SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska ŚWIĘTOCHŁOWICE sekretariat@zoz.net.pl NIP: , REGON: KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII Gosp. KRS, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego Krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 23/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r. /podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/ 1

2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego Krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. W zakresie opracowania jest: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu (termomodernizacji) i remoncie elewacji budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o wysokości powyżej m npt. (w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja obiektów szpitalnych na terenie miasta Świętochłowice ) przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach, w ramach działki o numerze ewidencyjnym Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 2. Wykonanie specyfikacji technicznej robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. 3. Wykonanie innych załączników do wniosku aplikacyjnego, wymienionych w warunkach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego Krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 1) Audyt efektywności energetycznej projektu; 2) Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania; 3) Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania kosztów pośrednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu kosztów pośrednich; 4) Oświadczenie dotyczące prawidłowości przyjętych założeń do wyliczenia kosztów pośrednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki ryczałtu (według wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu); 5) Mapa poglądowa lokalizacji wymiany źródła ciepła jeżeli dotyczy Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do dnia r. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania 2

3 Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t. z późn. zm.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro. Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Ofertę należy przygotować na formularzu FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Rozdział V. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium cena 100% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jolanta Krowicka tel. (32) Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy Załącznik nr 2. 3

4 FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : Załącznik Nr 1 Prosimy o odpowiedź do dnia r. r. do godziny OFERTA CENOWA dotyczy: wykonania niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego Krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - projekt termomodernizacji w zakresie docieplenia ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, - audyty energetyczne dla wskazanych obiektów, - specyfikacja techniczna robót, - przedmiar robót, - kosztorys inwestorski, - załączniki określone w rozdz. I ust. 3 SWKO. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Cena ofertowa netto zł (słownie: ) Stawka VAT..%, wartość podatku VAT. zł Cena ofertowa brutto zł (słownie: ) Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź do dnia r. r. do godziny

5 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, NIP: , KRS: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz Furman zwaną dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wykonawcą, 1 Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego Krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t. z późn. zm.), zgodnie z ofertą z dnia..., stanowiącą załącznik do umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu (termomodernizacji) i remoncie elewacji budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o wysokości powyżej m npt. (w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja obiektów szpitalnych na terenie miasta Świętochłowice ) przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach, w ramach działki o numerze ewidencyjnym 4077, w zakresie określonym w ust. 2 w okresie do dnia r. 2. Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, zawierającego w szczególności: 1) projekt termomodernizacji w zakresie docieplenia ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 2) specyfikację techniczną robót, 3) przedmiar robót, 4) kosztorys inwestorski 5) przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego, wymienionych w warunkach Programu Priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) : a) Audyt efektywności energetycznej projektu; b) Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu; 5

6 c) Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania kosztów pośrednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu kosztów pośrednich; d) Oświadczenie dotyczące prawidłowości przyjętych założeń do wyliczenia kosztów pośrednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki ryczałtu (według wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu); e) Mapa poglądowa lokalizacji wymiany źródła ciepła jeżeli dotyczy 3. Umowa będzie wykonywana ze strony Wykonawcy przez.. Powierzenie wykonywania umowy innej osobie wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważnoości. 4. Integralną częścią umowy, określającą prawa i obowiązki stron jest oferta Wykonawcy wraz z wyceną stanowiąca załącznik nr Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością i będzie kompletny z punktu widzenia celu, którem ma służyć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i sztuką budowlaną. 6. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia dokumentacji od strony technicznej i prawidłowości jej wykonania Wynagrodzenie za czynności objęte umową obejmuje cenę za wykonanie dokumentacji, o której mowa w 2 i wynosi.. zł netto, powiększone o VAT, tj. zł brutto. 2. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 30 dni za wykonany przedmiot umowy i po dostarczeniu faktury VAT. 3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy spostrzeżonych po wydaniu przedmiotu umowy a także w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w 1 w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w edytowalnej (umożliwiającej zmiany i kopiowanie) wersji elektronicznej na płycie CD ze wszystkimi uzgodnieniami (o ile będą wymagane). 2. Strony zgodnie postanowiają, że z dniem przekazania dokumentacji wskazanej w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy jako utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy utworu w sposób inny niż określony wyżej publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; d. możliwości dokonywania zmian w projekcie; e. wykonywania zależnego prawa autorskiego. 6

7 3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji. 6 Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Integralną częścią umowy jest: - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do umowy. - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 9 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 74/ZA/14 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16

na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 14.07.2016 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 4 05 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 27 9 770, REGON: 0003450 KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips

na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 29.07.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak

na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak 27/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 24.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15

na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji przewodów elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 32/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 09.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 1/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 05.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 24/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 53/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.12.2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na walidację lodówek 77/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Walidacja lodówek.

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 28/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.06.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel.

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15

na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.05.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 135/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego 1/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych

na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych 3/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.01.2015 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego 56/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 50/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 136/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usług regeneracji narzędzi

na wykonanie usług regeneracji narzędzi ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/6 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.0.206 r. /miejscowość, data/ ul.

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/7 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 7.0.207 r. ul. Chorzowska 38 4-605

Bardziej szczegółowo

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego

na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 7/ZA/5 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 2.0.205 r. /miejscowość, data/ Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem garaży 24/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Najem garaży nr 1,

Bardziej szczegółowo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo

na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 86/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 3/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 40/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 08.08.2016 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5

Bardziej szczegółowo

na usługi kominiarskie

na usługi kominiarskie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 51/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40

Bardziej szczegółowo

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 60/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 13/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 04.05.2017

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwana dalej Umową

UMOWA nr.. zwana dalej Umową UMOWA nr.. zwana dalej Umową Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych na konferencję na potrzeby promocji projektu e-pionier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą UMOWA DZ-2501/231/17/.. zawarta w dniu. 2017 r. w Puławach pomiędzy: Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

na usługi pocztowe 20/ZA/16

na usługi pocztowe 20/ZA/16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 20/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.04.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd

Bardziej szczegółowo

na opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych.

na opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych. Michałowo, dnia 07.03.2018 IG.7031.18.2018.EW Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 32/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 06.11.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy Umowa nr /2015 zawarta w Bolkowie w dniu 02 majaa 2014 roku pomiędzy: Gminą Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków NIP 695-13-99-915, REGON 390767883 w imieniu, której działa: Jarosław Wroński przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie audytu energetycznego w obiektach zlokalizowanych przy ul. Zubrzyckiego 36 w Świętochłowicach oraz przy ul. Szpitalnej 2 (budynek Ośrodka Terapii Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa r. Gmina Włoszczowa - Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Partyzantów Włoszczowa NIP:

Włoszczowa r. Gmina Włoszczowa - Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Partyzantów Włoszczowa NIP: Gmina Włoszczowa - Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa NIP:6090002217 Włoszczowa 03.04.2018 r. OPS.KP.262.1.3.2018 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 28/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 25.03.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

na usługi pocztowe 40/ZA/15

na usługi pocztowe 40/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 40/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 22/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.07.2017 r. /miejscowość,

Bardziej szczegółowo

na przeglądy aparatów USG

na przeglądy aparatów USG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy aparatów USG 89/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy aparatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 26/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy :

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Umowa nr /2016 Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Gminą Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 NIP: 517-00-37-677 REGON: 690582157 reprezentowaną przez Lesław Kuźniar Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy UMOWA Zawarta w Sławkowie dnia 2019 roku pomiędzy: Euroterminal Sławków sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie zmian w projekcie budowlanym

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie zmian w projekcie budowlanym Hel, dnia 28.09.2010 roku Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie zmian w projekcie budowlanym 1. Podstawa prawna. Artykuł 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016 Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika

Wzór Umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika Załącznik 5 Wzór Umowy zawarta w dniu.. r. w Lublinie pomiędzy: zarejestrowaną.zgodnie z odpisem z KRS w pod numerem., lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Warszawska BIAŁA PISKA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Warszawska BIAŁA PISKA Załącznik do zapytania ofertowego... pieczęć oferenta ZAMAWIAJĄCY: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Warszawska 4 12-230 BIAŁA PISKA OFERTA na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz pełnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GKZP

Umowa nr GKZP Załącznik nr 4 Umowa nr GKZP.7011.3.2015 Projekt Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Biała, z siedzibą w Białej, 48 210 Biała, ul. Rynek 10 NIP 755-19-12-048 reprezentowaną przez: Edwarda Plicko Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI.7011.2017 PROJEKT zawarta w dniu. roku w Bochni, pomiędzy: Gminą Miasta Bochnia z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę powierzchni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

na dzierżawę powierzchni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

- projekt - U M O W A

- projekt - U M O W A - projekt - U M O W A Zawarta dnia., pomiędzy : Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210), przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985 Reprezentowanym przez : 1. inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ. UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ. UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

na obsługę serwisową zasobów IT Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę serwisową zasobów IT Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe

Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe zawarta w dniu. grudnia 2015 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatem Bieszczadzkim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015. NIP, REGON reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa Nr /2015. NIP, REGON reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. Umowa Nr /2015 zawarta w dniu..2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Wójta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /201_. z siedzibą w NIP REGON KRS

UMOWA NR /201_. z siedzibą w NIP REGON KRS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo