UMOWA NR.. PEŁNIENIE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO

Transkrypt

1 WZÓR Zał. nr... UMOWA NR.. PEŁNIENIE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO Zawarta w dniu r. w Toruniu pomiędzy: Gminą Miasta Toruń, Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń reprezentowanym przez: Michała Zaleskiego Prezydenta Miasta Torunia NIP , REGON: zwanym w treści niniejszej umowy Zamawiającym a... reprezentowanym(ą) przez... zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem i mającym (ą) nadany NIP: oraz REGON:., zwanym dalej Wykonawcą Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. Dział:..., Rozdział:..., Zadanie: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór archeologiczny. 2. Nadzór archeologiczny obejmować będzie w szczególności: 1) pełnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenia badań archeologicznych w obrębie ruin zamku średniowiecznego pokrzyżackiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/88 decyzją z dnia 6 października 1938r. oraz Gdaniska (tzw. Dankser ) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/921 decyzją z dnia 24 października 1929r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz ze zm.), w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 150, poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 2) realizowanie oraz dokumentowanie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku

2 wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 3) Dokumentowanie wykonywanych przez siebie czynności w ramach pełnienia nadzoru. 4) wykonanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami budowlanymi zgodnie z zakresem inwestycji, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami nowoczesnej wiedzy technicznej. 5) wykonywanie swoich obowiązków z należytą starannością w zakresie objętym umową Zakres robót objętych nadzorem archeologicznym to w szczególności: 1) Konserwacja reliktów murów, posadzek zamku głównego, ceglanego i kamiennego lica ścian i sklepień piwnic oraz posadzek na dziedzińcu, zgodnie z dokumentacją projektową. 2) Realizacja prac nad oświetleniem i nagłośnieniem i sprzętem audiowizualnym, zgodnie z dokumentacją projektową. 3) Montaż monitorujących kamer przemysłowych w części obiektu udostępnionego dla ruchu turystycznego, montaż systemu alarmującego, zgodnie z dokumentacją projektową. 4) Realizacja stałej ekspozycji dotyczącej dziejów zamku krzyżackiego, zgodnie z dokumentacją projektową. 5) Realizacja prac remontowych w piwnicach, Gdanisku, dziedzińcu zamku, zgodnie z dokumentacją projektową, 6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (trzy oryginały z barwnymi fotografiami 10 x 15 cm i dwie kopie na nośniku CD). 2. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1c do wyszczególniony w Specyfikacji Istotnych Warunków W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) Przebywania na terenie placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, 2) Złożenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosku o przeprowadzenie badań i uzyskania decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz ustanowienia na własny koszt Kierownika prac archeologicznych, 3) Opracowania mapy umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku z zaznaczonym terenem badań oraz plan terenu badań w nawiązaniu do punktów państwowej osnowy poziomej z naniesionymi miejscami badań dotychczasowych. bez planowanych bo on tylko sprawdza, 4) Zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu i zakończeniu prac i badań, 5) Informowania Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań, 6) Prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków archeologicznych, 7) Wykonywania badań archeologicznych i przekazywania w niezbędnym zakresie sporządzonej dokumentacji powykonawczej (również fotograficznej) z przebiegu

3 badań archeologicznych i opracowanych wyników tych badań Zamawiającemu i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, w terminach wynikających z przepisów prawa, 8) Sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych badań i opracowania sposobu postępowania z zabytkiem, 9) Zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych, 10) Współpracy z Zamawiającym, osobą sprawującą nadzór inwestorski oraz konserwatorski, 11) Uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez Zamawiającego, 12) Przekazania dokumentacji z badań archeologicznych w dwóch egzemplarzach: dla Zamawiającego oraz drugi dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, 13) Dokonania oględzin terenu i urządzeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, dokładnego zapoznania się z treścią dokumentacji projektowej oraz uzyskania we własnym zakresie wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia, 14) Uzgodnienia z Zamawiającym okresu czasu, na który prace z zakresu inwestycji mogą być przerwane w przypadku ewentualnego odkrycia zabytków nieruchomych. 2. W celu potwierdzenia, że realizacja przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, przed podpisaniem niniejszej umowy, zaświadczenia potwierdzonego lub wystawionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotychczasowym wywiązywaniu się z realizowanych przez siebie prac o charakterze podobnym do prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 4 Wykonawca w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest odpowiedzialny przed Dyrektorem Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu realizującego zadania Gminy Miasta Toruń wynikające z programu na podstawie upoważnienia go przez Prezydenta Miasta Torunia do dokonywania wydatków kwalifikowanych w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn. Toruń Hanza nad Wisłą Działanie 6.4. Programu Innowacyjna Gospodarka na lata Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Do obowiązków upoważnionego do realizacji przedstawiciela Zamawiającego (Dyrektor Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu) należy: 1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac 2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz określi w formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia obiektów i robót; 3) Przekazanie dokumentacji projektowej, celem zapoznania się z zakresem i harmonogramem wykonywanych prac. 4) Zapewnienie stałego kontaktu z wykonawcą prac inwestycyjnych. 2. Do obowiązków Zamawiającego należy terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4 6 Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty: 1) Pozwolenie na prowadzenie robót, 2) Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót Strony określają termin realizacji usługi: rozpoczęcie od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakończenia robót budowlanych oraz odbioru tych prac przez Zamawiającego. 2. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji (bez okresu gwarancji i rękojmi) to r Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie... zł (słownie złotych:.../100) powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj.... zł (słownie złotych:.../100), co stanowi łącznie kwotę brutto...zł (słownie złotych:.../100). 2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót, w terminie 7 dni od daty tego odbioru. 4. Strony ustalają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1 do r. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych, zakończonych do dnia r., elementów obiektów zatwierdzony przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki. Wysokość wynagrodzenia wskazanego w poszczególnych fakturach będzie uzależniona od wartości dokonanego przerobu prac inwestycyjnych i proporcjonalna do wynagrodzenia wykonawcy robót inwestycyjnych. 5. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 6. Ustala się następujące terminy płatności faktur: 1) faktura częściowa w terminie do r., zgodnie z zapisem w ust. 4, 2) faktura częściowa w terminie do r. Strony ustalają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych, zakończonych do dnia r., elementów obiektów zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury Zamek Krzyżacki. 3) faktura końcowa w terminie do r., opiewającą na pozostała część wynagrodzenia określonego w ust.1. Podstawę do wystawienia faktury Końcowej będzie protokół odbioru zakończonych do dnia r., elementów obiektów zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury Zamek Krzyżacki. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 7. Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia. 8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5 9. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 10. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 11. Podstawę do wystawienia rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 8 ust Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 10 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) Terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku zmiany zakresu prac inwestycyjnych, konieczności zlecenia przez Zamawiającego lub wystąpienia prac zamiennych w ramach nadzorowanej inwestycji, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (np. ujawnienia w trakcie realizacji nadzorowanej inwestycji eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów), c) wystąpienie siły wyższej, d) w przypadku opóźnień w realizacji nadzorowanych prac inwestycyjnych z winy wykonawcy robót, w takim przypadku nie przysługuje Wykonawcy prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 2) Wynagrodzenia: a) w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT, b) zmiany przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1. 3) zmiany przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części prac np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania robót lub ograniczenia albo przerwania dofinansowania projektu ze środków europejskich, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych usług na podstawie złożonego raportu.

6 12 Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 14 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Wykonawca Zamawiający... Przyjmuję warunki niniejszej umowy