dla rozwoju Mazowsza

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROJEKT UMOWY nr. (CZĘŚĆ II) Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP , REGON , z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Mariusza Frankowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych a reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2014 oraz kartek świątecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , zgodnie z Wieloletnim Planem Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część II stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do: a) opracowania projektów graficznych, b) składu druków, c) wykonania minimum 3-krotnej korekty własnej kalendarzy i kartki oraz wprowadzenia ewentualnych korekt Zamawiającego, 1

2 d) przygotowania do druku i wykonania proofów w standardzie UGRA/FOGRA oraz wykonania blach CTP wszystkich elementów drukowanych (z wyjątkiem standardowych wkładów do kalendarzy), e) druku na materiałach własnych i oprawy, f) konfekcjonowania i dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego, znajdującej się przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie (03-301) wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu maksymalnie w ciągu 7 dni po zawarciu umowy harmonogramu produkcyjnego obejmującego wszystkie etapy realizacji przedmiotu umowy (terminy dostarczenia: projektów graficznych/wizualizacji, propozycji materiałów promocyjnych oprawy kalendarzy oraz kalendariów, proof ów w standardzie Ugra Fogra). Harmonogram produkcyjny zostanie opracowany zgodnie z wymaganiami i preferencjami Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu po zawarciu umowy, w terminie zgodnym z harmonogramem prac: a) projektów graficznych z wizualizacją, dostarczonych w formie papierowej bądź elektronicznej w celu ich akceptacji; b) co najmniej dwóch propozycji materiałów promocyjnych opraw kalendarzy oraz kalendariów do wyboru i akceptacji Zamawiającego wg załoŝeń Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części II zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Szczegółowy wykaz prac został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania spójnej identyfikacji wizualnej właściwej dla materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Księgą Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 Narodowej Strategii Spójności oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z przedłoŝoną ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 29 listopada 2013 r. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów określonych w niniejszej umowie. 4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu materiały/projekty opracowane w sposób zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. W przypadku pomyłek w treściach lub logotypach, Wykonawca zobowiązuje się do kaŝdorazowego przedstawienia poprawionych projektów, aŝ do uzyskania akceptacji i zgody na produkcję materiału promocyjnego. 2

3 6. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub błędów w logotypach i zamieszczonych treściach, bądź wykonania materiałów bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały, zniszczyć je oraz wykonać i dostarczyć ponownie do siedziby Zamawiającego prawidłowo wykonane materiały. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi będącej przedmiotem umowy z naleŝytą starannością, wymaganą przy tego rodzaju usługach. 8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy bez uszkodzeń, własnym transportem i na własne ryzyko. 9. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do uŝytku bez Ŝadnych dodatkowych zakupów. 10. Po otrzymaniu całej dostawy, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona odbioru jakościowego i ilościowego. W przypadku stwierdzenia błędów uszkodzeń lub wad w dostarczonym przedmiocie umowy, w tym zwłaszcza w zakresie jakości druku i oprawy oraz niezgodności ilościowej, Wykonawca w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wykrytych wadach zobowiązuje się odebrać wadliwy towar na własny koszt, zniszczyć wadliwe egzemplarze i dostarczyć nowy, wolny od wad towar i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 11. Po odbiorze poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez strony umowy, stanowiące podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowanie wskazanej w protokole pozycji umowy. 12. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany terminu realizacji umowy Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego znajdująca się przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie (03-301). 2. Osobą upowaŝnioną ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu z Wykonawcą, w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest:.... tel Osobą upowaŝnioną ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym, w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest:.... tel Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość przekazywania drogą elektroniczną bieŝących zaleceń dla Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujące wszystkie projekty graficzne oraz wszystkie niepochodzące od Zamawiającego składowe elementów graficznych (teksty, zdjęcia, rysunki, grafiki etc.). Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy, tj. w dniu podpisania protokołu zadawczo-odbiorczego odnoszącego się do danej pozycji zamówienia. 2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa wyŝej, dotyczy następujących pól eksploatacji: 3

4 a) zwielokrotniania bez Ŝadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line, a takŝe poprzez wydruk komputerowy, na kaŝdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; b) utrwalania w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; c) najmu; d) uŝyczenia; e) korzystania w całości lub w części oraz jej łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie róŝnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na róŝne języki, zmianę barw, treści całości lub jej części; f) rozpowszechniania bez Ŝadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalania technikami, o których mowa w pkt b), w tym w postaci wydawnictw ksiąŝkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach zbiorowych typu elektronicznych baz danych, drukiem, na kaŝdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; g) udostępniania, w tym takŝe przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w tym równieŝ publiczne udostępnianie; h) publikacji i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez instalację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 3. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, w ramach całej struktury organizacyjnej, a takŝe wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej działalności. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony i jest nieodpłatne. 4. W zakresie w jakim będzie to konieczne, Wykonawca zapewni Zamawiającemu moŝliwość nieodpłatnego korzystania z przedmiotu umowy, takŝe w tej części, w której majątkowe prawa autorskie będą przysługiwały osobie trzeciej. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zaleŝnych do opracowań dzieła, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Wynagrodzenie, określone w 5 ust. 1, obejmuje naleŝności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie zaleŝnych praw autorskich oraz przeniesienia własności nośników, na których materiały utrwalono. 7. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych powstałych w trakcie realizacji zamówienia (osobno teksty i zdjęcia), a takŝe projektu całości. 4

5 Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zaleŝnego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego wskutek roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im majątkowymi prawami autorskimi Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:. złotych brutto), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia..., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, płatne na podstawie cząstkowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę za zrealizowanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy. 2. Kwota określona w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy. 3. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania któregoś z elementów przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do otrzymania wynagrodzenia za realizacją tego elementu przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się kaŝdorazowo do wystawienia faktury VAT i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, przy czym ostatnia faktura moŝe być dostarczona nie później, niŝ w dniu 10 grudnia 2013 r. 6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, Warszawa, numer NIP: , numer REGON: Zapłata zostanie dokonana przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 9. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury korygującej. 10. Wejście w Ŝycie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w Ŝycie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny netto, bez zmiany ceny brutto. PowyŜsza zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu Zamawiający moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nieterminowego świadczenia usług i/lub świadczenia usług niskiej jakości powtarzających się, co najmniej 3 razy, przy czym za nieterminowość w świadczeniu usług uznaje się niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie prac, który zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 5

6 2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron. JeŜeli Wykonawca odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy wskazuje Zamawiający w swoim oświadczeniu. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1; b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1; c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1 za kaŝdy dzień zwłoki. 4. Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 5. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia określonego w 5 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia warunki niezbędne do wykonania umowy, posiada wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać naleŝycie przedmiot umowy. 2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne. 3. Spory między Stronami wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II, 2) Oferta cenowa Wykonawcy z dnia. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY.... 6