SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 74/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r.

2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do dnia r. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Ofertę należy przygotować na formularzu FORULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Rozdział V. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium cena 100% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100

3 Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jolanta Krowicka tel. (32) wew Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy Załącznik nr 2,

4 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : Prosimy o odpowiedź do dnia r. do godziny OFERTA CENOWA dotyczy: dostawy i instalacji centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Lp. Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto 1 Kamera wewnętrzna z podczerwienią Ilość Wartość netto Wartość brutto 2 2 Dysk 2 TB 1 3 Transformator wideo TR1 4

5 4 Zasilacz 5A 1 5 Mikrofon 1 6 Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 50mb 7 Kabel OMY 1 x 2 x 0,9 50mb 8 Pozostałe materiały: kołki, śruby, redukcje BNC, wtyk FLT1 9 Centrala CA 5 z klawiaturą LCD 10 Obudowa z transformatorem Akumulator 1 12 Czujnik podczerwieni IVORY 3 13 Sygnalizacja SPW Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 80mb 15 Pozostałe materiały: korytka, kołki, śruby Prace montażowe, programowanie RAZEM Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

6 Cena ofertowa netto zł (słownie: ) Stawka VAT..%, wartość podatku VAT. zł Cena ofertowa brutto zł (słownie: ) Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź do dnia r. do godziny 10.00

7 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach,, NIP: , KRS: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz Furman zwaną dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wykonawcą, 1 Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia

8 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 j.t.), zgodnie z ofertą z dnia..., stanowiącą załącznik do umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: - dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w okresie do dnia r. 2. Umowa będzie wykonywana przez... Powierzenie wykonywania umowy innemu podmiotowi wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważnoości. 4. Integralną częścią umowy, określającą prawa i obowiązki stron jest oferta Wykonawcy wraz z wyceną stanowiąca załącznik nr Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością i będzie kompletny z punktu widzenia celu, którem ma służyć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 7. Przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zademonstrowaniu jego prawidłowego działania. 8. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy spostrzeżonych po wydaniu przedmiotu umowy, a także w okresie gwarancji Wynagrodzenie za czynności objęte umową obejmuje cenę za dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. i wynosi... zł brutto, (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 30 dni za wykonany i odebrany przedmiot umowy i po dostarczeniu faktury VAT. 3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona.

9 4 1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc za szkody wynikłe z nieprawidłowo dzialającego sytemu oraz z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10 6 1. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Integralną częścią umowy jest: - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do umowy. - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 8 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji przewodów elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 32/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 09.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak 27/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 24.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na walidację lodówek 77/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Walidacja lodówek.

Bardziej szczegółowo

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 1/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 05.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 135/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych 3/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.01.2015 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 7/ZA/5 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 2.0.205 r. /miejscowość, data/ Rozdział

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 86/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 60/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 3/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy aparatów USG

na przeglądy aparatów USG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy aparatów USG 89/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy aparatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 28/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 25.03.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 29.07.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 14.07.2016 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 4 05 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 27 9 770, REGON: 0003450 KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 24/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 28/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.06.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel.

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.05.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 53/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.12.2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego 1/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia r. Nr sprawy DZP/38/383-63/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego 56/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 136/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na stacjonarne usługi dostępu do internetu na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z bezpośrednim podłączeniem lokalizacji zewnętrznych 91/ZA/15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem garaży 24/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Najem garaży nr 1,

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 50/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

2. Szkolenie uzupełniające:

2. Szkolenie uzupełniające: Nr sprawy BZP/38/383-2/2015 Na wykonanie dostaw/usług poniżej 30 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi 86/ZA/14

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi 86/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi 86/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 23.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/7 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 7.0.207 r. ul. Chorzowska 38 4-605

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/6 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.0.206 r. /miejscowość, data/ ul.

Bardziej szczegółowo

NIP: KRS:

NIP: KRS: UMOWA nr STI/ /2018 zawarta w dniu.. r. w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP: 949 17

Bardziej szczegółowo

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/383-22/2014 Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej euro.

Nr sprawy DZP/38/383-22/2014 Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej euro. Nr sprawy DZP/38/383-22/2014 Formularz oferty Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w związku z realizacją programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

na usługi pocztowe 40/ZA/15

na usługi pocztowe 40/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 40/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 22/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.07.2017 r. /miejscowość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MSZ.SZT.../2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez: a... REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez:

UMOWA nr MSZ.SZT.../2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez: a... REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez: UMOWA nr MSZ.SZT.../2016 zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP: 949

Bardziej szczegółowo

na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14

na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na remont dwóch okien kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 96/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.08.2014 r. Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usług regeneracji narzędzi

na wykonanie usług regeneracji narzędzi ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 70/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 69/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA wzór 88/PNE/SW/2017 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Na dostawę druków medycznych i akcydensowych 65/ZA/15

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Na dostawę druków medycznych i akcydensowych 65/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na dostawę druków medycznych i akcydensowych 65/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 21.07.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór 69/PNP/DOT/2017

UMOWA wzór 69/PNP/DOT/2017 UMOWA wzór 69/PNP/DOT/2017 załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę analizatora składu ciała w związku z realizacją programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem 51/ZA/15 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MSZ.SZT/ /2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez:

UMOWA nr MSZ.SZT/ /2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez: zawarta w dniu UMOWA nr MSZ.SZT/ /2016.2016 r. w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 32/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 06.11.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 39/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.04.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia obowiązywania umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia obowiązywania umowy. Nr sprawy DZP/38/383-1/2014 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330 Jastrzębie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 13/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 04.05.2017

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 51/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę lampy typu Q-light, Lumina, przyrządu do ćwiczeń PSS-4, stołu do masażu i stołu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór 106/PNP/DOT/2015 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy:

UMOWA wzór 106/PNP/DOT/2015 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: UMOWA wzór 106/PNP/DOT/2015 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę defibrylatora na potrzeby Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 2/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór) 48/PNE/SW/2013

Umowa dostawy (wzór) 48/PNE/SW/2013 Umowa dostawy (wzór) 48/PNE/SW/2013 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór) 25/PNP/DOT/2014

Umowa dostawy (wzór) 25/PNP/DOT/2014 Umowa dostawy (wzór) 25/PNP/DOT/2014 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP Formularz oferty

Nr sprawy BZP Formularz oferty Nr sprawy BZP.38.383-13.2017 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie audytu energetycznego w obiektach zlokalizowanych przy ul. Zubrzyckiego 36 w Świętochłowicach oraz przy ul. Szpitalnej 2 (budynek Ośrodka Terapii Uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 26/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie certyfikacji w zakresie oceny zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001, dla 3 letniego okresu ważności certyfikatu dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017

UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017 UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017 Umowa zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 40/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 08.08.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5

Bardziej szczegółowo

na wykonanie nowej okładziny schodów żelbetowych zewnętrznych oraz montaż trzech balustrad w kaplicy

na wykonanie nowej okładziny schodów żelbetowych zewnętrznych oraz montaż trzech balustrad w kaplicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie nowej okładziny schodów żelbetowych zewnętrznych oraz montaż trzech balustrad w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 116/ZA/14

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy BZP FORMULARZ OFERTY Nr sprawy BZP.38.383-50.18 FORMULARZ OFERTY Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA wzór 39/PNE/SW/2018 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór) 103/PNP/SW/2013

Umowa dostawy (wzór) 103/PNP/SW/2013 Umowa dostawy (wzór) 103/PNP/SW/2013 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

na usługi pocztowe 20/ZA/16

na usługi pocztowe 20/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 20/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.04.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia r. Nr sprawy DZP/38/383-60/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej euro.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia r. Nr sprawy DZP/38/383-60/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej euro. Nr sprawy DZP/38/383-60/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę 3 aparatów do elektrolecznictwa, 2 stołów rehabilitacyjnych, roweru treningowego oraz zestawu do terapii Master dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa usługi Projekt 28/PNP/SW/2014

Umowa usługi Projekt 28/PNP/SW/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa usługi Projekt 28/PNP/SW/2014 zawarta w Sosnowcu dnia. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków

Bardziej szczegółowo