na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
|
|
- Aneta Skiba
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 13/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r.
2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi pielęgnacji drzew rosnących na terenach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.., 2. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Szpitalna Świętochłowice, Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Usługi pielęgnacji drzew Usługi odkrzesywania drzew i przycinania żywopłotów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów. Wytyczne do roślinności ochrony przeznaczonej do zachowania W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew nie usuwanych, należy wykonać pełną pielęgnację koron drzew (wykonanie zabiegów w obrębie drzewa i jego siedliska, mające na celu utrzymanie lub poprawienie stanu zdrowotnego drzewa, wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wpływu środowiska, poprawienie struktury i właściwości chemiczne gleby, wzbogacenie jej w składniki pokarmowe). Wykonanie cięć pielęgnacyjnych przyrodniczych. -sanitarnych (usunięcie suszu i części zainfekowanych, uszkodzonych) korygujących (odciążających korony drzew) -odmładzających (usunięcia starych konarów, słabo rozkrzewiających się) -prześwietlenie korony drzew (rozluźnienie zbyt zbite struktury koron). Wykonanie cięć korygujących Cięcia korygujące koronę drzewa dotyczą drzew, które wchodzą w bezpośrednią kolizję z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na terenie posesji ZOZ Świętochłowice sp. z o.o. we wskazanych wyżej lokalizacjach. Z uwagi na fakt, że na terenie ZOZ Świętochłowice - parkingi dla personelu szpitala są zlokalizowane bezpośrednio pod starymi, rozłożystymi drzewami (brak możliwości zmiany lokalizacji parkingów), kwestia zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ich mieniu stanowi poważne zadanie w świetle stosunkowo często występujących ostatnim czasie anomaliami pogodowymi.
3 Cena obejmuje wywóz i utylizację pozyskanego urobku. Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 2 tygodnie od daty podpisania umowy. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz t.j. z późn. zm). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro. Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 2. Ofertę należy przygotować na formularzu FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Rozdział V. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium cena 100% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Kryterium cena = cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 100 Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również drogę elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jacek Drażyk tel. (32) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy Załącznik nr 2.
5 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : Prosimy o odpowiedź do dnia r. do godziny OFERTA CENOWA dotyczy: Usługi pielęgnacji drzew na terenach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.., 2. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Szpitalna Świętochłowice, Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: Cena ofertowa netto zł (słownie: ) Stawka VAT..%, wartość podatku VAT. zł Cena ofertowa brutto zł (słownie: ) Podstawą do sporządzenia stosownych ofert cenowych przez potencjalnych wykonawców będzie przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu określenie zakresu niezbędnych prac pielęgnacyjnych oraz ilości drzew wymagających ingerencji specjalistów. Data wizji do ustalenia z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia r.
6 Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że dysponujemy osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewostanu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do prowadzenia tego typu prac, w tym prac na wysokościach 1 osobę z uprawnieniami bez ograniczeń; 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz Furman zwaną dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, 1 Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na wykonanie Usługi pielęgnacji drzew na terenie należącym do Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz j.t. z późn. zm.), zgodnie z ofertą z dnia..., stanowiącą załącznik do umowy. 2 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, przez osobę posiadającą wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do prowadzenia prac związanych z pielęgnacją drzew.
8 Lokalizacja terenów zielonych będących przedmiotem umowy; 1), ; 2) ul. Szpitalna 2, Świętochłowice. 3 Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa z najwyższą starannością wymagana dla profesjonalnego świadczenia usług Termin wykonania usług pielęgnacji drzewostanu w lokalizacjach wskazanych w 2 ustala się do dnia.2017 r Strony ustalają wartość wykonanych prac pielęgnacyjnych drzewostanu na kwotę... zł brutto (słownie:.. złotych). 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 7 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy określonej w 5 ust 1 gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. w wysokości 2% ogólnej wartości brutto zamówienia, określonej w 5 ust 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w 4 ust 1 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych
9 do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 4. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w terminie określonym w umowie, b) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, c) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, d) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) utracenia przez Wykonawcę uprawnień, pozwoleń, zasobów technicznych niezbędnych do wykonywania usługi. 2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia jej wypowiedzenia. 4. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą lub nieprzystąpienia lub niepodjęcia przez niego czynności i obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Zamawiający wykona te czynności według swojego uznania: staraniem własnym lub z udziałem podwykonawców lub zatrudnionych innych podmiotów na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 9 Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 50/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska
na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 14.07.2016 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa
na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 53/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.12.2016 r. Rozdział
na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 29.07.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 24/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 1/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 05.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie audytu energetycznego w obiektach zlokalizowanych przy ul. Zubrzyckiego 36 w Świętochłowicach oraz przy ul. Szpitalnej 2 (budynek Ośrodka Terapii Uzależnień
na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 28/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.06.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego 1/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
na przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego 56/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605
na usługi kominiarskie
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 51/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40
na usługi kominiarskie
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 4 05 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 27 9 770, REGON: 0003450 KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII
na przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska
na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 74/ZA/14 Zatwierdzam:
na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji przewodów elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej
na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak 27/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 24.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/7 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 7.0.207 r. ul. Chorzowska 38 4-605
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 22/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.07.2017 r. /miejscowość,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 26/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 40/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 08.08.2016 r. ul. Chorzowska
na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny zestawu do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego 57/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.05.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu
na przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/6 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.0.206 r. /miejscowość, data/ ul.
na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 32/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 09.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na walidację lodówek 77/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Walidacja lodówek.
na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia
na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 135/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie
na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 60/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 23.05.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245
na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych 3/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.01.2015 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie
na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015
na wykonanie usług regeneracji narzędzi
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 136/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 22.03.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50
sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15
na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 86/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
WZÓR UMOWY PRZEDMIOT UMOWY
WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, NIP: 627 16 69 770, REGON:
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem garaży 24/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Najem garaży nr 1,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 19/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice,
na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 79/ZA/13
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na usługi kominiarskie
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 3/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 7/ZA/5 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 2.0.205 r. /miejscowość, data/ Rozdział
na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup, dostawę i montaż/instalację bezprzewodowego systemu przyzywowego 16/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup, dostawę i montaż/instalację bezprzewodowego systemu przyzywowego 16/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 26.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 28/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 25.03.2015 r. Rozdział
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax:
na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na modernizację centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na modernizację centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 12/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice,
na przeglądy aparatów USG
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy aparatów USG 89/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy aparatów
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę wózków - stelaży pedałowych na odpady 8/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę wózków - stelaży pedałowych na odpady 8/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50
Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. zawarta dnia r. w Świętochłowicach pomiędzy:
Załącznik nr 2 zawarta dnia..2017 r. w Świętochłowicach pomiędzy: WZÓR UMOWY Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), ul. Chorzowska 38, NIP: 627
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 32/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 06.11.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
na renowację stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na renowację stolarki okiennej wraz z witrażami w kaplicy szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 33/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia
na usługi pocztowe 20/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 20/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.04.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 46/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę używanej lampy bezcieniowej na statywie, jezdnej 46/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 26.09.2016 r. /miejscowość, data/ ul. Chorzowska 38 41-605
WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia r.
WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia... 2019 r. zwana dalej Umową pomiędzy Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska, ul, Stefana Batorego 64 H, 96-100 Skierniewice,
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na odsłonięcie i zabezpieczenie polichromii ornamentalnej i figuralnej na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 14/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 14/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245
Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok
Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,
Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.
UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY
CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości powyżej euro i poniżej euro netto
. (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości powyżej 7 000 euro i poniżej 30 000 euro netto 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 2.
Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018
Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018
Znak sprawy: ZP 29/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Wzór umowy UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018 zawarta w Rzeszowie dnia... 2018 roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul.
FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)
ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 4, Wadowice NIP: , REGON:
Projekt umowy Załącznik nr 3 zawarta w dniu... w Wadowicach pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków na Oddział Psychogeriatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w związku z realizacją programu profilaktycznego dla mieszkańców
Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.
Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym
Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści:
Umowa.../2018 Zawarta w dniu... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188B, wpisanym
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem
na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na roboty budowlano-montażowe w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 2 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 70/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia
Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. UMOWA projekt
Nr postępowania: 8/PWK/OSDZ/2019 UMOWA projekt zawarta dnia 2019 r. w Rzeszowie pomiędzy: Załącznik nr 3 Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 1, NIP: 5271118029, REGON:
na usługi pocztowe 40/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi pocztowe 40/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi pocztowe w
UMOWA PCFE /PROJEKT/
UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki
FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia
Dostawę nowego samochodu typu mikrobus
ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą
ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro
.271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej
ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:
Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...