zakresie zobowiązania Wykonawcy. 5. 1. W wypadku, gdy Wykonawca dokonuje oceny prac budowlanych (usług) lub wyrobów (towarów), powinna ona być dokonana na podstawie prawdziwych zdarzeń z uwzględnieniem kryterium zgodności z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, ustaleniami pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, w szczególności wynikającymi z odpowiednich umów oraz z punktu widzenia interesu Zamawiającego. 2. Ocena dokonana przez Wykonawcę powinna zostać utrwalona na piśmie, w formie protokołu lub notatki, zgodnie z przyjętymi zasadami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Wykonawca w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości na skutek dokonanej oceny, przedstawi Zamawiającemu rekomendację w zakresie dalszego postępowania, w szczególności w zakresie rozliczeń z Wykonawcą robót. 4. Wykonawca będzie kontrolował certyfikaty, świadectwa dotyczące wyrobów dostarczonych, montowanych lub wyprodukowanych przez uczestników procesu budowlanego oraz badał jakość tych wyrobów. 6. 1. Wykonawca nie ma prawa dokonywania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, jest on jednak jego reprezentantem na budowie jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 2. Zamawiający może upoważnić Wykonawcę do wykonywania jego praw wynikających z zawartych z innymi uczestnikami procesu budowlanego lub wykonawcami robót budowlanych oraz upoważnić Go do dokonywania w imieniu Zamawiającego określonych czynności prawnych. W takim wypadku Wykonawca będzie działał jako przedstawiciel Zamawiającego w zakresie określonym w pisemnym pełnomocnictwie. 3. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania poszczególnym uczestnikom procesu inwestycyjnego poleceń wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 7. Strona 3 z 10

1. Umowa jako umowa ramowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2021 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej trzech pobytów tygodniowo na każdej z budów określonych w danym zleceniu oraz na każde wezwanie. 3. W przypadku wystąpienia wad w nadzorowanych robotach, po upływie obowiązywania umowy, powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad ich usuwaniem. Jeżeli przyczyna wady nie mogła być dostrzeżona przez Wykonawcę przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca będzie uprawniony do odrębnego wynagrodzenia za czynności wykonywane w celu usuwania wad na podstawie odrębnego porozumienia. 4. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podania przyczyn. W takim wypadku Wykonawca może być zobowiązany przez Zamawiającego do zakończenia wszystkich lub niektórych budów zleconych mu przed rozwiązaniem. W wypadku rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko część wynagrodzenia odpowiadającą zakresowi rzeczywiście wykonanych prac. W takim przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający dokona oceny zakresu i wartości faktycznie wykonanych prac zgodnie ze stanem na dzień ustania umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odszkodowań lub innych roszczeń w związku z rozwiązaniem. 5. Wykonawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów za trzymiesięcznym, wypowiedzeniem. 8. 1. Z tytułu świadczenia usług związanych ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za każdą poszczególną budowę wskazaną w ramach danego zlecenia. 2. Wynagrodzenie będzie stałą kwotą uzależnioną od typu inwestycji, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Umowy. Stawka wynagrodzenia obejmuje prace Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w toku całego procesu budowlanego związanego z określoną w zleceniu budową. W wypadku, gdyby Wykonawca spełniał swoje świadczenie tylko przez część procesu budowlanego, stawka ulega odpowiedniemu zmniejszeniu wg indywidualnych negocjacji z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie musi odpowiadać zakresowi rzeczywiście wykonanych prac. 3. Poza wynagrodzeniem Wykonawca nie ma prawa do innego wynagrodzenia niż ustalone wyżej. Wykonawca nie będzie w szczególności uprawniony do zwrotu jakichkolwiek wydatków, kosztów, odsetek. 4. Wykonawca nie ma prawa do żądania zaliczek na poczet wynagrodzenia kosztów i wydatków, chyba że Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności wyrazi zgodę na takie świadczenie. 5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji (budowy), w odniesieniu do której Wykonawca wykonywał usługi związane z nadzorem inwestorskim. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z tej faktury w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Na każdej fakturze Wykonawca podawał Strona 4 z 10

będzie numer niniejszej Umowy oraz numer zindywidualizowanego zlecenia na określoną budowę. 6. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać kopie wszystkich faktur VAT przez okres minimum 6 lat od ostatniego dnia roku, w którym je wystawiono. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wykonawca pokryje wszelkie negatywne konsekwencje z tego wynikłe. 7. Faktura powinna zostać wystawiona prawidłowo, rzetelnie i we właściwym terminie. W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT w wyniku naruszenia przy wystawianiu faktury art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.) oraz nie podania w fakturze przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 106e, pkt 19 w/ cyt. ustawy poniesie Wykonawca. 8. Nie można zwolnić się z odpowiedzialności określonej w niniejszym paragrafie z powołaniem się na dochowanie należytej staranności, brak winy w nadzorze lub winy w wyborze. 9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. 9. 1. Na każdą realizowaną budowę Zamawiający wystawi Wykonawcy odrębne zlecenie, w którym określi: lokalizację, zakres prac (rodzaj budowy), termin zakończenia robót (otrzymania pozwolenia na użytkowanie), wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Zlecenie zostanie wystawione co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przekazania placu budowy. 3. Wykonawca nie ma roszczenia o wystawienie mu zlecenia oraz roszczenia o nadzorowanie określonej ilości budów. Jakiekolwiek ilości budów określone w niniejszej umowie mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę. 4. Wykonawca nie ma wyłączności na świadczenie usług określonych niniejszą umową. 10. 1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej lub na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z tym zastrzeżeniem, że odpowiada on za dochowanie najwyższej staranności profesjonalisty. 2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania osób, którymi Strona 5 z 10

posługuje się w wykonaniu zobowiązania, którym zobowiązanie powierza lub które działają na jego zlecenie, polecenie, na jego rzecz lub które prowadzą jego sprawy. Wykonawca nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności powołując się na brak winy w wyborze, nadzorze lub z powołaniem się na to, że osoby za które odpowiada zawodowo trudnią się wykonywaniem określonych czynności. 3. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w zleceniu za każde poniższe naruszenie zdarzenia: a) niestawienie się na budowie na żądanie LOTOS w terminie określonym w żądaniu, b) naruszenie 7 ust 2. c) opóźnienie w terminach określonych w 4. 4. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w zleceniu za każde odstępstwo od projektu budowlanego, chyba że odstępstwo zostało zatwierdzone przez Zamawiającego. 5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia uzupełniającego, a Wykonawca nie może zwolnić się ze zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej. Do obowiązków Zamawiającego należy: 11. a) Dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń, decyzji - najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Generalnemu Wykonawcy stacji paliw. b) Udostępnienie dokumentów wraz z harmonogramem budowy określających obowiązki wykonawców realizujących prace na określonej stacji paliw wobec LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w dniu przekazania placu budowy. c) Zapewnienie na placu budowy pomieszczenia na biuro nadzoru. d) Podejmowanie merytorycznych decyzji w istotnych sprawach dotyczących sposobu realizacji budowy, a w szczególności związanych z: zaniedbaniami ze strony wykonawców, wydłużeniem czasu budowy, roszczeniami i sporami, poleceniem zmian, uzgodnieniami, opłatami, błędami projektowymi, brakiem uzgodnień, nadzorem autorskim. 12. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron. Inne postanowienia 13. Strona 6 z 10

1. Z ramienia podmiotu wykonującego prace budowlane na stacji paliw roboty prowadzić będzie kierownik robót tego wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę do rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli Strony nie ustalą innego terminu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 3. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą osoby każdorazowo do tego celu wyznaczone. 4. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może na terenie budowy montować żadnych reklam ani wykonywać czynności z nią związanych. Klauzule dodatkowe 14. 1. Klauzule bhp Jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy, jego pracowników lub osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy bez względu na podstawę prawną współpracy, w jakikolwiek sposób uchybia obowiązującym na terenie LOTOS Paliwa zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie LOTOS Paliwa jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, LOTOS Paliwa może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie LOTOS Paliwa. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli ww. wymagań, jak również wstrzymania prac w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu LOTOS Paliwa lub służba BHP LOTOS Paliwa lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie spółki usługi ochrony mienia i osób. W każdym przypadku stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących na terenie LOTOS Paliwa przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego służba BHP LOTOS Paliwa lub podmiot świadczący na terenie LOTOS Paliwa usługi ochrony mienia i osób zastosuje sankcje przewidziane w /wskazać nazwę taryfikatora obowiązującego na terenie realizacji umowy np. Taryfikator wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych obowiązujący na terenie Grupy LOTOS S.A. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania Pracownikom Wykonawcy prawa wstępu na teren LOTOS Paliwa, wszelkie skutki obciążają Wykonawcę. 2. Klauzula dotycząca zasad i standardów postępowania Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących na terenie wykonywania prac zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. udostępnionych ze strony LOTOS Paliwa na portalu epaliwa (https://ppm.lotospaliwa.pl/) lub inny zwyczajowo przyjęty w LOTOS Paliwa sposób. Strona 7 z 10

Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną, której zostaną przyznane uprawnienia dostępu do portalu epaliwa oraz która będzie osobą odpowiedzialną za kontakt w tym zakresie jest:.. adres e-mail:. Strony postanawiają, iż wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dotycząca zasad i standardów obowiązujących na terenie wykonywania prac, publikowanych na portalu epaliwa będzie uznana za doręczoną, a Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na brak wiedzy co do treści aktualnych zasad i standardów postępowania. Zmiany w dokumentach dotyczących zasad i standardów obowiązujących na terenie wykonywania prac opublikowane na portalu epaliwa będą komunikowane za pośrednictwem poczty e-mail na podany wyżej adres. Wymagania wchodzą w życie z dniem ich publikacji na portalu epaliwa, na zasadach określonych powyżej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie zasad i standardów przez osoby wykonujące prace w jego imieniu. 3. Klauzula etyczna LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego. LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spółka podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych. LOTOS Paliwa, jako spółka Grupa Kapitałowa LOTOS w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasad wyrażonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS lub innych regulacji związanych z wdrożoną i stosowaną przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z treścią Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS można się zapoznać na stronie www.odpowiedzialny.lotos.pl 4. Klauzula braku konfliktu interesów a) Wykonawcy oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność. b) Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów. Strona 8 z 10

c) Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa wyżej, niezwłocznie poinformuje na piśmie LOTOS Paliwa o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes LOTOS Paliwa oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu. 5. Klauzula antykorupcyjna Wykonawcy oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję LOTOS Paliwa o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór LOTOS Paliwa w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór LOTOS Paliwa. 6. Ochrona środowiska Wykonawcy oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawcy oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. 7. Przestrzeganie praw człowieka Wykonawcy oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. 8. Wpływ na społeczeństwo działania integrujące Wykonawcy oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości. 9. Audit dostawcy Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, LOTOS Paliwa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Wykonawcy auditów w obszarze będącym przedmiotem umowy. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji umowy. Postanowienia końcowe 15. 1. Wykonawca oświadcza, iż spełnił przesłanki z art. 230 kodeksu spółek handlowych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za prawidłowość i rzetelność powyższego oświadczenia oraz za ewentualne negatywne skutki dla Zamawiającego, w tym za szkody, które mogą wyniknąć z tego tytułu. 2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną jej część. Strona 9 z 10

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej Umowy będą sporządzone w formie pisemnej, dwustronnie akceptowanej, pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności odpowiednie przepisy o zleceniu oraz Prawa Budowlanego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd w Gdańsku. 6. Umowa została sporządzona w oparciu o stan prawny z dnia jej podpisania. 7. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez obie Strony. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 10 z 10