SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 40/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r. ul. Chorzowska Świętochłowice tel. 32/ do 5 tel./fax: 32/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00

2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. dla następujących zadań: a) prace budowlane polegające na odsłonięciu i zabezpieczeniu polichromii ornamentalnej i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej; b) prace budowlane polegające na renowacji stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.; c) prace budowlane polegające na zabezpieczeniu ścian wewnętrznych kaplicy szpitalnej malowaniu ścian na biało z przygotowaniem powierzchni z wyłączeniem ściany wschodniej łuku tęczowego; d) wymiana grzejników wewnątrz kaplicy szpitalnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej Nadzór nad robotami budowlanymi Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do dnia r. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz j.t.). Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 2. Ofertę należy przygotować na formularzu FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Adres do dostarczenia oferty: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych ul. Chorzowska Świętochłowice

3 Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: Konkurs Ofert na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. nr sprawy 40/ZA/16 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca. Termin składania ofert upływa dnia roku o godzinie Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Rozdział V. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: Kryterium: cena brutto 100% Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt Cena brutto najniższa wśród ofert / cena brutto badanej oferty * 100 pkt Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. Rozdział VII. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również drogę elektroniczną: 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są: - w zakresie procedury konkursowej Grzegorz Poliwoda, tel. (32) , fax. (32) w zakresie przedmiotu zamówienia Stefania Korzeczek, fax. (32) Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

4 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy Załącznik nr 2.

5 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : OFERTA CENOWA dotyczy: sprawowania Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: LP Zadanie Kwota netto VAT Kwota brutto prace budowlane polegające na odsłonięciu i zabezpieczeniu polichromii ornamentalnej i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej prace budowlane polegające na renowacji stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. prace budowlane polegające na zabezpieczeniu ścian wewnętrznych kaplicy szpitalnej malowaniu ścian na biało z przygotowaniem powierzchni z wyłączeniem ściany wschodniej łuku tęczowego wymiana grzejników wewnątrz kaplicy szpitalnej ŁĄCZNIE

6 Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź do dnia r. do godziny 10.00

7 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia:.2016 r. w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska Świętochłowice NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz Furman zwaną dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą 1 Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz j.t.), zgodnie z ofertą z dnia r., stanowiącą załącznik do umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: 2 sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji następujących zadań: a) prace budowlane polegające na odsłonięciu i zabezpieczeniu polichromii ornamentalnej

8 i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej; b) prace budowlane polegające na renowacji stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.; c) prace budowlane polegające na zabezpieczeniu ścian wewnętrznych kaplicy szpitalnej malowaniu ścian na biało z przygotowaniem powierzchni z wyłączeniem ściany wschodniej łuku tęczowego; d) wymiana grzejników wewnątrz kaplicy szpitalnej. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę raz wymagane prawem uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami do wykonywania zadań wskazanych w ust 1. 3 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w okresie od dnia zawarcia umowy tj r. do r. w zakresie: a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie oraz terminowości ich wykonania; c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywanie ich do użytkowania; d) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót (dziennik budowy) oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; e) Sprawdzenie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi atestami, certyfikatami zgodności i aprobatami technicznymi z podziałem branżowym Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją zamówienia osobami uprawnionymi do uzgodnienia merytorycznych szczegółów wykonania zamówienia będą: - ze strony Zamawiającego: p. Stefania Korzeczek - ze strony Wykonawcy: 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) do udziału w odbiorach robót, b) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie do 3 dni roboczych od dnia

9 otrzymania uwagi i/lub zastrzeżenia, c) do uczestnictwa w naradach, spotkaniach itp., 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 4. Zatwierdzanie i/lub akceptacja przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w toku trwania inwestycji, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie takich dokumentów i prawidłowe zabezpieczenie w nich Zamawiającego Za wykonanie pracy określonej w 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po zakończeniu i odebraniu bez zastrzeżeń wszystkich prac będących przedmiotem konkretnego zadania, płatne w oparciu o fakturę VAT, w terminie 30 dni od jej dostarczenia dla zadań:. a) prace budowlane polegające na odsłonięciu i zabezpieczeniu polichromii ornamentalnej i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej:... zł netto (słownie...),... zł brutto (słownie...) b) prace budowlane polegające na renowacji stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.:... zł netto (słownie...),... zł brutto (słownie...) c) prace budowlane polegające na zabezpieczeniu ścian wewnętrznych kaplicy szpitalnej malowaniu ścian na biało z przygotowaniem powierzchni z wyłączeniem ściany wschodniej łuku tęczowego:... zł netto (słownie...),... zł brutto (słownie...) d) wymiana grzejników wewnątrz kaplicy szpitalnej:... zł netto (słownie...),... zł brutto (słownie...) 2. W przypadku zmiany ustawy VAT, podatek zostanie naliczony wg aktualnych stawek. 6 Jeżeli w toku wykonywania zadania zajdzie konieczność sprawowania nadzoru nieobjętego zakresem rzeczowym wymienionych w 1 umowy, o ile nie dało się ich przewidzieć na etapie zawierania umowy Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, uzgodnionym miedzy stronami Z tytułu odstąpienia od umowy ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w 5 ust 1. b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

10 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w 5 ust 1. c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje w sposób prawidłowy czynności określonych w 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust 1 za każde naruszenie. 2. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury. 3. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych Prócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i XXI kc, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: nie rozpoczęcia, porzucenia, opóźnienia wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, wynikających z niniejszej umowy w wyznaczonym terminie, dające podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany, za co ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 3. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie 3 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia rozpoczęcia albo przerwy w realizacji przedmiotu Umowy dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot Umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym w 3 niniejszej Umowy, a opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w realizacji przedmiotu Umowy nastąpiła z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. W przypadku niewykonania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych

11 w przepisach odrębnych lub niniejszej Umowie Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy będzie ograniczone lub nie zostanie wypłacone. 10 Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Integralną częścią umowy są: - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do umowy. - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 26/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 24/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego 1/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 53/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.12.2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 28/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.06.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel.

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/6 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.0.206 r. /miejscowość, data/ ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie audytu energetycznego w obiektach zlokalizowanych przy ul. Zubrzyckiego 36 w Świętochłowicach oraz przy ul. Szpitalnej 2 (budynek Ośrodka Terapii Uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 1/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 05.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 14.07.2016 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 50/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego 56/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/7 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 7.0.207 r. ul. Chorzowska 38 4-605

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 22/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.07.2017 r. /miejscowość,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 29.07.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 51/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 22.03.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 23.05.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 19/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usług regeneracji narzędzi

na wykonanie usług regeneracji narzędzi ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 13/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 04.05.2017

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 32/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 06.11.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na walidację lodówek 77/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Walidacja lodówek.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, NIP: 627 16 69 770, REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji przewodów elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak 27/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 24.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.05.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup, dostawę i montaż/instalację bezprzewodowego systemu przyzywowego 16/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup, dostawę i montaż/instalację bezprzewodowego systemu przyzywowego 16/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup, dostawę i montaż/instalację bezprzewodowego systemu przyzywowego 16/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 26.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 74/ZA/14 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 4 05 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 27 9 770, REGON: 0003450 KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII

Bardziej szczegółowo

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 60/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na odsłonięcie i zabezpieczenie polichromii ornamentalnej i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 28/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 25.03.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych 3/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.01.2015 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 136/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

na renowację stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na renowację stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na renowację stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 33/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 135/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 3/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy aparatów USG

na przeglądy aparatów USG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy aparatów USG 89/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy aparatów

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 32/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 09.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na usługi pocztowe 20/ZA/16

na usługi pocztowe 20/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 20/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.04.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem garaży 24/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Najem garaży nr 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 46/ZA/16

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 46/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę używanej lampy bezcieniowej na statywie, jezdnej 46/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 26.09.2016 r. /miejscowość, data/ ul. Chorzowska 38 41-605

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na modernizację centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na modernizację centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na modernizację centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 12/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę wózków - stelaży pedałowych na odpady 8/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę wózków - stelaży pedałowych na odpady 8/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę wózków - stelaży pedałowych na odpady 8/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50

Bardziej szczegółowo

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na odsłonięcie i zabezpieczenie polichromii ornamentalnej w partii lamperii na ścianach we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach 20/ZA/17

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 86/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 7/ZA/5 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 2.0.205 r. /miejscowość, data/ Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na konserwację i renowację rzeźby figuralnej Chrystusa Ukrzyżowanego usytuowanej na zwieńczeniu ołtarza wraz z krzyżem oraz rzeźby figuralnej Serce Pana Jezusa usytuowanej

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 70/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków na Oddział Psychogeriatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w związku z realizacją programu profilaktycznego dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / WZÓR

UMOWA Nr / WZÓR UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14

na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.08.2014 r. Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON UMOWA Nr... / 2015 W dniu...r. w Inowrocławiu pomiędzy: Spółką pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 14/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.02.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BOK/ / Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, .. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr BOK/ / Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, .. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA Nr BOK/ /2018 zawarta w dniu....2018 r. w Bydgoszczy pomiędzy: Miastem Bydgoszcz, ulica Jezuicka 1, NIP 953-10-11-863, REGON 000596375, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 14/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 14/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 14/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. zawarta dnia r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. zawarta dnia r. w Świętochłowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 zawarta dnia..2017 r. w Świętochłowicach pomiędzy: WZÓR UMOWY Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), ul. Chorzowska 38, NIP: 627

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo