SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA [SZ]

Transkrypt

1 Zatwierdzam: Szemud, dnia r.... ZP/2/10/2012 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA [SZ] DLA POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO EURO NETTO NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) Integralną część dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej wykonawcom, stanowi specyfikacja zamówienia (16 str.) wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1 wzór formularza,,oferta (2 str.). Załącznik Nr 2 wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenia (2 str.). Załącznik Nr 3 umowa - projekt (3 str.). Załącznik Nr 4 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie ( 1 str.). Załącznik Nr 5 zobowiązanie ( 1 str.). Zamawiający oczekuje, Ŝe wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów specyfikacji zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłoŝenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod kaŝdym względem zbiorowi dokumentów zamówienia.

2 1. Informacje o Zamawiającym: Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, Szemud, NIP reprezentowana przez: Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Teresy Pustelnik tel./fax e- mail: zp@szemud.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia; Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do EURO netto będący załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 71/II/2007 Wójta Gminy Szemud z dnia r. na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113 z dnia 25 czerwca 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). 3. Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: usługi architektoniczne, budowlane inŝynieryjne i kontrolne nadzór nad robotami budowlanymi, Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Na przedmiot zamówienia składa się pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na: Budowie sieci wodociągowej: - PVC 110, L = ok m, PVC 90, L = ok. 97 mb 118 przyłączy PE 40, L = ok. 709 mb Budowie sieci kanalizacyjnej: - PVC 200, L = ok m, 141 przyłączy PVC 160, L = ok mb - przepompownia ścieków PS-1, - tłocznia ścieków PS-2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik nr 3 do SZ. 4. Termin wykonania zamówienia: dni od dnia podpisania umowy na zadanie budowlane. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 5.1 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3 dostarczą sprzęt, materiały własnym transportem i na własne ryzyko.

3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 6 niniejszej SZ metodą spełnia / nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają choć jednego z n/w. warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 Za spełnienie warunku - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna: a) Dysponowanie przez wykonawcę: - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne waŝne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SZ wraz z zobowiązaniem (zał. nr 5 do SZ) jeśli dotyczy. Uprawnienia, o których mowa wyŝej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów. 6.2 Wypełniony załącznik nr 1, 2, 4 oraz 5 jeśli dotyczy. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy: w sprawach dotyczących specyfikacji zamówienia i przedmiotu zamówienia - P. Ryszard Dampc i P. Marcin Machaliński pok. Nr 9, 8 tel./fax: /39 8. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji zamówienia Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem w terminie umoŝliwiającym Zamawiającemu ustosunkowanie się do zadanych pytań na adres zamawiającego: Urząd Gminy w Szemudzie, Szemud, ul. Kartuska 13 nr tel./fax (58) Opis sposobu przygotowywania ofert KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Ofertę składa się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie oferty w postaci elektronicznej Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia.

4 9.4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym; oferta moŝe mieć takŝe postać wydruku komputerowego Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. Wskazane jest, aby miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą w formularzach załączonych do specyfikacji zamówienia. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji Ofertę (formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Ofertę moŝe podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeŝeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy złoŝone przez wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłoŝone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŝdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Podpisy złoŝone przez wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający będzie jednak Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę, adresem Zamawiającego oraz hasłem: OFERTA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) nie otwierać przed r. godz Dokumenty oferty powinny być złoŝone wewnątrz opakowania Oferty naleŝy złoŝyć w: Siedzibie zamawiającego określonej w pkt 1 specyfikacji zamówienia (Kancelaria pok. Nr 7)

5 do upływu terminu składania ofert Termin składania ofert upływa dnia r. o godz.9 30 Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia r. o godz Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do specyfikacji zamówienia, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie formularz ofertowy Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Kryterium I: CENA (KOSZT) (100% wagi oceny) Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (najniŝszej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniŝszej) cenie brutto, stosując poniŝszy wzór: Cena waga 100% Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: C = (C min : C o ) x (100%) x 100 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, Cmin najniŝsza cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, Co cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyŝszą ilość punktów zgodnie z wzorem określonym w pkt Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 14. Umowa projekt stanowi załącznik 3 do specyfikacji zamówienia. 15. Z tytułu nienaleŝytego wykonania, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu zgodnie z 13 załącznika nr 3 Specyfikacji Zamówienia (UMOWA - PROJEKT).

6 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku mogą dochodzić swoich praw przed właściwym Sądem. Załącznikami do specyfikacji zamówienia są: 1. Formularz,,oferta. 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenia. 3. Umowa - projekt. 4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie. 5. Zobowiązanie.

7 ZP/2/10/2012 Załącznik Nr nr tel./fax. Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć. NIP. REGON Do Zamawiającego: OFERTA Gmina Szemud ul. Kartuska Szemud 1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania opublikowanym w internecie na str. Oferujemy wykonanie zamówienia na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) Lp. Składowe oceny oferty Wartości 1. Cena ( brutto ) wykonania zamówienia w tym podatek VAT lub ewentualna składka na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt Zamawiającego)... zł* Cena brutto słownie:......* * cena przyjęta do wzoru w pkt Wykonawca oświadcza, Ŝe cena określona w pkt.1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz pozostałe składniki cenotwórcze łącznie z kosztami pracodawcy a zwłaszcza naleŝny podatek dochodowy, ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 2. Wykonawca zobowiązuje Zamawiającego do potrącenia od kwoty wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem, podatku VAT (jeśli dotyczy) oraz pozostałych składek łącznie z kosztami pracodawcy w tym naleŝnego podatku dochodowego oraz ewentualnych składek na ubezpieczania społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zdobył konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złoŝenia oferty.

8 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze SZ i nie wnosimy zastrzeŝeń. 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe uwaŝa się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedstawione postanowienia do projektu umowy zostały przez niego zaakceptowane oraz Ŝe zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych. 7. Wykonawca gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SZ, wyjaśnień do SZ oraz jej modyfikacji. 8. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: Lp Wyszczególnienie ilość stron. Ofertę podpisali:... dnia... Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

9 Nazwa i adres Wykonawcy: Załącznik Nr 2 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne Po zapoznaniu się z poniŝszymi zapisami, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

10 osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. oświadczam, Ŝe wymienione przyczyny mnie nie dotyczą. Jednocześnie przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, Ŝe: 1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadam(y) / nie posiadam(y)* wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wydany na Pana/Panią... pod nazwą:...,nip... lub nazwa firmy:... działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem... prowadzonego w...z kapitałem zakładowym., NIP 2. Posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Miejscowość i data:

11 Załącznik Nr 3 UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu.2012 r. w Szemudzie pomiędzy: Gminą Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, Szemud, NIP reprezentowaną przez: Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht działającego przy pomocy Urzędu Gminy przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Teresy Pustelnik zwanego w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a..., adres:.. działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem... prowadzonego w...z kapitałem zakładowym... NIP. reprezentowanym przez:... lub a Panem /Panią... zamieszkałym/ ą... prowadzącym/ą nieprowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą 1 :... działającym/ą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej NIP reprezentowaną/ym przez: Właściciela -. zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do euro netto będący załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 71/II/2007 Wójta Gminy Szemud z dnia r. na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113 z dnia 25 czerwca 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści 1 Wykonawca reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami Prawa budowlanego i specyfikacją techniczną Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w zakresie pełnienia funkcji,,inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA). której zakres ustalono w oparciu o postępowanie o zamówienie publiczne Nr ZP/2/10/2012 z dnia r. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na: a) Budowie sieci wodociągowej: - PVC 110, L = ok m, PVC 90, L = ok. 97 mb 118 przyłączy PE 40, L = ok. 709 mb b) Budowie sieci kanalizacyjnej: - PVC 200, L = ok m, 141 przyłączy PVC 160, L = ok mb - przepompownia ścieków PS-1, 1 W razie nieprowadzenia działalności gospodarczej umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana

12 - tłocznia ścieków PS-2. Nadzór, o którym mowa wyŝej musi być wykonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne waŝne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.uprawnienia, o których mowa wyŝej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił/ a:... działająca/y w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz z późn. zm) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieŝącej kontroli postępów i jakość wykonywanych prac na budowie i dokumentowania ich na płytach CD oraz przesłanie ich do 7 dnia kaŝdego miesiąca na adres e- mail: zp@szemud.pl Wykonawca jest odpowiedzialny za uŝycie przez wykonawcę robót budowlanych w technologii robót wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania sprawdzania jakości wykonywanych robót, sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów do dziennika budowy w przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad. 4 Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie. złotych brutto. 5 Określona wyŝej usługa będzie wykonywana w okresie realizacji zadania przez wykonawcę robót budowlanych z uwzględnieniem 14 dni na czynności związane z odbiorem końcowym, tj. do dnia r. 6 Fakturę, którą naleŝy wystawić na: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, Szemud, NIP , uregulowana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę realizacji płatności uwaŝa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. 7 Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy następujących danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w 2: kosztorys, specyfikacje techniczne, projekt budowlano-wykonawczy. 8 JeŜeli w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w 2 lub ofertą Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca - inspektor nadzoru inwestorskiego, natychmiast zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy, co do faktu zgłoszenia ich konieczności. Zamawiający nie upowaŝnia Wykonawcy do podejmowania decyzji w tym zakresie. 9 Wykonawca dokona sprawdzenia budowy przed końcowym jej odbiorem oraz powiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania i odbioru wykonanych robót.

13 10 Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości: - 10% wartości przedmiotu umowy, za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy - 10% ceny umownej za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie ze specyfikacją zamówienia, oraz odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 11 Zmiana postanowień zawartej umowy moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŝoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. NiewaŜna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć przy zawieraniu umowy 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 13 W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 14 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 1. Niedopuszczalne pod rygorem niewaŝności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. b) udziału inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy moŝe nastąpić w przypadku: a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 5. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moŝe nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezaleŝnych od Zamawiającego, b) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, c) wykreślenia osoby z listy członków branŝowej izby samorządu zawodowego. 6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w pkt 5 Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazane w ofercie Wykonawcy. 7. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w pkt 1-6: a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, Ŝe nie była ona znana i moŝliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy, b) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 8. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. Za zmiany takie uwaŝa się np.: a) zmiany adresowe. 9. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa w pkt Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiający:

14 Załącznik Nr 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE Miejscowość, data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności są wymagane w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne waŝne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. OŚWIADCZAM(Y), śe: Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty: l.p. 1. Imię i nazwisko/nazwa adres, telefon Zakres wykonywanych czynności Doświadcze nie Nr ewidencyjny członkowstwa w izbie inŝynierów i adres organu przyznającego nr ewidencyjny Nr decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe i adres organu przyznającego decyzję Informacja o podstawie do dysponowania osobą 2 Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 2 NaleŜy dołączyć oświadczenie osoby (załącznik nr 6) z wyjątkiem osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę.

15 Załącznik Nr 5 Zobowiązanie Ja niŝej podpisany niniejszym potwierdzam zobowiązanie do osobistego wykonania przeze mnie czynności polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach współpracy z (Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) na rzecz gminy Szemud przy realizacji robót w ramach zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) CADENA) w przypadku uzyskania zamówienia przez w/w Wykonawcę. Zobowiązanie zgodne z art. 26 ust 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113 z dnia 25 czerwca 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy