U M O W A Nr /PDH/2019 zawarta w dniu 2019 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu na realizację zadania pod nazwą: Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police U M O W A Nr /PDH/2019 zawarta w dniu 2019 roku pomiędzy: Z siedzibą: Adres Spółki: Zarejestrowaną w: Kapitał zakładowy: w Policach rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000577195 304.000.000,00 zł w całości wpłacony REGON: 362562393, NIP: 8513187611 zwaną dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM lub PDH, którą reprezentują: 1., 2.,... a Adres: Zarejestrowaną w: Kapitał zakładowy: REGON: NIP: zwaną dalej w treści Umowy WYKONAWCĄ, którą reprezentuje: 1.... 1 Definicje Dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej Umowy ustala się, że następujące słowa i zwroty będą miały poniższe znaczenie: z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 1 z 13

1) GA Police spółka prawa polskiego działająca pod firmą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, kod pocztowy 72-010, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000015501, NIP 851-02-05-573, REGON: 810822270, kapitał zakładowy i wpłacony: 750.000.000,00 zł. 2) Projekt Polimery Police przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie w Policach instalacji do produkcji propylenu na bazie propanu, instalacji do produkcji polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi i połączeniami międzyobiektowymi oraz terminalem przeładunkowo-magazynowym. 3) Przedmiot Umowy łączny zakres prac Wykonawcy oraz efekty jego prac realizowanych na mocy niniejszej Umowy. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie oraz zarejestrowanie we właściwym urzędzie Mapy dla Celów Projektowych (dalej: MDCP ) dla terenów inwestycyjnych Projektu Polimery Police. 2. W zakres prac, o których mowa w ust. 1 wchodzi wykonanie mapy wektorowej do celów projektowych według standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów polowych, uzupełniających) wraz z wykonaniem niezbędnego wywiadu branżowego uzbrojenia podziemnego. 3. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy opracuje trzy rodzaje map dla każdego z obszarów: a) Mapa tradycyjna rastrowa (plan generalny w skali 1:250), b) Mapa elektroniczna (w skali 1:250) w środowisku MicroStation, c) Mapa tradycyjna w skali 1:500 (mapa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Policach). 4. Mapę, o której mowa w ust. 3 lit. b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 kopiach, każda w formie elektronicznej (CD) i papierowej w następujących formatach: Lp. Format Sytuacja Wysokości 1. Wydruk 2000 Kronsztadt 2. DGN 2000 Kronsztadt 3. DWG 2000 Kronsztadt 4. PDF 2000 Kronsztadt 5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy uzyska zatwierdzenie MDCP w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach. 6. Przed rejestracją materiałów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Policach Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże mu materiały wraz z kopią operatu ze szkicami i współrzędnymi oraz wtórnik numeryczny w formie elektronicznej (CD). z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 2 z 13

7. Obszar objęty Przedmiotem Umowy znajduje się w Policach, województwo zachodniopomorskie, na terenach Zamawiającego oraz GA Police i został wskazany w Załączniku nr 1 i nr 2 do Umowy (Obszary 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 7, 8). 8. Przedmiot Umowy realizowany będzie w dwóch etapach: a) ETAP I: realizacja prac, o których mowa w ust. 1 5 dla Obszarów 1b, 2a, 2c, 7, 8, b) ETAP II: realizacja prac, o których mowa w ust. 1 5 dla Obszarów 1a, 2b. 9. Strony ustalają, że stosownie do decyzji Zamawiającego Przedmiot Umowy może obejmować ponadto wykonanie aktualnej ortofotomapy terenu pod inwestycje z nalotu fotogrametrycznego dronem, przy czym realizacja przez Wykonawcę tej usługi zależy od uprzedniego udzielenia przez Zamawiającego zlecenia dotyczącego wykonania tej usługi, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Decyzja o realizacji usługi opisanej w niniejszym ustępie zależy wyłącznie od uznania Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu braku zlecenia przez Zamawiającego realizacji usługi. 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i najlepszą wiedzą techniczną. 11. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 12. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zamawiający jest spółką zależną od GA Police. 3 Prawa i obowiązki stron 1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i rzetelnością, jakiej można w sposób uzasadniony oczekiwać od odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych wykonawców w świadczeniu usług z podobnego zakresu, rodzaju, charakteru i złożoności. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników i inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał Umowę, posiadające niezbędne uprawnienia, wyszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy. 5. Wykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu wykonywania prac i poza nim. Wykonawca w ramach swojej zawodowej, fachowej działalności oceni te warunki i ewentualne zagrożenia oraz dostosuje swoje działania w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy do wymogów aktualnych przepisów prawa oraz najwyższej wiedzy technicznej. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 3 z 13

6. Wykonawca obowiązany jest do weryfikacji informacji uzyskanych od Zamawiającego. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wątpliwości co do poprawności, wiarygodności oraz kompletności informacji pozyskanych od Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 7. W czasie przebywania na terenie Zamawiającego lub GA Police (jeśli taka wizyta będzie miała miejsce) Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego oraz w GA Police przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innych zagrożeń występujących na terenie Zamawiającego i GA Police oraz systemu przepustkowego zgodnie ze wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela GA Police. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na okres nie krótszy niż do 31 lipca 2022 r. Dokument polisy wraz z dowodem uiszczenia składki stanowią Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji Umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, oryginał lub kserokopię wznowionej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia odszkodowawczego. 9. W razie niedochowania przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia polisy lub dowodu zapłaty składki lub raty składki, Zamawiający może: a) nie dopuścić Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, a także odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie odstąpienia, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy; b) bez naruszenia innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy - zawrzeć wymaganą Umową umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z 7. dniowym wyprzedzeniem, o zasadach i kosztach przyjętych rozwiązań, które zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) bieżąca współpraca z Wykonawcą; b) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów, informacji i wyjaśnień, w terminach określonych przez Wykonawcę, przy czym terminy na przekazanie tych dokumentów muszą być ustalane w taki sposób, aby ich z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 4 z 13

dotrzymanie było możliwe i nie dezorganizowało pracy w przedsiębiorstwie Zamawiającego; c) zapłata umówionego wynagrodzenia. 4 Termin wykonania 1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następująco: 1) rozpoczęcie Prac z dniem zawarcia Umowy, 2) zakończenie Prac : a) ETAP I do dnia 31 maja 2019 r., b) ETAP II do dnia 22 lipca 2019 r. 2. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 5 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [ ] zł netto (słownie: ) Wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących ratach: a) rata I w wysokości [...] zł (słownie:...) płatna po wykonaniu przez Wykonawcę ETAPU I, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru częściowego, b) rata II w wysokości [...] zł (słownie:...) płatna po wykonaniu przez Wykonawcę ETAPU II, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i wszystkich obowiązków z niej wynikających, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i nie może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie bezpośrednie i pośrednie koszty prac i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, które Wykonawca działając z należytą starannością mógł przewidzieć. 6. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie Przedmiotu Umowy została określona na podstawie informacji pozyskanych od Zamawiającego oraz własnego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż pozyskane informacje są wystarczające dla prawidłowego oszacowania należności za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie Przedmiotu Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 5 z 13

7. Zapłata dowolnej części wynagrodzenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 8. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w całości lub w części w terminie zapłaty, wówczas Zamawiający zapłaci mu ustawowe odsetki od zaległej kwoty. 6 Warunki rozliczenia 1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie prac i odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru częściowego i końcowego. 3. Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy w ciągu pięciu (5) dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 4. Warunkiem dokonania wszelkich odbiorów przewidzianych Umową jest wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową, normami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. 5. Dokonanie któregokolwiek z odbiorów lub podpisanie protokołów odbioru nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole. Sporządzony przez Zamawiającego protokół odbioru będzie wiążący dla Wykonawcy. Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku niestawienia się Zamawiającego do sporządzania lub podpisania protokołu odbioru. 7. Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu w banku przez Zamawiającego. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędne podanie numeru rachunku oraz wynikające z tego faktu opóźnienia w płatności. 9. Zamawiający zakazuje Wykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania przelewu wierzytelności przysługujących z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 7 Podwykonawcy 1. Dopuszczalny jest udział podwykonawców w realizacji Przedmiotu Umowy, jedynie za z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 6 z 13

uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i wymaga uzyskania od Zamawiającego uprzedniej zgody na osobę podwykonawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Wynagrodzenie podwykonawców, o których mowa w ust. 1, uwzględnione zostało w Wynagrodzeniu, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy. Wszelkie rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie przez ww. podmioty, z wyłączeniem Zamawiającego. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zmianą podwykonawcy, o której mowa w ust. 1. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców w pełnym zakresie jak za działania własne. 5. Przez cały okres obowiązywania Umowy, osoby wskazane do realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązane są posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dowód ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki. 8 Wypowiedzenie umowy. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie; b) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ust. 1. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ust. 1. 4. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Wykonawca w takim przypadku będzie uprawniony wyłącznie do: a) części Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedniej do zakresu należycie wykonanego do daty odstąpienia i odebranego przez Zamawiającego; b) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z odstąpieniem, które nie mogą być przez Wykonawcę odzyskane. 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 może być wykonane do dnia 22 lipca 2019 roku. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy ponad terminy, o których mowa w 4 w wysokości 0,5 % kwoty Wynagrodzenia netto określonego w 5 ust. 1. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 7 z 13

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad ponad terminy, o których mowa w 9 ust. 2 i 3 w wysokości 0,5 % kwoty Wynagrodzenia netto określonego w 5 ust. 1. 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uchybienie obowiązkowi zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, o którym mowa w 11 w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie obowiązku przedstawienia polisy lub dowodu zapłaty składki lub raty składki - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia. 10. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 11. Kary, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 2-9, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na wskazany rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej dotyczącej nałożonej kary wraz z podaniem przyczyny. 12. Zamawiający uprawniony jest do skompensowania przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z wierzytelnościami, w tym niewymagalnymi, przysługującymi Wykonawcy, w tym wierzytelnością o zapłatę Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 13. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji. 9 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dotyczącej wykonanych prac na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej skutecznego usunięcia. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji gotowość do usunięcia stwierdzonych wad Przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zaistnieniu wady. 3. Zamawiający może wyznaczyć na wniosek Wykonawcy inny termin usunięcia wad biorąc pod uwagę charakter wad oraz technikę ich usunięcia. 4. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona świadczenia gwarancyjnego w terminie albo będzie się opóźniał z jego wykonaniem tak dalece, że oczywistym będzie, że nie jest możliwe jego wykonanie w terminie, Zamawiający może niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy - powierzyć wykonanie prac innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie nadają się do usunięcia, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu zgodnie z umową, ma prawo według swojego wyboru do: z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 8 z 13

a) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z takim zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca otrzymał już od Zamawiającego całe wynagrodzenie Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył wynagrodzenie, b) odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o podstawie do odstąpienia, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu Umowy do umówionego celu. 6. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki oraz szkody, w tym szkody pośrednie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z oparcia się przez Zamawiającego na informacjach, materiałach oraz wynikach prac dostarczonych przez Wykonawcę. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości [...] zł (słownie: t...), tj. 5% Wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, powiększonego o kwotę podatku VAT należnego z tytułu wynagrodzenia ( Zabezpieczenie ). 2. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie w formie.... 3. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 4. 4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Spółki. W przypadku niewykorzystania Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, wpłacona kwota wraz z odsetkami uzyskanymi z oprocentowanego rachunku, po jej pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku, zostanie zwrócona Wykonawcy najpóźniej w dniu określonym dla zwrotu Zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej wraz z uzyskanymi odsetkami może zostać zaliczone przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności dotyczących: a) naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych, b) kosztów usunięcia wad przez podmioty trzecie, c) niezapłaconych terminowo przez Wykonawcę faktur wystawionych przez Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieniężnej, gwarancja lub poręczenie powinno zawierać: a) firmę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji lub poręczenia, gwaranta/banku udzielającego gwarancji lub poręczenia oraz wskazanie ich siedziby, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem oraz dokładne określenie nazwy zamówienia, c) określenie kwoty zabezpieczenia, d) określenie terminu ważności gwarancji /poręczenia, e) gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna przez gwaranta na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał spoczywających na nim zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonał je nienależycie, oraz niezawierająca żadnych innych warunków. 7. Gwarancja / poręczenie wystawione winno być w następujący sposób: z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 9 z 13

a) gwarancja / poręczenie opiewające na kwotę stanowiącą 70% wartości ustanowionego Zabezpieczenia - okres na jaki wnoszone jest Zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji Umowy zakończony protokolarnym i bezusterkowym odbiorem Zamówienia przez Zamawiającego, b) gwarancja / poręczenie opiewające na kwotę stanowiącą 30% wartości ustanowionego Zabezpieczenia - okres na jaki wnoszone jest Zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 8. W przypadku nieusunięcia wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kaucja gwarancyjna wraz z odsetkami uzyskanymi z rachunku zostaje zaliczona na poczet roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 9. Roszczenia Zamawiającego będą realizowane przez dokonanie potrącenia należności (z tytułu nienależytego wykonania umowy) z kwoty kaucji zatrzymanej wraz z odsetkami otrzymanymi z rachunku. Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga formy pisemnej. 10. Zamawiający może dopuścić zmianę formy wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, przy czym zmiana taka jest możliwa dopiero po należytym przygotowaniu przez Wykonawcę wszystkich map i złożeniu ich we właściwym urzędzie. Zmiana taka musi nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Zwrot wcześniej wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie do 30 dni od daty wniesienia nowego zabezpieczenia, po uprzednim wyrażeniu zgody na powyższą zmianę przez Zamawiającego. 11. Wszelkie zaistniałe spory związane z gwarancją lub poręczeniem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 11 Poufność 1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące treści oraz wykonania Umowy, wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w celu lub w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności Projektu Polimery Police, Zamawiającego, GA Police lub innych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, ich kontrahentów, planów finansowych i gospodarczych oraz inne informacje stanowiące tajemnicę handlową, tajemnicę przedsiębiorstwa lub know-how Zamawiającego, a także inne informacje, które są w sposób oczywisty poufne, stanowią Informacje Poufne. Za Informacje Poufne Strony uznają również dane osobowe pracowników, kontrahentów, klientów i innych osób współpracujących z Zamawiającym (dalej: Informacje Poufne ). 2. Informacje Poufne mogą być ujawniane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy wyłącznie swoim pracownikom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca obowiązany jest do powiadomienia podmiotów, którym ujawniane są Informacje Poufne, o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich na mocy odpowiednich umów do zachowania w poufności Informacji Poufnych, na zasadach nie mniej restrykcyjnych niż określone w Umowie. 3. Wykonawca będzie wykorzystywał Informacje Poufne wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 10 z 13

4. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony poufności Informacji Poufnych i będzie informować każdą osobę otrzymującą Informacje Poufne o ich poufnych charakterze. 5. Strony zgodnie postanawiają, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2, Wykonawca będzie mógł ujawnić Informacje Poufne osobom trzecim jedynie za uprzednio wyrażoną w formie pisemnej zgodą Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest spółką zależną od spółki publicznej GA Police, wobec czego niektóre przekazywane informacje mogą stanowić również informacje poufne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) oraz aktów wykonawczych do ww. aktów prawnych. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uprawnionych osób mających dostęp do informacji poufnych w rozumieniu powyższych przepisów o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach prawnych ich ujawnienia, tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej ww. przepisami. Ujawnienie informacji poufnych w rozumieniu ww. przepisów, może być dokonane wyłącznie w trybie przewidzianym w tych przepisach oraz przy uwzględnieniu przewidzianych w nich obwarowań, w tym dotyczących sporządzania i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do informacji poufnych. 7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 ust. 6, w wyniku którego wyrządzona została drugiej Stronie szkoda, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za naruszenie obowiązku poufności przez swoich pracowników, doradców, lub inne osoby, którym udostępnił informacje poufne. 8. Obowiązek poufności nie znajduje zastosowania do informacji, które są ogólnodostępne lub zostały udostępnione publicznie z powodów innych niż działanie lub zaniedbanie Strony otrzymującej lub muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zostały uzyskane przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej, niezobowiązanej przez Stronę, której informacje dotyczą, do przestrzegania klauzuli o poufności. 9. Ograniczenia i obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą obowiązywały w okresie obowiązywania Umowy oraz w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania Informacji Poufnej w tajemnicy wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy. 12 z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 11 z 13

Przedstawiciele Stron 1. Zamawiający ustanawia., nr telefonu., email:.., swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: 1) nadzoru nad realizacją Umowy; 2) uczestnictwa lub przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy, 3) współpracy i koordynowania działań Stron Umowy przy realizacji jej postanowień; 4) przekazywania Wykonawcy dokumentów, informacji, oświadczeń i wyjaśnień lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; 5) naliczania kar umownych; 6) monitorowania terminów realizacji Umowy. 2. Wykonawca ustanawia, nr telefonu, email: swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: 1) nadzoru nad realizacją Umowy; 2) uczestnictwa lub przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy, 3) występowania o dokumenty, informacje, oświadczenia i wyjaśnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; 4) przekazywania Zamawiającemu faktur; 5) kierowania bieżącymi pracami. 13 Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu, na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zmiana Przedstawicieli Stron, o których mowa w 12 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia drugiej Strony w formie udokumentowanej o zmianie Przedstawiciela lub jego danych teleadresowych. 3. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Spory wynikające z realizacji Umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Szczecinie. 6. Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i poddana rygorowi tego prawa. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 12 z 13

8. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i powinny być interpretowane łącznie z zapisami Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz zapisami załączników, w pierwszej kolejności należy stosować zapisy Umowy. 9. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 1) Załącznik nr 1 Zakres Mapy do Celów Projektowych; 2) Załącznik nr 2 - Mapa z obszarami terenów pod budowę Projektu Polimery Police; 3) Załącznik nr 3 - polisa ubezpieczenia OC Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki; 4) Załącznik nr 4 potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Podpis Podpis Podpis z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 13 z 13