Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Transkrypt

1 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym (w całości wpłaconym) zł, zwaną dalej Kupującym, którą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) ,25 zł, w imieniu której działają: a, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:.. zwanych łącznie w dalszej treści Umowy: Stronami. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 1. Biomasa jednorodna Biomasa o określonych cechach fizycznych (np. wymiary zewnętrzne, 1 frakcja, forma biomasy, brak zbryleń), która wykazuje takie same właściwości bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu w ramach Pojedynczej Dostawy Biomasy. 2. Biomasa leśna w formie zrębków (dalej Biomasa) Biomasa, dla której materiałem wyjściowym jest drewno energetyczne lub odpady i pozostałości drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej na rębaku nożowym, przy czym nie dopuszcza się, aby dostawa wypełniona była trociną lub zrębkami o wyraźnie zwiększonej wilgotności. 3. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy plik (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel), który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość zespołów pojazdów, rodzaj i formę Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy. 4. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 00:00 do 23:59.

2 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 5. Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ, zawierający: nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), datę wystawienia, datę dostawy, nr Umowy, miejsce Odbioru Biomasy, nr dokumentu WZ, numery rejestracyjne zespołu pojazdów dostarczających Biomasę, imię i nazwisko kierowcy, rodzaj i formę Biomasy, rodzaj surowca wykorzystanego do produkcji Biomasy, szacunkową masę (wyrażoną w Mg), stawkę podatku, miejsce załadunku, pieczątkę firmową, podpis wydającego Biomasę/wystawiającego dokument, podpis kierowcy. 6. Dokumentacja Pochodzenia Biomasy - dokumentacja umożliwiająca oznaczenie miejsca pochodzenia, daty pozyskania, rodzaju, sposobu wytworzenia biomasy oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw biomasy, począwszy od pierwszego podmiotu wprowadzającego biomasę na rynek. 7. Elektrociepłownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin. 8. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy miesięczny harmonogram określający rodzaj i formę oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym dniu miesiąca. 9. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy roczny harmonogram określający rodzaj i formę Biomasy oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. 10. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin. 12. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 13. OZE Odnawialne Źródło Energii. 14. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu kolejnych dni, odpowiednio od poniedziałku od godziny 00:00 do środy do godziny 23:59 oraz od czwartku od godziny 00:00 do niedzieli do godziny 23:59 włącznie. 15. Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 16. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i w jednej formie dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 17. Protokół z Badań dokument wystawiany przez laboratorium Elektrociepłowni lub inne laboratorium, określający w szczególności parametry fizykochemiczne dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy. 18. Próbka rozjemcza - wyodrębniona część Partii Do Badań lub Próbki specjalnej odpowiednio zabezpieczona i przechowywana w celu ewentualnej weryfikacji parametrów odpowiednio Partii Do Badań lub Próbki specjalnej. 19. Próbka specjalna - próbka pobrana ręcznie przez pracownika Elektrociepłowni z Pojedynczej Dostawy Biomasy w celu przeprowadzenia badań kontrolnych zgodności dostarczanej Biomasy z wymaganiami jakościowymi określonymi w Umowie. str. 2

3 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Umowa Zakupowa Biomasy (dalej Umowa) umowa odpłatna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wraz z jej załącznikami. 21. Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie w zakresie czynności związanych z realizacją Umowy. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Biomasy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 6 i 14 Umowy. W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do Elektrociepłowni Mg Biomasy. 2. Sprzedający obowiązany jest realizować Dostawy Biomasy według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust Kupujący w całym okresie obowiązywania Umowy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy, przy zachowaniu ceny określonej w 3 ust. 1, przy czym: a) zmniejszenie całkowitej ilości Biomasy określonej w ust. 1 o maksymalnie 20% wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie przez Zarządzającego. Zmiana, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę, b) zmniejszenie lub wstrzymanie zapotrzebowania wynikającego z Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy na dany miesiąc wymaga powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej ( ) w terminie do 5 dni roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Zarządzający zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszonego lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. Zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną ( ). Kupujący zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b) w przypadkach określonych w niniejszym ustępie. 4. Na zasadzie pisemnego lub w formie elektronicznej ( ) uzgodnienia i bez konieczności zmiany Umowy, Sprzedający i Zarządzający dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw Biomasy ponad wielkość podaną w ust. 1 o nie więcej niż 20% pod warunkiem zachowania ceny podanej w 3 ust. 1 i warunków płatności podanych w Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. 6. Niezależnie od postanowień ust. 3 Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrociepłowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np.: a) zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, b) spadkiem cen praw majątkowych lub uprawnień do emisji CO2, c) odmową wydawania zielonych certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki, d) koniecznością utrzymania minimalnego udziału Biomasy lokalnej/nieleśnej, e) ograniczeniem produkcji energii elektrycznej przez Elektrociepłownię, f) inną niezależną od Kupującego/Elektrociepłowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrociepłowni. str. 3

4 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw Biomasy wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego, które powinno określać termin wejścia w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy oraz informację dotyczącą możliwości lub braku możliwości odbioru wstrzymanych ilości Biomasy. 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 6, gdy taki odbiór stanie się dla Kupującego niemożliwy z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Sprzedającemu nie przysługują kary umowne, o których mowa w 11 ust. 1 lit. b), bądź inne roszczenia związane ze skorzystaniem przez Kupującego z prawa wstrzymania dostaw Biomasy lub prawa nieodebrania Biomasy wstrzymanej. Ilość Biomasy wstrzymanej zgodnie z ust. 6, wyliczona zostanie jako iloczyn ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których wstrzymane zostały dostawy i średniej ilości Biomasy przypadającej na jeden dzień kalendarzowy dostaw w tym miesiącu, wyliczone na podstawie ilości określonych w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy. 8. Kupujący w przypadku trzykrotnego niezrealizowania przez Sprzedającego ponad 30% sumy miesięcznego wolumenu przewidzianego w przekazywanych mu Harmonogramach Dobowych Dostaw Biomasy (z uwzględnieniem siły wyższej opisanej w 9) w okresie obowiązywania Umowy zastrzega sobie prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. c) tak jak za niedostarczoną Biomasę. Jednocześnie z przyczyn wskazanych powyżej, Kupujący ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Kupujący ma prawo do naliczenia Sprzedającemu kary umownej za ilości Biomasy, które Sprzedający zobowiązany był dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 11 ust W sytuacji, kiedy na mocy decyzji korporacyjnych PGE GiEK S.A., lub w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej utratę celu gospodarczo-ekonomicznego (np. spowodowane nieprzewidywalnymi, nagłymi zmianami na rynku Praw Majątkowych, tzw. zielonych certyfikatów oraz praw do emisji CO 2), dla którego Umowa została zawarta, jaką jest m.in. zmiana przepisów prawa lub godząca w jego interesy zmiana dotychczasowych interpretacji tych przepisów odnoszących się do przedmiotu działalności Kupującego bądź Elektrociepłowni, dla którego Biomasa miała być dostarczana, co skutkować ma wstrzymaniem spalania Biomasy w Elektrociepłowni, Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez Kupującego z postanowień tego ustępu, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym mowa w 11 ust. 1 lit. b). 10. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Sprzedający i Zarządzający zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 3 1. Cena netto za 1 GJ energii chemicznej w Biomasie w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi... (słownie: i.../100) PLN/GJ netto. 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 5 z Partii Do Badań lub w sposób określony w 6 ust. 10. str. 4

5 Umowa Zakupowa Biomasy Nr W przypadku przyjęcia Biomasy podlegającej kontroli z której pobrano Próbkę specjalną, przy braku możliwości włączenia jej do Partii do badań, do rozliczeń kontrolowanej Biomasy przyjmuje się wyniki uzyskane z Próbki specjalnej. 4. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,01 GJ/Mg. 5. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie 11,00 GJ/Mg, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 10 poniżej, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana wartość opałowa Biomasy wynosząca 11,00 GJ/Mg, na co Sprzedający wyraża zgodę. 6. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w 4 ust. 2 Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe: a) z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, której wartość opałowa jest niższa od 7,05 GJ/Mg, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań lub Próbka specjalna przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każde rozpoczęte 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej, a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna, b) z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, w której zawartość popiołu jest wyższa od 2,3%, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty punkt procentowy różnicy pomiędzy zawartością popiołu wskazaną powyżej, a zawartością popiołu dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna, c) z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, w której zawartość chloru jest wyższa od 0,0081%, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 1% bonifikatę za każde rozpoczęte 0,001% różnicy pomiędzy zawartością chloru wskazaną powyżej, a zawartością chloru dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna. 7. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych dla więcej niż jednego z określonych w ust. 6 lit. a) c) parametrów, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań lub Próbka specjalna przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1, uwzględniająca sumę naliczonych bonifikat zgodnie z ust. 6 lit. a) c). 8. W przypadku, gdy dostarczone w ramach Umowy paliwo nie będzie mogło zostać zaliczone do czystej Biomasy pod względem CO 2, dostarczono Biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającą substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju Biomasy, a także gdy Sprzedający nie dostarczy Zarządzającemu Dokumentacji Pochodzenia Biomasy oraz innych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczone paliwo, dla którego wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 10, z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjęta zostanie cena jednostkowa w wysokości 1,00 (słownie złotych: jeden i 00/100) PLN/GJ netto, na co Sprzedający wyraża zgodę. Niezależnie od powyższego w przypadku braku zrealizowania przedmiotu Umowy, zastosowanie ma również 14 ust Szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi (słownie: i /100) złotych netto. Do obliczeń przyjęto cenę wymienioną w ust. 1, ilości dostaw zgodnie z 2 ust. 1 str. 5

6 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. (z uwzględnieniem maksymalnego zwiększenia ilości, o której mowa w 2 ust. 4) oraz wartość opałową Biomasy wynoszącą 11,00 GJ/Mg. 10. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = Σ [(C 1B x K 1d x M 1d) + (C 2B x K 2d x M 2d) + + (C ib x K id x M id)] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca [PLN], C ib Jednostkowa Cena netto Biomasy określona w ust. 1 dla Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego, dla której wykonana została Partia Do Badań lub Próbka specjalna a w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych, uwzględniająca udzieloną Kupującemu bonifikatę cenową wyliczoną zgodnie z ust. 6 [PLN/GJ], z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, K id Wartość opałowa Partii Do Badań Biomasy lub Próbki specjalnej zbadana przez jedno z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 5 potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M id ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań lub Próbka specjalna [Mg], i = 1,2, (kolejna Partia Do Badań lub Próbka specjalna). 11. Reguły dotyczące obliczania całkowitej wartości Partii Dostarczonej Biomasy wymienione w niniejszym paragrafie obowiązują w całym okresie obowiązywania Umowy. 12. Ceny netto podane w ust. 1 uwzględniają wszelkie koszty Sprzedającego, w tym: koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp. Ceny te zostaną powiększone o podatek, który będzie doliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 13. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze będzie GJ. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w ust. 2 3 poniżej. 2. Charakterystyka Biomasy: a) Parametry fizyko-chemiczne Biomasy Rodzaj Forma Wymiar zewnętrzny [mm] Wartość opałowa [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Zawartość chloru w stanie roboczym [%] Zawartość popiołu w stanie roboczym [%] LEŚNA Zrębki leśne L = ,55 10,50 9,03 38,0 52,0 0,008 1,5 Uwaga: Z uwagi na proces technologiczny poboru próbki na automatycznej próbobierni bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie maksymalnego wymiaru zewnętrznego biomasy. W przypadku, gdy wiertnica nie będzie mogła pobrać próbki z uwagi na brak możliwości zagłębienia się w dostarczaną biomasę dostawa nie zostanie przyjęta. b) Temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 40 C; c) Udział frakcji drobnej poniżej 3,15 mm (rozkrusz) w dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasie nie może być większy niż 8%; d) Udział frakcji poniżej minimalnego wymiaru zewnętrznego biomasy (tj. 10 mm) w dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasie nie może być większy niż 15%; str. 6

7 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... e) Udział frakcji powyżej maksymalnego wymiaru zewnętrznego biomasy (tj. 63 mm) w dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasie nie może być większy niż 10%; f) Udział zanieczyszczenia w formie piasku/ziemi w dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasie nie może być większy niż 0,65% mokrego piasku. 3. Biomasa dostarczana przez Sprzedającego do Miejsca Dostawy: a) nie może być wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie i nie pochodzi z odpadów drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 04 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), Uwaga: Biomasa leśna w formie zrębków wytwarzana z odpadów o kodzie może pochodzić wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych. b) nie może zawierać w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatkowych elementów i substancji niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice syntetyczne, guma, drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki, itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, c) nie może być wytwarzana z drewna innego niż Drewno energetyczne lub odpady drzewne pochodzenia leśnego bądź z przemysłu związanego z przeróbką drewna, d) nie może zawierać zanieczyszczeń nie występujących naturalnie w Biomasie, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, ziemia, piasek, deski, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice inne niż naturalnie występujące w drewnie, guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona jest środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, e) będzie jednorodna i niezbrylona tj. sklejona w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy, f) nie będzie wypełniona trociną lub zrębką o wyraźnie zwiększonej wilgotności, tj. różnica pomiarów wilgotności dokonywana przez pracownika Elektrociepłowni w różnych częściach Pojedynczej Dostawie Biomasy nie będzie wynosić więcej niż 20%. 4. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego lub Zarządzającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego lub Zarządzającego jest ustalenie, czy dostarczana do Elektrociepłowni Biomasa spełnia parametry fizyko-chemiczne oraz wymagania jakościowe opisane w niniejszym paragrafie. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący lub Zarządzający wezwie Sprzedającego do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Zarządzający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do str. 7

8 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Kupującego. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący ma prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg. zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2 tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą Sprzedający zobowiązany był dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy. 5. Kupujący lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasy z parametrami fizyko-chemicznymi oraz wymaganiami jakościowymi opisanymi w niniejszym paragrafie. Przedstawiciel Sprzedającego ma prawo uczestniczenia w poborze Próbek specjalnych do takiej kontroli. Za przedstawiciela Sprzedającego uważa się również kierowcę dostarczającego Biomasę. Brak obecności przedstawiciela Sprzedającego lub odmowa uczestniczenia w poborze Próbek specjalnych przez przedstawiciela Sprzedającego nie może być podstawą do kwestionowania prawidłowości poboru Próbki specjalnej, na co Sprzedający wyraża zgodę. Do czasu uzyskania wyników badania Próbek specjalnych, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego, a złożenie podpisu na dokumencie dostawy (WZ) nie stanowi przyjęcia Biomasy w rozumieniu 5 ust. 9. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami oraz innymi wymaganiami określonymi w Umowie zastosowanie będzie miał 7 ust. 3 oraz ust. 5 a kosztami badań wykonanych na zlecenie Elektrociepłowni bądź Kupującego obciążony zostanie Sprzedający. Zarządzającemu przysługuje również, do czasu wyjaśnienia przyczyn niezgodnej dostawy, prawo wstrzymania dalszych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego. Z tego tytułu Sprzedającemu nie przysługuje kara umowna, o której mowa w 11 ust. 1 lit. b). Jeżeli Sprzedający nie godzi się z otrzymanymi wynikami badań Próbki specjalnej, to w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania przysługuje mu prawo do zgłoszenia wniosku o zbadanie Próbki rozjemczej wykonanej z Próbki specjalnej. Badanie Próbki rozjemczej przeprowadzone zostanie zgodnie z postanowieniami 6 ust W przypadku powtarzania się tego typu zdarzeń Kupujący, po uprzednim pisemnym pouczeniu Sprzedającego, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W takim przypadku Kupujący ma prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg. zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2 tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą Sprzedający zobowiązany był dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy. 6. Kupujący zastrzega sobie prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w 6 ust 4 lit. c), gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów fizyko-chemicznych Biomasy, w szczególności w zakresie zawartości chloru, na podstawie których Kupujący dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczanej przez Sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy od Sprzedającego, w przypadku gdy wyniki dwóch następujących po sobie badań wskazywać będą, że zawartość chloru jest wyższa niż określona w tabeli znajdującej się w 4 ust. 2 lit. a). O powyższym Sprzedający zostanie pisemnie powiadomiony przez Zarządzającego wraz z podaniem okresu wstrzymania, o którym mowa powyżej, wraz z wezwaniem Sprzedającego do przedstawienia w wyznaczonym terminie planu naprawczego, który zostanie poddany ocenie podczas przeprowadzonej u Sprzedającego przez Kupującego/Zarządzającego kontroli. W przypadku niewywiązania się z powyższego, Kupującemu str. 8

9 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 2) za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. DOSTAWA BIOMASY 5 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane będą sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga z widocznymi i czytelnymi numerami rejestracyjnymi, zabezpieczonymi przez opadami atmosferycznymi i wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa dla kierowców przywożących i rozładowujących dostawy biomasy na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrociepłownia Szczecin stanowiącą Załącznik Nr 8 do Umowy. Maksymalna masa pojazdu lub zespołu pojazdów dostarczających Biomasę (masa brutto załadowanego pojazdu) wynosi dla: samochodu ciężarowego dostarczającego Biomasę: 32 Mg, zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy: 42 Mg. Maksymalna długość pojazdu lub zespołu pojazdów dostarczających Biomasę wynosi dla: samochodu ciężarowego dostarczającego Biomasę: 12 m, zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy: 18 m. W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Elektrociepłownia ma prawo odmowy przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). 3. Z zastrzeżeniem 2 ust. 3 dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Zarządzający ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego uzgodnienia w formie elektronicznej ( ) pomiędzy Zarządzającym i Sprzedającym, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. str. 9

10 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Miesiąc / Rok Styczeń 2018 Luty 2018 Marzec 2018 Kwiecień 2018 Maj 2018 Czerwiec 2018 Lipiec 2018 Sierpień 2018 Wrzesień 2018 Październik 2018 Listopad 2018 Grudzień 2018 Łącznie Ilość [Mg] Dostawy Biomasy realizowane będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (tygodniowy grafik dostaw Biomasy - uwzględniający poszczególne dni dostaw w danym tygodniu, zawierający m.in.: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość zespołów pojazdów, rodzaj i formę Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy), który będzie określany przez Zarządzającego i przekazywany Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ) najpóźniej do piątku (do godziny 12:00) każdego tygodnia poprzedzającego kolejny tydzień dostaw, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw Biomasy w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznego Dostaw Biomasy rozłożonych proporcjonalnie na dany tydzień dostaw. 5. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 2:00 do 23:00 z przerwami w godzinach 5:45-6:15, 13:45-14:15 oraz 21:45-22: W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy do Miejsca Dostawy w innych terminach niż określonych w ust. 6. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy określonym zgodnie z ust Sprzedający, na dziesięć dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca dostaw w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy określonego w Umowie, zobowiązany jest poinformować Zarządzającego ( ) o miejscu załadunku Biomasy, a w przypadku gdy dostawy Biomasy w imieniu Sprzedającego realizuje inny dostawca, wskazanie danych tego dostawcy dla ilości Biomasy określonej na ten miesiąc w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy. W przypadku, gdy łączny wolumen dostaw Biomasy planowanych na dany miesiąc na podstawie Harmonogramów Dobowych Dostaw Biomasy (tygodniowych grafików uwzględniających str. 10

11 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... poszczególne dni dostaw w danym tygodniu) przekraczać będzie wskazany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania analogicznej jak wyżej opisana informacji uzupełniającej ( ) dla dodatkowego wolumenu dostaw w terminie nie późniejszym niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem dostaw. 8. Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządzającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Zarządzającym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną ( ). 9. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w 4 ust. 5 oraz Sprzedający oraz osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrociepłowni przepisów w szczególności BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych) oraz zasad określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy. 11. Sprzedający odpowiada za: bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Elektrociepłowni, braki i wady Biomasy powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Elektrociepłowni przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy na zlecenie Sprzedającego. Kupujący (lub osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania mailowo i telefonicznie przedstawicieli Sprzedającego wskazanych w Załączniku Nr 5 do Umowy o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą lub zagrożeniem jej wystąpienia. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Elektrociepłownia sporządza niezbędną dokumentację (m.in. fotografie, oględziny) oraz protokół (Załącznik Nr 2 do Umowy), w którym wskazuje datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy, osoba biorąca udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, ewentualnie dodatkowo inna osoba wyznaczona przez Sprzedającego. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niepodpisania protokołu przez osobę biorącą udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. W takim przypadku protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch pracowników Elektrociepłowni. Elektrociepłownia niezwłocznie przesyła Protokół Sprzedającemu. W terminie trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia protokołu, Sprzedający może przekazać Elektrociepłownia uwagi własne wraz z pisemnym uzasadnieniem do których Elektrociepłownia odniesie się bez zbędnej zwłoki. Elektrociepłownia usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Elektrociepłownię koszty (kalkulację robót str. 11

12 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. wykonanych siłami własnymi, faktury, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 6 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Przyjęcie Pojedynczej Dostawy Biomasy odbywa się poprzez zarejestrowanie w systemie SCALEX przy pomocy elektronicznej karty identyfikacyjnej samochodu, którym Biomasa została dostarczona: a) Kupujący wyda Sprzedającemu za pokwitowaniem (wzór stanowi Załącznik do Umowy) niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy ilość kart identyfikacyjnych, b) Po zakończeniu realizacji Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu karty identyfikacyjne, co potwierdzone zostanie przez Kupującego wydaniem Sprzedającemu odpowiedniego pokwitowania (wzór stanowi Załącznik do Umowy). W przypadku nie zwrócenia przez Sprzedającego kart identyfikacyjnych w wymaganym przez Kupującego terminie Sprzedający zostanie obciążony kwotą stanowiąca iloczyn ilości niezwróconych kart i kwoty 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. 3. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w automatycznej próbobierni znajdującej się w Miejscu Dostawy, b) masę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Elektrociepłownia po rozładunku Biomasy, jako różnicę masy samochodu i jego masy z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) jeżeli w relacji do dostarczonego Dowodu Dostawy Biomasy (Dokument WZ) rozbieżność wyniku ważenia Biomasy na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy wynosić będzie co najmniej 200 kg to Stronom przysługuje prawo wykonania ważenia kontrolnego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrociepłowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia potwierdzi rozbieżność co najmniej 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik ważenia kontrolnego wykonanego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrociepłowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia wykaże, że różnica pomiędzy nim a dostarczonym Dowodem Dostawy Biomasy (Dokumentem WZ) będzie nie większa niż 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik pierwszego ważenia wykonanego na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy, d) koszty pomiaru masy w Miejscu Dostawy każdej Pojedynczej Dostawy Biomasy ponosi Oddział. 4. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczanej Biomasy odbywa się na stanowisku automatycznej próbobierni zlokalizowanej w Miejscu Dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące rozładunku i poboru próbek znajdują się w instrukcji Zasady pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin, stanowiącej Załącznik Nr 7 Wyjątkiem od powyższego jest pobór prób dokonywany w celu zbadania frakcji dostarczanej Biomasy i/lub zawartości ziemi/piasku w dostarczanej Biomasie, o czym mowa w 7 ust. 2 lit. e) f) lub wysypu kontrolnego. Szczegółowe informacje dotyczące poboru prób w celu wykonania powyższych badań określone są w Załączniku Nr 9 i Nr 10 do Umowy, str. 12

13 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... b) w przypadku awarii uniemożliwiającej pobranie próbek dostarczonej Biomasy przez automatyczną próbobiernię oraz w przypadku Próbek specjalnych, pobór próbek dokonywany będzie ręcznie przez pracownika Elektrociepłowni, c) dla każdej Partii Do Badań Elektrociepłownia wystawia Protokół z Badań Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, d) Protokół z Badań Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 5. Kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium Elektrociepłowni lub innym laboratorium posiadającym akredytację PCA w wymaganym zakresie. 6. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy zawierające wyniki, o których mowa w ust. 4 lit. c), wraz z Protokołami z Badań Jakości Biomasy (na życzenie Sprzedającego) oraz ceny uwzględniającej bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 6, Zarządzający przesyła Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ), w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. Warunkiem wystawienia i przesłania powyższego Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy jest przekazanie Zarządzającemu przez Sprzedającego dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, sporządzonych zgodnie z wymaganiami umownymi. 7. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 10, wykonanych w laboratoriach wymienionych w ust. 5 oraz sposób ich obliczania lub obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 12. Kupujący dopuszcza udział przedstawiciela Sprzedającego w poborze próbek Biomasy wyłącznie dostarczonej przez Sprzedającego. 8. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 9. W przypadku przyjęcia Biomasy podlegającej kontroli, z której pobrano Próbkę specjalną, przy braku możliwości włączenia jej do Partii do badań, do rozliczeń kontrolowanej Biomasy przyjmuje się wyniki uzyskane z Próbki specjalnej. 10. Na wniosek Sprzedającego złożony do Zarządzającego, wykonane zostaną badania laboratoryjne Próbki rozjemczej z Partii do badań w zakresie następujących parametrów: a) wartości opałowej w stanie roboczym, b) zawartości popiołu w stanie roboczym, c) zawartości chloru w stanie roboczym. 11. Badanie Próbki rozjemczej realizowane będzie w niezależnym Laboratorium wskazanym przez Kupującego. 12. Wyniki badań próbek rozjemczych traktowane będą przez Strony jako wiążące i ostateczne oraz będą stanowiły podstawę do ewentualnej korekty rozliczeń między Stronami, o ile uzyskane wartości dla Próbki rozjemczej będą różniły się od wartości uzyskanych w laboratorium Oddziału o więcej niż: a) dla wartości opałowej o 1000 J/g, b) dla zawartości popiołu o 0,5%, c) dla zawartości chloru o 0,004%. str. 13

14 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. W takim przypadku nie mają zastosowania 6 ust Próbki rozjemcze, w szczególności wykonane z Próbki specjalnej, mogą również zostać wykorzystane do weryfikacji rodzaju i pochodzenia Biomasy, innych parametrów bądź ewentualnych zanieczyszczeń Biomasy, w celu określenia zgodności dostawy z Umową. 14. Próbki rozjemcze z Partii Do Badań są przechowywane przez okres 2 dni roboczych od przekazania przez Zarządzającego do Sprzedającego wyników badań dla dekady w której Próbka rozjemcza została pobrana. Próbki rozjemcze wykonane z Próbki specjalnej wykonanej na okoliczność odmowy przyjęcia Biomasy przechowuje się przez okres 2 dni roboczych od daty odmowy przyjęcia dostaw Biomasy. Po upływie ww. okresów przechowywania próbek, Sprzedający nie będzie mógł wnosić zastrzeżeń do przesłanych wyników lub odmowy przyjęcia dostawy Biomasy. 15. Próbki rozjemcze zostaną opisane w sposób jednoznacznie je identyfikujący oraz będą należycie zabezpieczone przed zmianą ich właściwości (przechowywane będą w warunkach utrzymujących temperaturę poniżej 4 C), a także przed ingerencją osób trzecich. 16. Koszty badań Próbki rozjemczej w tym koszty jej dostawy do niezależnego laboratorium pokryje Sprzedający, jeżeli różnica pomiędzy badaniem pierwotnym a badaniem Próbki rozjemczej będzie mniejsza niż tolerancja określona w ust. 12. W pozostałych przypadkach koszty badań Próbek rozjemczych ponosi Kupujący. 17. Badanie Próbki rozjemczej realizowane będzie w niezależnym laboratorium wskazanym przez Kupującego. ZWROT BIOMASY 7 1. Elektrociepłownia odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 ust. 3 lit. a) c). 2. Elektrociepłownia odmówi przyjęcia lub zwróci Pojedynczą Dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w tygodniowym grafiku dostaw Biomasy, b) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona, tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy, c) w dostarczonej Biomasie znajdować się będą fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż określone w tygodniowym grafiku dostaw Biomasy, d) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 lit. b) pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie wzorcowanym przyrządem pomiarowym, e) zawartość frakcji w dostarczonej Biomasie przekraczać będzie wartości określone w 4 ust. 2 lit. c) e) (tj. <3,15 mm, <10 mm, >63 mm) Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości badanej frakcji z pobranej próbki, przesianej na przesiewaczu do badania danej frakcji na sitach o odpowiednich oczkach (3,15 mm, 10 mm, 63 mm). Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Elektrociepłowni w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub dostawcy/kierowcy dostarczającego Biomasę. Ww. badanie odbywać się będzie zgodnie str. 14

15 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... z Wytycznymi pobierania próbek biomasy dostarczanej do Elektrowni Szczecin na sprawdzenie frakcji drobnej stanowiącymi Załącznik Nr 9, f) zawartość ziemi/piasku w dostarczonej Biomasie przekraczać będzie maksymalną wartość określoną w 4 ust. 2 lit. f) Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych ziemi/piasku przeprowadzenie badania przy użyciu metody wodnej przeprowadzonej zgonie z Wytycznymi przeprowadzania próby wodnej na zawartość ziemi/piasku w Biomasie dostarczanej do Elektrowni Szczecin stanowiącymi Załącznik Nr 10, g) dostarczona Biomasa zawierać będzie ciała obce (np. elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice syntetyczne, guma, olej, substancje chemiczne, itp.) lub gdy Biomasa będzie dostarczona środkami transportu zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, h) zaistnieje sytuacja określona w 4 ust. 5, i) przekroczona została maksymalna dopuszczalna długość i masa całkowita zespołu pojazdu, o której mowa w 5 ust. 2, którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy, j) zespół pojazdów, którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy posiada nieczytelne/zanieczyszczone tablice rejestracyjne, uniemożliwiające prawidłową ewidencję ważeń w systemie SCALEX, k) brak jest Dowodu Dostawy Biomasy (WZ) lub gdy Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust. 5, l) brak karty magnetycznej, m) dostarczona Biomasa będzie nadmiernie sucha/zawilgocona lub gdy temperatura dostarczonej Biomasy będzie zbyt wysoka, Kupujący zastrzega sobie prawo do wykonania pomiaru zawartości wilgoci i temperatury dostarczonej Biomasy za pomocą wzorcowanego przyrządu pomiarowego, który mierzy zawartość wilgoci w zakresie: 20 95% oraz temperaturę w zakresie: 0 90 C. 3. W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie Protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy, stanowiący załącznik do Umowy. W przypadku dokonania załadunku przez Elektrociepłownię, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 4. Sprzedający oświadcza, że dla wadliwej dostawy Biomasy, która została zakwestionowana i dla której został wystawiony Protokół Odmowy Przyjęcia, nie znajdują zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 5. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wystawienia faktury z tytułu jej składowania w wysokości 10,00 PLN netto (słownie złotych: dziesięć i 00/100) za każdy Mg nieodebranej Biomasy. 6. Po zakończeniu przez Sprzedającego Dobowej Dostawy Biomasy odseparowane zanieczyszczenia (nadgabaryty, złom, korzenie itp.) Elektrociepłownia ma prawo załadować na ostatni samochód (przed tarowaniem), którym dostarczona została przez Sprzedającego Biomasa w Dobowej Dostawie Biomasy. W przypadku braku możliwości odbioru zanieczyszczeń w dniu, w którym zostały przywiezione, Sprzedający zobowiązany jest do ich odebrania kolejnym realizowanym do Elektrociepłowni transportem. Jeżeli kierowca odmówi zabrania zanieczyszczeń, kolejna dostawa str. 15

16 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Biomasy od Sprzedającego nie zostanie przyjęta do czasu odebrania przez niego zanieczyszczeń. Nie zrealizowanie przez Sprzedającego dostawy Biomasy z tego tytułu traktowane będą jako powstałe wyłącznie z winy Sprzedającego, a Kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 ust. 1 lit. a). 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w 6 ust. 4 lit. c), gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów fizyko-chemicznych Biomasy, w szczególności w zakresie zawartości chloru, na podstawie których Kupujący dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczanej przez Sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw biomasy od Sprzedający, w przypadku, gdy wyniki dwóch następujących po sobie badań wskazywać będą, parametry wyższe niż określone w tabeli znajdującej się w 4 ust. 2 lit. a). O powyższym Sprzedający zostanie pisemnie powiadomiony przez Zarządzającego wraz podaniem okresu wstrzymania, o którym mowa powyżej, wraz z wezwaniem Sprzedającego do przedstawienia w wyznaczonym terminie planu naprawczego, który zostanie poddany ocenie podczas przeprowadzonej u Sprzedającego przez Kupującego/Zarządzającego kontroli. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego z powyższego, Kupującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg. zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2) tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy. 8. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści się naruszenia wskazanego w 4 ust. 4 i ust. 1 i 7 niniejszego paragrafu lub dopuści do dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), c), h) o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2 tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W sytuacjach szczególnych spowodowanych rażąco nienależytym wykonywaniem dostaw Biomasy do Elektrociepłowni przez Sprzedającego bądź osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, które to sytuacje mogą prowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa zniszczenia lub uszkodzenia mienia podmiotu wytwórczego, a w szczególności wówczas, gdy w dostarczanej Biomasie znajdować się będą ciała obce w postaci materiałów niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenia dla ludzi i mienia o których mowa powyżej powstałych w następstwie wybuchu lub pożaru bądź innego gwałtownego wyzwolenia energii, Kupującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy ze Sprzedającym. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W przypadku rozwiązania przez Kupującego Umowy zgodnie z postanowieniami 2 ust. 8 oraz ust. 1, ust. 7, i ust. 8 niniejszego paragrafu, Kupującemu przysługuje prawo nałożenia na Sprzedającego kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2), tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. str. 16

17 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 30 dni od daty sprzedaży Partii Dostarczonej Biomasy (przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data ostatniej Partii Dostarczonej Biomasy w danej dekadzie miesiąca), dla której Sprzedający wystawił fakturę. Powyższy termin płatności ulegnie zmianie, gdy: a) Sprzedający dostarczy fakturę na 10 lub mniej dni kalendarzowych przed terminem jej płatności termin płatności ulegnie wówczas wydłużeniu o taką ilość dni aby od dnia dostarczenia faktury do dnia płatności było co najmniej 10 dni, b) Sprzedający nie dostarczy dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy w terminie określonym w 14 ust. 2 termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 2. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 6 ust. 6, wystawia fakturę za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą załączniki do faktury. 3. Termin płatności może ulec wydłużeniu w przypadku opisanym w ust. 1, ust. 8, ust. 11 i ust Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie.- 7. Integralną część faktury (w formie załącznika) stanowi przekazane przez Zarządzającego Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy. 8. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym nie zawierająca załącznika, o którym mowa w ust. 7) spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 9. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 4 ust. 5, 5 ust. 12, 7 ust. 3 i 5 oraz 10 ust. 5, na co Sprzedający wyraża zgodę. 10. Na fakturze podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, d) dane Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin. e) ilość Biomasy wyrażona w GJ, f) ilość Biomasy wyrażona w Mg, g) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, h) wartość Biomasy wyrażona w PLN, str. 17

18 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. i) forma Biomasy (zrębki leśne), j) numer Umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, k) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, l) termin płatności faktury, zgodny z ust. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy, a dodatkowo w przypadkach: udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w 3 ust. 6, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe, dostarczenia Biomasy, nie będącej przedmiotem Umowy lub niespełniającej wymagań określonych w 4 ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą te przekroczenia. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera Załącznik Nr 5 do Umowy. 11. Termin zapłaty za fakturę jest zastrzeżony na korzyść Kupującego. O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 1, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 10% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku do terminu określonego w ust. 1. Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 12. Sprzedający dostarczy fakturę na następujący adres: Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w ust. 12 nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 14. W przypadku doręczenia faktury na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr SAP), do czasu otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury, Kupujący ma prawo wstrzymania płatności objętej fakturą, a Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani str. 18

19 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Elektrociepłowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrociepłowni oraz inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające spalanie Biomasy. 2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu przypadków Siły Wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3. Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania tego przypadku. 4. Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru ilości Biomasy przypadającej na czas działania tej Siły Wyższej bądź występowania jej skutków. 5. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 1% szacunkowej wartości netto dostaw Biomasy określonej w 3 ust. 9 i powiększonej o należny podatek, tj. (słownie: /100) złotych. 2. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obowiązuje od dnia zawarcia Umowy, do 30 dnia roboczego (włącznie) liczonego od daty zakończenia obowiązywania Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce). 3. Sprzedający przed terminem rozpoczęcia realizacji Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, Bełchatów. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jej dostarczenia. 4. Sprzedający, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, zobowiązany jest przekazać jej oryginał Zarządzającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. 5. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z ust. 3, Kupujący ma prawo potrącania 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w ust. 1 na co Sprzedający wyraża zgodę Zabezpieczenie ustanowione przez str. 19

20 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. potrącenie z wynagrodzenia Kupujący zwolni po tym, jak Sprzedający ustanowi inne alternatywne Zabezpieczenie określone w ust Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Kupujący skorzysta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku, gdyby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności Kupujący jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, kar umownych lub innych kwot należnych Kupującemu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY Strony mają prawo do naliczenia następujących kar umownych za niedostarczenie/nieodebranie Biomasy w ilości określonej w 2 ust. 1, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. a) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości niedostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość niedostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy a rzeczywistą jej dostawą. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się, jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. b) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości nieodebranej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość nieodebranej Biomasy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy, pomniejszona o ilość wskazaną w 2 ust. 3, a rzeczywiście odebraną ilością Biomasy. Wartość nieodebranej ilości Biomasy oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nieodebranej Biomasy. c) Wysokość kary umownej wynoszącej 20% wartości niedostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie danego miesiąca obowiązywania Umowy, w trakcie którego Sprzedający nie dostarczył ponad 30% wolumenu przewidzianego w przekazywanych mu Harmonogramach Dobowych Dostaw Biomasy. Ilość niedostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica łącznej, przewidzianej na dany miesiąc, ilości uwzględnionej w przekazywanym Sprzedającemu Harmonogramie Dobowych Dostaw Biomasy a rzeczywistą jej dostawą w danym miesiącu. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się, jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. 2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych w wysokości 20% wartości Biomasy którą Sprzedający był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. str. 20

21 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za niedostarczenie przez Sprzedającego Biomasy, której dostawy wstrzymane została z winy Sprzedającego. Ilości Biomasy wstrzymanej, o której mowa powyżej, wyliczona zostanie jako iloczyn ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których wstrzymane zostały dostawy i średniej ilości Biomasy przypadającej na jeden dzień kalendarzowy dostaw w tym miesiącu wyliczone na podstawie ilości określonych w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy. 4. W przypadku, gdy dostarczona Biomasa nie będzie spełniać warunków określonych w 4 ust. 3 jak również gdy Sprzedający będzie uchylał się od odebrania Biomasy zakwalifikowanej do zwrotu przez Kupującego zgodnie z postanowieniami 7 ust. 5, Sprzedającemu nie przysługuje zapłata za całość tego rodzaju nienależytych dostaw Biomasy, na co Sprzedający bezwarunkowo wyraża zgodę. 5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie Strony uważają za niewygórowane. 6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę stosownej noty księgowej. 7. Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody związanej z nienależycie realizowaną Umową. 8. Strony w trybie pisemnego porozumienia mogą odstąpić od naliczania sobie kar umownych, albo mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 9. Prawo do naliczenia kar umownych wygasa po upływie 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania i roszczeń regresowych na zasadach ogólnych za poniesione straty (m.in., z tytułu: nałożenia na niego wszelkiego rodzaju kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania z tym związanych, w tym kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, itp.) z powodu spalenia przez Elektrociepłownię dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy niezgodnej z wymogami wynikającymi z Umowy, w szczególności z charakterystyką podaną w 4 ust. 2 oraz wymogami zawartymi w 4 ust. 3, a także nieposiadającej dokumentacji, o której mowa w 1 ust Sprzedający zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej osób będących pracownikami Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Naruszenie tego zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty przez Sprzedającego Kupującemu kary umownej w wysokości 10% wartości szacunkowej przedmiotu Umowy. UBEZPIECZENIE Sprzedający przed rozpoczęciem pierwszej dostawy zobowiązany jest przedstawić Zarządzającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości, co najmniej ,00 (słownie: jeden milion) złotych oraz utrzymywać takie ubezpieczenie przez pełny okres obowiązywania Umowy. 2. Ubezpieczeniem jest objęta działalność zgodna z przedmiotem Umowy. 3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową oraz deliktową. str. 21

22 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 4. Obowiązki Sprzedającego w przedmiocie wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego wynikającą z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W razie przerwania ciągłości ochrony z tytułu ww. ubezpieczenia przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy, Kupujący ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić wysokość jej opłaty z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. 6. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim, a także następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 7. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy. 8. Przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy, Sprzedający złoży Kupującemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej polisy. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedającego przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie ciągłości wymaganych ubezpieczeń w okresie obowiązywania Umowy. 9. W przypadku niedostarczenia Kupującemu ważnej Polisy Ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami ust. 8, Kupujący ma prawo do: wstrzymania dostaw Biomasy z winy Sprzedającego, z tytułu czego zostanie naliczona kara umowna jak za niedostarczenie Biomasy, zgodnie z 11 ust. 1 lit. a), samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i potrącenia jej kosztów z wynagrodzenia Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami ust. 5. NASTĘPSTWO PRAWNE W przypadku przekształcenia własnościowego, albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, Strony lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim brzmieniu. 2. Strony traktują jako rzecz uzgodnioną nieodwołalnie i z tego powodu bezsporną, że Kupujący w każdym czasie może przenieść swoje prawa i obowiązki do całości lub części Umowy, w tym także przenieść wierzytelności wynikające z tej Umowy na spółkę z Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, która wyrażona została przy podpisaniu Umowy, jednakże z zastrzeżeniem obowiązku Kupującego poinformowania Sprzedającego o zamiarze takiego przeniesienia na co najmniej 7 dni wcześniej. 3. Sprzedający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kupującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. OBOWIĄZKI SPRZEDAJACEGO W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA BIOMASY W ramach Przedmiotu Umowy, Sprzedający zobowiązany jest do dokumentowania pochodzenia Biomasy (przedkładania Oświadczeń o Pochodzeniu Biomasy) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w Umowie. str. 22

23 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Dokumentacji Pochodzenia Biomasy nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od zakończenia danej dekady miesiąca, w której realizowane były dostawy Biomasy. 3. Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 4. Wzory dokumentów składających się na Dokumentację Pochodzenia Biomasy zostaną przekazane przez Zarządzającego przed rozpoczęciem realizacji dostaw. Wzory dokumentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy. 5. Sprzedający jest zobowiązany na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zarządzającego do przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 6. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami tych dokumentów poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami. Poświadczenie jest dokonywane na każdej stronie kopii osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego. 7. Jeżeli Sprzedający nie wykona obowiązku określonego w ust. 2 lub ust. 5 powyżej, Zarządzającemu przysługuje prawo do: a) Natychmiastowego wstrzymania kolejnych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego, przy czym wznowienie dostaw następuje po ustaniu przyczyny wstrzymania dostaw, a Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 ust. 1 lit. b) oraz b) Pisemnego lub w formie elektronicznej ( ) wezwania zawierającego wskazanie ostatecznego terminu wykonania przez Sprzedającego obowiązku określonego w ust Jeżeli Sprzedający w okresie do końca obowiązywania Umowy z własnej winy lub braku możliwości przyjęcia przez Elektrociepłownię dodatkowych ilości w późniejszym terminie nie uzupełni ilości Biomasy niedostarczonej w wyniku wstrzymania dostaw, o którym mowa w ust. 7 lit. a) Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych za niedostarczoną Biomasę zgodnie z postanowieniami 11 ust. 1 lit. a). 9. Niezastosowanie się przez Sprzedającego do wezwania, o którym mowa w ust. 7 ust. b) może zostać uznane przez Zarządzającego za ciężkie naruszenie warunków Umowy, a tym samym będzie stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 2, tj. tak jak za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której był zobowiązany d o końca okresu obowiązywania Umowy. Kupujący ma prawo wstrzymania płatności za wystawioną przez Sprzedającego fakturę dotyczącą danej dekady dostaw Biomasy w przypadku kiedy stwierdzi, że dostarczone przez Sprzedającego dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 dotyczące zrealizowanych dostaw, za które wystawiona została faktura, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. O stwierdzeniu braku dokumentów lub o niespełnianiu przez nich wymogów Zarządzający powiadomi Sprzedającego, jednak nie później niż przed terminem płatności prawidłowo wystawionej faktury. Zapłaty wstrzymanej w taki sposób płatności Kupujący dokonana po zaakceptowaniu i przyjęciu przekazanych Zarządzającemu przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów, spełniających wymagania z 1 ust. 6. Jeżeli w wyniku konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania dokumentów płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 1, to Kupujący dokona zapłaty w ciągu 2 dni str. 23

24 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. roboczych od daty zaakceptowania i przyjęcia przez Zarządzającego przekazanych przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów. Sprzedającemu w takim przypadku nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. ZACHOWANIE POUFNOŚCI Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem lub wykonywaniem Umowy, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny, jednakże Kupujący ma prawo udostępnić te informacje (Umowę) innym uprawnionym podmiotom na mocy obowiązujących przepisów oraz podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 2. Kupujący ma prawo odmówić udzielenia informacji podmiotom trzecim, jeżeli na skutek ich żądania składanego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz. 1198), miałyby być udostępnione tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego, których Sprzedający nie upubliczniał, złożył Kupującemu oświadczenie o odmowie wyrażenia zgody na ich udostepnienie i wskazał okoliczności, jakie przedsięwziął w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. 3. Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Kupującego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. Nr 133) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2005 nr 184 poz. 1539). POSTANOWIENIA DODATKOWE Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi w PGE Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (dokument do pobrania znajduje się na stronie: i zapewnia, że on, jego pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których świadczy usługi na rzecz PGE lub Spółki GK PGE, lub podwykonawcy, przy realizacji Umowy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 2. W razie powzięcia przez Zarządzającego lub Kupującego informacji, że właściciel przedsiębiorstwa/urzędujący członek organu zarządzającego Sprzedającego lub nadzorczego Sprzedającego był prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w dziale XXXVI Kodeksu Karnego (Przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu), w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy, Zarządzający/Kupujący może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zarządzającemu/Kupującemu zostanie naliczona kara umowna jak za niedostarczenie Biomasy do końca okresu obowiązywania Umowy, zgodnie z 11 ust Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. str. 24

25 Umowa Zakupowa Biomasy Nr W sytuacji, naruszenia przez Sprzedającego zasad Kodeksu Postepowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, o których mowa w ust. 1, Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku skorzystania przez Kupującego z postanowień tego ustępu, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym mowa w 11 ust. 1 lit. b). 5. Zmiana załączników do Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy a jedynie przekazania Sprzedającemu przez Zarządzającego zmienionej ich treści. 6. Wyznacza się przedstawicieli do operacyjnych kontaktów między Stronami Umowy w celu zapewnienia bieżącej współpracy i koordynacji dostaw Biomasy Załącznik Nr 5 do Umowy. Zmiana wyznaczonych przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy, lecz zobowiązuje do wcześniejszego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 7. Zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnego Aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 8. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, które nie zostały rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 9. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik Nr 1 Protokół z wyrządzenia szkody Załącznik Nr 2 Protokół odmowy przyjęcia dostaw Biomasy Załącznik Nr 3 Zasady postępowania Realizatorów umów na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Załącznik Nr 4 Wzór WZ dla dostaw Biomasy leśnej w formie zrębków Załącznik Nr 5 Osoby upoważnione ze strony Kupującego do realizacji czynności wynikających z zapisów Umowy oraz adresy wysyłkowe i dane do fakturowania Załącznik Nr 6 Pokwitowanie przez Sprzedającego odbioru/zwrotu kart identyfikacyjnych do systemu warzeń SCALEX Załącznik Nr 7 Zasady pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrociepłownia Szczecin Załącznik Nr 8 Instrukcja bezpieczeństwa dla kierowców przywożących i rozładowujących dostawy biomasy na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin Załącznik Nr 9 Wytyczne pobierania próbek biomasy dostarczanej do Elektrowni Szczecin na sprawdzenie frakcji drobnej Załącznik Nr 10 Wytyczne przeprowadzania próby wodnej na zawartość ziemi/piasku w biomasie dostarczanej do Elektrowni Szczecin Kupujący: Sprzedający: str. 25

26 Załącznik Nr 1 do Umowy Zakupowej Biomasy Szczecin, dn. PROTOKÓŁ z wyrządzenia szkody Sprzedający:... Data zdarzenia:... Miejsce zdarzenia:... Opis zdarzenia: Rodzaj i rozmiar szkody: Uwagi: /1

27 Załącznik Nr 2 do Umowy Zakupowej Biomasy PROTOKÓŁ ODMOWY PRZYJĘCIA DOSTAWY BIOMASY Sprzedający:.. Umowa/Zlecenie *) :.... Data dostawy: Godz. dostawy:. Nr plomby próbki rozjemczej:.. Szczecin, dn. Nr rej. ciągnika:. Nr rej. naczepy:... Nr dokumentu WZ:... Nr kwitu wagowego:.. Przedstawiciel Sprzedającego (imię i nazwisko):.. Po dokonaniu oględzin Pojedynczej Dostawy Biomasy dostarczonej do PGE GiEK S.A. Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin ww. środkiem transportu, uprawniony przedstawiciel Oddziału stwierdził następujące niezgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi ww. Umowie/Zleceniu: PODSTAWA ODMOWY PRZYJĘCIA POJEDYNCZEJ DOSTAWY BIOMASY (**) Dostarczona Biomasa jest innego rodzaju, niż uzgodniona w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy (tygodniowym grafiku) Dostarczona Biomasa jest niejednorodna i/lub zbrylona **) W Pojedynczej Dostawie Biomasy znajdują się fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż uzgodnione w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy (tygodniowym grafiku) Przekroczona została maksymalna zawartość mokrej ziemi i/lub mokrego piasku (tj. 0,65% masy Próbki pomiar...% specjalnej) Przekroczona została temperatura dostarczonej biomasy (> 40 C) pomiar. C Przekroczony został wymiar zewnętrzny Biomasy pomiar...% Przekroczona została maksymalna zawartość frakcji drobnej poniżej 3,15 mm ( 8% masy Próbki specjalnej) pomiar % Przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów) pomiar.mg Biomasa jest nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona, tzn. zawartość wilgoci wykracza poza wartości pomiar.% określone w wymaganiach jakościowych do umowy Dostarczona Biomasa zawiera zanieczyszczenia: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice inne niż naturalnie występujące w drewnie, guma, olej, substancje chemiczne, itp. * Dostarczona Biomasa zawiera odpady drewna pochodzącego z budownictwa i/lub odpady z rozbiórki Dowód dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych wymaganych umową Pojazd/zespół pojazdów, którym została dostarczona biomasa posiada nieczytelne/zanieczyszczone tablice rejestracyjne Inne:..... W związku z wystąpieniem ww. niezgodności w dostawie Biomasy zachodzą okoliczności, które dają podstawę do odmowy przyjęcia dostawy Biomasy zgodnie z postanowieniami Umowy/Zlecenia. Uwagi Przedstawiciela ze strony Sprzedającego obecnego przy oględzinach: Biomasa została rozładowana: TAK/NIE **) Rozładowany tonaż (kg) W przypadku, gdy Biomasa została rozładowana, Sprzedający na swój koszt dokona jej odbioru w ciągu 24 godzin od ww. godziny dostawy. W przypadku dokonania załadunku przez Oddział, kosztami z tego tytułu zostanie obciążony Sprzedający, na podstawie wystawionej przez Oddział faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. *) numer Umowy/Zlecenia powinien znajdować się na dokumencie WZ **) zaznaczyć właściwe Sprzedający: Oddział (czytelny podpis lub imienna pieczęć) (czytelny podpis lub imienna pieczęć) 1/1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Załącznik Nr 4 do Umowy Zakupowej Biomasy Sprzedający: Kupujący: Oddział: Data wystawienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa Bełchatów WZ PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZEDO - ELEKTROCIEPŁOWNIA SZCZECIN ul. Gdańska 34a Szczecin Nr rej. pojazdu i naczepy: Imię i Nazwisko kierowcy: Data dostawy: Nr WZ:..... Rodzaj i forma biomasy: Biomasa leśna w formie zrębków Numer Umowy Ilość [kg]: Miejsce załadunku: Uwagi: Stawka podatku VAT dla dostawy biomasy zrealizowanej na podstawie niniejszego dokumentu WZ wynosi.. % Oświadczam, że w przypadku, gdy Biomasa poddana została dodatkowej kontroli w celi dokonania oceny jej zgodności z parametrami fizyko-chemicznymi oraz wymaganiami jakościowymi opisanymi w Umowie, pozostaje ona na placu w dyspozycji Kupującego, a złożenie podpisu na dokumencie dostawy (WZ) nie stanowi przyjęcia Biomasy (Zatwierdził/Wydał - Sprzedający) (Pobrał - Kierowca) (Odebrał - Oddział) (Sprzedający)

39 Załącznik Nr 5 do Umowy Zakupowej Biomasy Osoby upoważnione do realizacji czynności wynikających z zapisów Umowy oraz adresy wysyłkowe i dane do fakturowania I. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów i składania ze strony Zarządzającego ze skutkiem dla Kupującego oświadczeń (pisemnych, mailowych oraz telefonicznych) dotyczących realizacji Umowy Zakupowej Biomasy Nr PGE/ /BIOM/UZ/2016 z dnia roku są osoby wymienione w poniższych tabelach. I.1. Wystawianie i potwierdzanie miesięcznych zamówień (harmonogramów, awizacji) na dostawy biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrociepłownia Szczecin wraz z ich realizacją ilościową. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Telefon/Fax Joanna Górecka Specjalista joanna.gorecka@gkpge.pl Marcin Kępa Specjalista marcin_kepa@gkpge.pl Stanisław Zachmost Specjalista stanislaw.zachmost@gkpge.pl fax Przemysław Pol Kierownik Wydziału przemyslaw.pol@gkpge.pl Magdalena Ruszniak Zastępca Dyrektora Departamentu magdalena.ruszniak@gkpge.pl Andrzej Noga p.o. Dyrektora Departamentu andrzej.noga@gkpge.pl Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna 2, Rogowiec (II piętro, pokój Nr 62) I.2. Uzgadniania rozliczeń ilościowych, jakościowych i wartościowych oraz wystawianie i potwierdzanie zestawień zrealizowanych do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin dostaw biomasy oraz obsługa dokumentowania pochodzenia biomasy. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Obsługi Obrotu Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Telefon/Fax Anna Grabarz Referent wieslaw.pabis@gkpge.pl Sławomir Malinowski Specjalista anna.grabarz@gkpge.pl fax Wiesław Pabiś Specjalista slawomir.malinowski@gkpge.pl Kamil Barda Kierownik Wydziału kamil.barda@gkpge.pl Marian Pawłowski Dyrektor Departamentu marian.pawlowski@gkpge.pl Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Obsługi Obrotu ul. Instalacyjna 2, Rogowiec (II piętro, pokój Nr 58) 1

40 Załącznik Nr 5 do Umowy Zakupowej Biomasy II. III. Osobami upoważnionymi ze strony Sprzedającego do wzajemnych kontaktów i składania oświadczeń (pisemnych, mailowych oraz telefonicznych) dotyczących realizacji Umowy Zakupowej Biomasy Nr PGE/ /BIOM/UZ/2016 z dnia 2016 r. jest: tel tel Wszelką korespondencję należy kierować na adres:.... Dane do fakturowania. Dane do faktury (Kupujący): Kupujący: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa Bełchatów NIP: Oddział: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo Nowe Czarnowo k. Gryfina Dane do specyfikacji faktury (Miejsce Dostawy): Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrociepłownia Szczecin ul. Gdańska 34a Szczecin Adres wysyłkowy faktur VAT: Iron Mountain Sp. z o.o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka pocztowa nr 226 2

41

42

43

44

45 Załącznik Nr 8 do Umowy Zakupowej Biomasy

46 Załącznik Nr 8 do Umowy Zakupowej Biomasy

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57