U M O W A. zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia U M O W A zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Podlaską Komunikacją Samochodową Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr , posiadającą NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a... zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego do placówki terenowej Zamawiającego w Wysokiem Mazowieckiem na sezon grzewczy 2018/2019, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Ofertę Wykonawcy wybrano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U ). Przedmiot zamówienia opisany został również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego, spełniających wymagania określone w SIWZ, tj. będzie posiadał parametry zgodne z obowiązującą normą (PN-C-96024:2011) i mieszczące się w granicach: wartość opałowa ok kj/kg, zawartość siarki poniżej 0,3%, a Zamawiający do zapłaty ceny za dostarczony olej. 2. Przewidywane zapotrzebowanie na lekki olej opałowy w okresie objętym zamówieniem wynosi litrów. Zamawiający zastrzega, że oznaczona w ten sposób ilość lekkiego oleju opałowego stanowi wartość szacunkową, w związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany ceny w przypadku konieczności zamówienia w okresie objętym umową większej lub mniejszej ilości

2 lekkiego oleju opałowego. 3. Ilość faktycznie dostarczonego paliwa będzie ustalana komisyjnie, w następujący sposób: a) rozliczanie będzie przeprowadzane w temperaturze 15 stopni Celsjusza, b) ilość faktycznie dostarczanego lekkiego oleju opałowego będzie ustalona przez komisję na podstawie odczytu licznika w cysternie Wykonawcy, w temperaturze 15 stopni Celsjusza. Tak ustalona ilość będzie przyjmowana w fakturze do obliczenia wartości dostarczanego paliwa, c) w skład komisji, o której mowa w lit. b), wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego, d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo jakości oleju opałowego. Za jakość lekkiego oleju opałowego odpowiada Wykonawca. 4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: a) Oferta Wykonawcy, b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączniki. 5. Miejsce dostaw oleju opałowego - Wysokie Mazowieckie, ul. Ogrodowa Dostawy oleju opałowego będą realizowane na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną zamówień, określających ilość oleju opałowego, termin dostawy oraz miejsce dostawy. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli upływ 48-godzinnego terminu realizacji złożonego zamówienia następowałoby w innych dniach i godzinach niż od poniedziałku do piątku w godz , Wykonawca może zrealizować dostawę w pierwszym dniu roboczym od poniedziałku do piątku, przypadającym po pierwotnym dniu upływu terminu realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza opóźnienie dostawy, lecz nie większe niż 1 dzień od wyznaczonego terminu. Mimo ewentualnego opóźnienia dostawy lekkiego oleju opałowego, Wykonawca w wystawionej fakturze będzie ujmował cenę z dnia, w którym była wymagana dostawa, chyba że cena w dniu dostawy będzie niższa. 1.1 Zamówienia będą składane na adres, nr faksu, adres poczty elektronicznej:.. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną. Niepotwierdzenie otrzymania zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od realizacji dostawy, jeżeli Zamawiający złożył zamówienie. 1.2 Dostawa mniejszych ilości oleju opałowego niż określone w jednorazowym zamówieniu, przekraczająca 20 % wymaganej dostawy będzie uznana przez Zamawiającego za niezgodną z

3 zamówieniem i będzie stanowić podstawę nałożenia odpowiedniej kary umownej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przy każdej dostawie świadectwa jakości oleju opałowego. 3. Brak dokumentu określonego w ust. 2 może być podstawą odmowy przyjęcia oleju opałowego do magazynu Zamawiającego, a dostawa będzie uważana za niezrealizowaną. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oleju opałowego sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do przewozu substancji niebezpiecznych środkami transportu (cysternami samochodowymi) w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U t.j., ze zm.), na jego koszt i ryzyko. 5. Wykonawca będzie realizował dostawy zgodnie z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708). Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego oleju opałowego, w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ww. ustawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że zamówienie ze strony Wykonawcy będą realizować osoby posiadające uprawnienia do pracy z substancjami niebezpiecznymi (kierowcy) i inne doświadczone przy dystrybucji paliw osoby. 7. Za dostarczony olej opałowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, liczone jako iloczyn faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego i ceny za 1 litr, ustalonej w sposób, o którym mowa w ust Jednostkowa cena netto 1 litra oleju opałowego dostarczanego w danym dniu Zamawiającemu przez Wykonawcę (w okresie obowiązywania umowy) obliczana jest jako różnica pomiędzy jego jednostkową ceną hurtową netto w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podaną jako obowiązująca w tym dniu przez Grupę Lotos S.A. (jako olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED), a kwotą stałego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w jego ofercie. Tak wyliczona jednostkowa cena netto sprzedaży powiększana jest o podatek VAT według obowiązującej stawki. Jednostkowa cena netto lekkiego oleju opałowego dostarczanego w danym dniu obliczona zgodnie z poprzednimi zdaniami obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty celne, podatki a także zysk Wykonawcy.

4 3 1. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy posiadał parametry zgodne z obowiązującą normą (PN-C-96024:2011) i mieszczące się w granicach: wartość opałowa ok kj/kg, zawartość siarki poniżej 0,3% Wykonawca przy każdorazowej dostawie oleju opałowego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu, o których mowa w 2 ust Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego, przy każdej dostawie oleju, z uwzględnieniem 1 ust. 3. Rozliczanie będzie przeprowadzane w temperaturze 15 stopni Celsjusza. 3. Na okoliczność przyjęcia oleju opałowego i jego rzeczywistych ilości sporządzony zostanie przez komisję składającą się z przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,,protokół przyjęcia. Protokół sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę, wstrzymując przyjęcie dostawy do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Brak wyjaśnienia wątpliwości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie równoznaczny z niezrealizowaniem dostawy, co do której Zamawiający powziął wątpliwości. 5. Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy przy rozładunku oleju opałowego razem z przedstawicielem Wykonawcy. 5 Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z pozostałych zapisów i zasad ogólnych, Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczony olej opałowy do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Za opóźnienie dostawy zamówionego paliwa przekraczającej jeden dzień Zamawiający może naliczyć karę umowną wysokości 1.000,- (słownie: tysiąc) złotych za każdy dzień opóźnienia dostawy. Tę samą karę Zamawiający będzie uprawniony nałożyć na Wykonawcę w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego mniejszą ilość oleju opałowego niż określona w jednorazowym zamówieniu

5 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania. Zamawiający może wówczas dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości pełnej szkody W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający, niezależnie od przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 4 ust. 6, z przyczyn określonych w kodeksie cywilnym lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie przewidział w chwili zawarcia umowy, może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 4. Zamawiający może od umowy odstąpić bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego również w przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności w przypadku: 1) dwukrotnej dostawy oleju opałowego w warunkach uprawniających do odmowy przyjęcia dostawy, 2) opóźnienia w dostawie trwającego dłużej niż 5 dni, 3) dwukrotnego niezrealizowania dostawy lub opóźnienia w dostawie trwającego dłużej niż 3 dni każde. 5. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 lub w 4 ust. 6 może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie wyłącza możliwości dochodzenia zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub części zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją: klęski żywiołowe, katastrofy, wojny, akty terrorystyczne, decyzje i akty

6 normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów. Siła wyższa nie zwalnia jednak Stron z obowiązku realizacji zobowiązań określonych niniejszą umową. 2. Strona, która znalazła się w niemożności wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą stronę o powstaniu i ustaniu tych warunków oraz do dołożenia należytej staranności celem jak najszybszego usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej i podjęcia dalszego wykonywania umowy Wystawione przez Wykonawcę po dostawie oleju opałowego faktury VAT, Zamawiający będzie opłacał przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego może powodować naliczenie odsetek ustawowych. 10 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i wysyłania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 11 Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym oraz przedstawić Zamawiającemu wszelkie dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia lub podejmować potrzebne czynności faktyczne i prawne, by realizacja umowy mogła następować w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym zobowiązany jest w sytuacji, gdy będzie to wynikać z przepisów prawa, realizować obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). Obowiązek ten ma zastosowanie także w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie obowiązywania umowy na dostawę oleju opałowego.

7 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż złotych. Okres ubezpieczenia będzie obejmował okres realizacji umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do wglądu Zamawiającego dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia. Zamawiający ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie zawrze właściwej umowy ubezpieczenia i nie przedstawi jej do wglądu we wskazanym mu terminie. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 2 tygodni od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu do przedstawienia do wglądu właściwej umowy ubezpieczenia. 13 Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez kolejnych 12 miesięcy. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i załącznikami do niej mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą wszelkich starań celem polubownego ich rozstrzygnięcia. 2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla miasta Białegostoku Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Cesja praw wynikających z niniejszej umowy, w tym przelew wierzytelności, wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA