UMOWA RAMOWA Nr /PDH/2018 zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA RAMOWA Nr /PDH/2018 zawarta w dniu roku pomiędzy: Z siedzibą: w Policach Adres Spółki: Zarejestrowaną w: rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000577195 Kapitał zakładowy i opłacony: 180.000.000,00 zł NIP: 8 5 1 3 1 8 7 6 1 1 REGON: 3 6 2 5 6 2 3 9 3 zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM lub PDH, którą reprezentują: 1. 2... a Z siedzibą: w. Adres: Zarejestrowana/y w: rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 1 z 15

NIP: REGON: zwaną/ym dalej w tekście WYKONAWCĄ, którą/ego reprezentują: 1. 2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie (postępowanie nr: ). przez, mającego na celu zawarcie Umowy ramowej na dostawy materiałów biurowych zawarto umowę o następującej treści: 1 Dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej Umowy ustala się, że następujące słowa i zwroty będą miały poniższe znaczenie: 1) GA Police spółka prawa polskiego działająca pod firmą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, kod pocztowy 72-010, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000015501, NIP 851-02-05-573, REGON: 810822270, kapitał zakładowy i wpłacony: 750.000.000,00 zł. 2) Przedsięwzięcie przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: Polimery Police polegające na budowie w Policach instalacji do produkcji propylenu na bazie propanu, instalacji do produkcji polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi i połączeniami międzyobiektowymi oraz terminalem przeładunkowo-magazynowym. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 2 z 15

2 1. Przedmiotem niniejszej Umowy ramowej (dalej Umowa ) jest ustalenie przez Strony warunków udzielania i realizacji zamówień, na dostawy materiałów biurowych określonych w załączniku nr 1 i 2 (dalej materiały ), udzielanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zwanych w dalszej części Umowy zamówieniami wykonawczymi. 2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca otrzymuje zapewnienie o możliwości uczestniczenia w postępowaniach o udzielnie zamówienia, realizowanych przez Zamawiającego, a dotyczących materiałów określonych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej Umowy (dalej postępowanie wykonawcze ). 3. Zamówienia wykonawcze udzielane będą przez Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego i po uzgodnieniu warunków dostaw materiałów objętych zamówieniem wykonawczym zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, w uzgodnionych terminach, z należytą starannością oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z treścią zamówienia wykonawczego. 5. Zawarcie niniejszej Umowy nie jest jednoznaczne z obowiązkiem udzielania Wykonawcy przez Zamawiającego, w trakcie obowiązywania Umowy zamówień wykonawczych i nie wyklucza możliwości zawierania w tym samym czasie przez Zamawiającego umów na te same materiały z innymi Wykonawcami. 6. Nie udzielanie przez Zamawiającego zamówień wykonawczych w ramach niniejszej Umowy nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych. 7. Wykonawca zobowiązuje się w czasie przebywania na terenie Zamawiającego lub GA Police do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego oraz w GA Police przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innych zagrożeń występujących na terenie zakładów oraz systemu przepustkowego zgodnie ze wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela GA Police. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 3 z 15

8. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zamawiający jest spółką zależną od GA Police. 3 1. W ramach realizacji niniejszej Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych, według bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie z zastrzeżeniem 4. 2. Zamawiający przed dokonaniem zamówienia wykonawczego będzie zapraszał każdorazowo Wykonawcę do udziału w postępowaniu wykonawczym. 3. Zamawiający występuje do Wykonawcy z zaproszeniem do udziału w postępowaniu wykonawczym (dalej Zaproszenie ). Zaproszenie zostanie wysłane faksem, przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 4. W zaproszeniu do udziału w postępowaniu wykonawczym Zamawiający każdorazowo określi, co najmniej: a) określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia wykonawczego poprzez wskazanie rodzaju i ilości materiałów, b) termin otwarcia negocjacji lub c) termin składania ofert, d) adres i dane teleadresowe Zamawiającego, e) zastrzeżenie o możliwości: - zmiany lub odwołania postępowania wykonawczego, - zmiany warunków postępowania wykonawczego, - unieważnienia lub zamknięcia postępowania wykonawczego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, f) inne dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania wykonawczego. 5. Wykonawca przystępuje do postępowania wykonawczego na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 4 z 15

6. Potwierdzeniem złożenia przez Wykonawcę oferty ostatecznej jest odpowiednio podpisany przez Strony protokół z negocjacji lub złożenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub na adres e-mail wskazany w ust. 10 Zamawiającego nowej oferty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu. 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę wymienioną w ust. 10 lub umocowanych prawnie przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w stosownym rejestrze lub dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 8. Po dokonaniu oceny oferty, o której mowa w ust 7, Zamawiający informuje Wykonawcę o wyniku postępowania faksem, przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 9. Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie wykonawcze za pośrednictwem faksu, przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z treścią określoną w 7 ust 1. 10. Wykonawca upoważnia do udziału w postępowaniu wykonawczym oraz do podpisywania ofert następujące osoby: -., tel.., e-mail:, -., tel.., e-mail:. 11. Zmiana osób oraz danych teleadresowych określonych w ust. 10 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, a jedynie przesłania informacji (podpisanej przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby) do Zamawiającego. 4 1. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego konieczności pilnego złożenia zamówienia wykonawczego na materiały, określone w załączniku nr 1 i 2 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego zrealizowania, z pominięciem procedur opisanych w 3. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 5 z 15

2. Do zamówień wykonawczych, o których mowa w ust. 1 zastosowanie mają zapisy niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 1,3 i 4. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający uprawniony jest do złożenia zamówienia wykonawczego Wykonawcy za pośrednictwem faksu, przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w 3 ust. 10 Umowy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 4. Strony oświadczają, iż w przypadku zamówienia wykonawczego, o którym mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie zgodnie z cenami materiałów określonymi w załączniku nr 2 do Umowy. 5 1. Strony zgodnie postanawiają, że ceny jednostkowe netto i brutto materiałów oferowanych przez Wykonawcę w postępowaniach wykonawczych prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy nie mogą być wyższe od cen jednostkowych netto i brutto określonych odpowiednio w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 2. Strony nie ustalają dla Wykonawcy minimalnej kwoty gwarantowanego wynagrodzenia w przypadku nie składania przez Zamawiającego zamówień wykonawczych. 3. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego konieczności zrealizowania w okresie realizacji Umowy dodatkowych dostaw, których nie był w stanie wcześniej przewidzieć Wykonawca zobowiązuje się do ich zrealizowania na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 4. Dodatkowe zamówienia, o których mowa w ust 3 mogą dotyczyć materiałów innych niż wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Umowy. W takim przypadku Strony ustalają, iż załącznik nr 1 i 2 ulegną stosownemu uzupełnieniu. 5. Realizacja dodatkowych zamówień wykonawczych, o których mowa w ust 3, może następować wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ramowej określonym w 10 ust 1. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 6 z 15

6 1. Rozliczenie za wykonane dostawy następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po dniu obustronnego podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru materiałów objętych danym zamówieniem wykonawczym. Protokół ten musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w oryginale. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę osobno dla każdej dostawy objętej zamówieniem wykonawczym. 2. Termin płatności należności z faktur określa się jako 30 dni. Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z niniejszą Umową, do której zostanie załączony protokół odbioru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu w banku przez Zamawiającego. 3. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania na fakturach VAT numeru zamówienia. 4. Należności z tytułu faktur będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 5. Zamawiający zakazuje Wykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania przelewu wierzytelności przysługującej z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 6. Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego przesłać Zamawiającemu zestawienie wszystkich wykonanych zamówień wykonawczych z wyszczególnieniem: numeru zamówienia, daty wystawienia zamówienia oraz ceny netto zapłaconej przez Zamawiającego. Zestawienia powinny obejmować okres od początku realizacji umowy i zawierać podsumowanie. 7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP... i jest upoważniony do wystawienia faktur VAT. 8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 7 z 15

7 1. Zamawiający w ramach realizacji niniejszej Umowy może składać Wykonawcy zamówienia wykonawcze, które będą zawierać: a) rodzaj zamawianych materiałów, b) ilość, c) cenę (ustaloną w ramach procedur określonych w 3), d) miejsce dostawy, e) dane teleadresowe Zamawiającego, f) termin dostawy, g) termin płatności, h) warunki gwarancji i rękojmi, i) inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodne z zapisami niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień wykonawczych na swój koszt i ryzyko, w terminie do 7 dni liczonych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienie wykonawczego, chyba że Strony ustalą inny termin dostawy. 3. Wykonawca dostarczy zamówione materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego w asortymencie i ilościach zgodnych z Umową i treścią zamówienia wykonawczego. 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie pisemny protokół odbioru 5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać następujące dane: a) nazwę Wykonawcy, b) adres, c) NIP, d) datę dostawy, e) numer zamówienia wykonawczego, f) rodzaj materiałów i ich ilość g) uzgodnioną cenę netto, h) nazwę Zamawiającego. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 8 z 15

6. Protokół winien być wystawiony w 3 egzemplarzach, przeznaczonych: a) 1 egz. dla Wykonawcy, b) 2 egz. dla Zamawiającego. 7. Zamawiający ma prawo w terminie 2 dni roboczych liczonym od dnia przesłania Wykonawcy zamówienia wykonawczego, do dokonania zmian zamówienia wykonawczego w zakresie ilości i rodzaju materiałów, terminów realizacji zamówienia wykonawczego i miejsca dostawy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia przy każdej dostawie niezbędnych dokumentów wynikających z zamówienia takich jak, instrukcje obsługi, gwarancje producenta, certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenia oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i przepisy prawa. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy, która odbiega jakością, ilością i rodzajem materiałów od zamówienia wykonawczego a także w przypadku nieterminowej dostawy lub braku wymaganej dokumentacji, o której mowa w ust. 8. 8 1. Na dostarczane materiały Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 2. Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy, na dane teleadresowe określone w 12 ust 2 reklamacje telefonicznie, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszonej reklamacji na nr faksu lub adres e-mail Zamawiającego określony w zamówieniu wykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Jeżeli Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedni uznaje się ją za zasadną. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów na materiały wolne od wad w terminie do 7 dni od daty uznania reklamacji za zasadną. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 9 z 15

6. W przypadku wymiany materiałów na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia nowych materiałów, w odniesieniu do wszystkich wymienionych materiałów. 7. Udzielenie gwarancji przez producenta materiałów jest niezależne od gwarancji udzielanej przez Wykonawcę i nie zwalnia go ze zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. 8. Powyższe przepisy dotyczące gwarancji nie wyłączają stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. 9. Wykonawca gwarantuje, iż dostawy zrealizowane w ramach niniejszej Umowy spełniają wymogi jakościowe i techniczne określone w obowiązujących normach i przepisach prawa oraz załączniku nr 1 i 2 do Umowy. 9 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy: a) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca ma prawo naliczyć drugiej Stronie Umowy, karę umowną w wysokości 10.000 zł. b) W przypadku rozwiązania umowy w trybie 10 ust. 4 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10.000 zł. c) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w dostawie, w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia wykonawczego za każdy dzień opóźnienia. d) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za odmowę realizacji zamówienia wykonawczego, o którym mowa w 4 ust. 1 i 5 ust. 3, w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanego zamówienia wykonawczego. 2. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na wskazany rachunek bankowy przelewem, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej dotyczącej nałożonej kary wraz z podaniem przyczyny. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 10 z 15

3. W każdym przypadku gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę (w tym za utracone korzyści) przenoszącą wysokość kar umownych. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji. 4. Zamawiający uprawniony jest do skompensowania przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdą wierzytelnością, również niewymagalną lub nie wynikającą z tytułu niniejszej Umowy, przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 10 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia.. r. do dnia.. r. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny w każdym czasie jej obowiązywania. 3. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Dwukrotne niezłożenie oferty lub nieprzystąpienie do negocjacji przez Wykonawcę może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 11 1. Wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest traktować jako poufne ( Informacje Poufne ). z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 11 z 15

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy i oświadcza, że nie będzie ujawniał Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani też wykorzystywał Informacji Poufnych do jakiegokolwiek innego celu niż wykonanie niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych trwa również po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy ich ujawnienie jest konieczne w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz sytuacji, gdy Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić te informacje na żądanie organu, który zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest żądać ujawnienia takich informacji. W takim jednak przypadku, Wykonawca przed ujawnieniem Informacji Poufnych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o organie zgłaszającym takie żądanie oraz o zakresie żądanych przez ten organ informacji. 4. Nie będą traktowane jako poufne następujące informacje: a) informacje jawne z mocy prawa; b) informacje otrzymane od osoby trzeciej, która miała prawo podać je do publicznej wiadomości; c) informacje, które stały się ogólnie dostępne bez naruszania zobowiązania poufności przez Wykonawcę. 5. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że zatrudnione przez niego osoby oraz podwykonawcy, mający dostęp do Informacji Poufnych, będą zobligowani do nieujawniania Informacji Poufnych, zarówno w czasie trwania łączącego ich z Wykonawcą stosunku prawnego jak i po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia, na warunkach wskazanych w ust. 1 4. 6. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały zawierające Informacje Poufne, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 12 z 15

Zamawiający informuje, że jest spółką zależną od GA Police, wobec czego niektóre przekazywane Informacje Poufne mogą stanowić również informacje poufne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) oraz aktów wykonawczych do ww. aktów prawnych. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uprawnionych osób mających dostęp do informacji poufnych w rozumieniu powyższych przepisów o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach prawnych ich ujawnienia, tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej ww. przepisami. Ujawnienie informacji poufnych w rozumieniu ww. przepisów, może być dokonane wyłącznie w trybie przewidzianym w tych przepisach oraz przy uwzględnieniu przewidzianych w nich obwarowań 12 1. Zamawiający ustanawia.., nr telefonu, e-mail:. swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: a) nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; b) współpracy i koordynowania działań Stron niniejszej Umowy przy realizacji jej postanowień; c) przekazywania Wykonawcy dokumentów, informacji, oświadczeń i wyjaśnień lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; d) uczestnictwa w czynnościach odbioru; e) naliczania kar umownych; f) monitorowania terminów realizacji niniejszej Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 13 z 15

2. Wykonawca ustanawia...., nr telefonu., email:.. swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: a) nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; b) występowania o dokumenty, informacje, oświadczenia i wyjaśnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; c) przekazywania Zamawiającemu faktur; d) uczestnictwa w czynnościach odbioru. 13 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 3. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Szczecinie. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i poddana rygorowi tego prawa. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i powinny być interpretowane łącznie z zapisami Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz zapisami załączników, w pierwszej kolejności należy stosować zapisy Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 14 z 15

7. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 1) Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-cenowe, 2) Załącznik nr 2 Projekt zamówienia wykonawczego, 3) Załącznik nr 3 Protokół odbioru. 4) Załącznik nr 4 Kopia polisy OC Wykonawcy Podpisy: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 15 z 15