UMOWA NR /ZPZ/19 PO ZMIANIE (2)

Transkrypt

1 UMOWA NR /ZPZ/19 PO ZMIANIE (2) zawarta dnia r. w Olsztynie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, Olsztyn NR KRS NIP REGON zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Krystynę Futymę - Dyrektora a: NR KRS NIP REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz ze zm.) pn.: Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z budową bunkra i dostosowaniem całej infrastruktury technicznej i technologicznej w ramach projektu pt.: Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, POIS /17. I. PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem zwanych dalej również urządzeniami (ETAP I) oraz roboty budowlane, tj. budowa bunkra z dostosowaniem całej infrastruktury technicznej i technologicznej (ETAP II) w ramach projektu pt. Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie etap 2: zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, POIS /17 w formule wybuduj i wyposaż. 2. Dostawa akceleratora w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje akcelerator o następującej charakterystyce: 1) generujący promieniowanie fotonowe w zakresie energii X6-X15MV, w tym bez filtrów spłaszczających, dedykowane do wysokodawkowych terapii; 2) wyposażony w kolimator wielolistkowy o wysokiej rozdzielczości; 3) wyposażony w opcję terapii 3D, obrotowej (VMAT) wraz z modulacją intensywności wiązki IMRT; 1

2 4) posiadający zintegrowany system obrazowania ułożenia pacjenta kv, MV, 3DCBCT; 5) wyposażony w zrobotyzowany stół terapeutyczny umożliwiający korekcję ułożenia pacjenta w 6 stopniach swobody; 6) wyposażony w system bramkowania oddechowego umożliwiający terapię w określonej fazie oddechowej i na wstrzymanym wdechu; 7) wyposażony w specjalistyczne wyposażenie do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej składające się z zewnętrznego systemu radiograficznego IGRT, dedykowanego systemu planowania leczenia i konturowania do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej, zestaw akcesoriów i unieruchomień stereotaktycznych typu bezramowego; 3. Dostawa akceleratora (Etap I) w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje ponadto jego zainstalowanie, uruchomienie, przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz serwisowanie w ramach udzielonej gwarancji. Szczegółowy opis akceleratora liniowego z wyposażeniem zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) Formularz Zestawienie wymaganych parametrów technicznych, stanowiący również załącznik do niniejszej Umowy. 4. Roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu umowy (ETAP II) obejmują dostosowanie już wykonanych robót budowlanych do projektu zamiennego oraz wybudowanie dwukondygnacyjnego obiektu bez podpiwniczenia. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja budowlana i wykonawcza zamienna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący również załącznik do niniejszej Umowy. 5. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, za wyjątkiem kruszywa magnetytowego opisanego w pkt SIWZ, które jest własnością Zamawiającego i które Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać. 6. Wszystkie materiały wykorzystane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i atestami, dopuszczającymi je do stosowania w obiektach służby zdrowia. 7. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, najlepszej wiedzy technicznej Wykonawcy, przepisami prawa, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, z zapewnieniem standardów bezpieczeństwa i z uwzględnieniem właściwej organizacji prac na terenie szpitala, która nie będzie przeszkadzała w jego codziennym funkcjonowaniu. 8. Prace będące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę, o którym mowa w 7 ust. 3 Umowy. II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 2 1. Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany akcelerator i wyposażenie są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną Ofertą. 2. Wykonawca oświadcza, iż każde urządzenie, którego dostawa lub instalacja lub uruchomienie jest przedmiotem niniejszej Umowy, jest dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, jak też uzyskało wszelkie aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, odpowiada poziomowi technicznemu wymaganemu przez Zamawiającego w postępowaniu w wyniku którego Umowa zostaje zawarta, jest całkowicie fabrycznie nowe, kompletne i sprawne. 3. Wykonawca oświadcza, że każde urządzenie, którego dostawa lub instalacja i uruchomienie jest przedmiotem niniejszej Umowy, nie wykazuje jakichkolwiek wad, w tym zarówno wad fizycznych jak i wad prawnych, które ograniczałyby jego prawidłowe funkcjonowanie lub korzystanie przez Zamawiającego z Urządzenia lub Sprzętu. 2

3 4. Wykonawca oświadcza, iż żadne urządzenie, którego dostawa, instalacja i uruchomienie jest przedmiotem niniejszej Umowy, ani żadna jego część, nie jest obciążona prawem rzeczowym, ani nie stanowi przedmiotu praw obligacyjnych ustanowionych na rzecz osób trzecich, nie jest też przedmiotem zabezpieczenia, ani nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek innym organem lub sądem, którego przedmiotem byłoby: urządzenie lub jego część, w tym dokumentacja dotycząca urządzeń, o których mowa w Umowie, lub odpowiednio prawa do urządzeń lub ich części lub dokumentacji dotyczącej urządzeń, o których mowa w Umowie. Wykonawca oświadcza także, że nie występują jakiekolwiek inne okoliczności mogące ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy lub korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jej przedmiotem i celem. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym sprzedażą instalacją i uruchomieniem sprzętu oraz wykonaniem robót budowlanych, a także, iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot Umowy, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszelkimi mającymi zastosowanie normami jakościowymi i technicznymi. III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 3 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszelkimi mającymi zastosowanie normami jakościowymi i technicznymi i postanowieniami niniejszej umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1.) dostawa Zamawiającemu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem o właściwościach i w konfiguracji określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy oraz przeniesienie własności urządzenia; 2.) terminowego dostarczenia urządzeń do siedziby Zamawiającego, uwzględniającego czynności wskazane w pkt. 3-7; 3.) instalacji urządzeń w wybudowanym Obiekcie (bunkrze); 4.) przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów oraz wykonanie testów odbiorczych; 5.) integracja nabytych urządzeń z informatycznym systemem zarządzania Aria, funkcjonującym w szpitalu; 6.) uruchomienie urządzenia i przekazanie go Zamawiającemu do eksploatacji, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie używania i obsługi urządzenia i wyposażenia; 7.) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektu instalacji akceleratora (2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych); 8.) protokolarne przejęcie placu budowy; 9.) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz ze szczegółowym kosztorysem służącym do kontrolowania procesu realizacji umowy i rozliczania wykonanych robót, o których mowa w 7 ust ) wykonania robót budowlanych polegających na dostosowaniu wykonanych uprzednio elementów budynku akceleratora do stanu zgodnego projektem zamiennym oraz kontynuacji robót w celu wybudowania dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego obiektu uwzględniającego parametry dostarczonego 3

4 akceleratora i wyposażenia, zgodnie z: a) dokumentacją projektową, b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, d) przepisami prawa, e) zasadami sztuki budowlanej, f) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, g) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, h) umową, i) specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 11.) wykonywanie robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy, nie zakłócający funkcjonowania Szpitala MSWiA z W-MCO w Olsztynie; 12.) wykonanie robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz co do jakości zgodnych z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową, posiadających stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty; 13.) wykonanie robót budowlanych z wykorzystaniem kruszywa magnetytowego posiadanego przez Zamawiającego; 14.) bieżące zabezpieczanie wykonywanych prac stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności robót budowlanych w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; 15.) prowadzenie robót budowlanych jedynie przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i ppoż., posiadające aktualne badania lekarskie, wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt; 16.) ustanowienie przed przekazaniem placu budowy kierownika budowy oraz kierowników robót w branży elektrycznej i sanitarnej wraz z przekazaniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia ww. funkcji oraz ważnych zaświadczeń do właściwej izby samorządu zawodowego; 17.) przedłożenie Zamawiającemu, przed przekazaniem placu budowy, oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków kierowania budową i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 18.) uczestnictwo kierownika budowy, kierowników robót lub innych upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych zwoływanych nie rzadziej niż raz w miesiącu z udziałem Zamawiającego lub na każde wezwanie Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka potrzeba; 19.) zapewnienie na budowie stałego nadzoru; 20.) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców; 21.) uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, końcowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego; 22.) zgłaszanie na piśmie gotowości do odbiorów wykonanych robót: zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i odbioru końcowego; 23.) usunięcie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru częściowego, końcowego oraz w okresie rękojmi, gwarancji w terminach wyznaczonych w umowie lub protokołach przeglądów gwarancyjnych; 24.) przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska; 25.) usuwanie odpadów, śmieci, gruzu oraz zbędnych materiałów poza teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany 4

5 udokumentować Zamawiającemu przekazanie odpadów właściwym podmiotom uprawnionym do ich gromadzenia i utylizacji; 26.) utrzymywanie na bieżąco czystości miejsca realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych oraz dróg transportowych wewnętrznych i publicznych oraz chodników lub innych terenów przylegających do terenu realizacji przedmiotu Umowy, a wykorzystywanych celem realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi oraz innymi podmiotami; 27.) należyte oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczeń przez cały czas trwania realizacji Umowy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w czasie prowadzenia robót i w przerwach między robotami; 28.) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ) wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót; 30.) uporządkowanie i posprzątanie wybudowanego obiektu wraz z placem budowy i jego otoczenia, z uwzględnieniem demontażu ogrodzenia placu budowy, oraz każdego innego miejsca wykonywania przedmiotu Umowy i jego otoczenia, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 31.) przekazania Zamawiającemu, wraz z dniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim, innych dokumentów wymaganych prawem, oraz dokumenty gwarancyjne; 32.) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do projektu instalacji akceleratora, a także udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe, niezbędne do obsługi akceleratora i wyposażenia na warunkach i zasadach o których mowa w 18 Umowy; 33.) przygotowanie operatu kolaudacyjnego i uzyskanie zgody na użytkowanie wybudowanego obiektu; 34.) posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej ,00 zł. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia kończy się przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na dalszy okres, do dnia zakończenia realizacji umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. lub inna osoba/podmiot posiadający stosowne uprawnienia i pełnomocnictwa od Zamawiającego - zwany dalej projektantem jako podmiot uprawniony, zobowiązany jest do: a) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, ustawie o Prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, prawomocnej decyzji z dnia [data wydania] o pozwoleniu na budowę, b) wykonywania czynności, o których mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, c) współpracy z Wykonawcą w celu uzyskania m. in decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ew. innych decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 5

6 d) do wykonywania wymaganych zmian w projektach (w tym budowlanym, wykonawczym bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykonania lub niewykonania przez projektanta obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie W ramach niniejszej umowy Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych robót polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 2. Przedmiotowy obowiązek dotyczy osób, które będą wykonywały niżej wymienione czynności: 1) roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, tj.: roboty demontażowe i rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie,malarskie. 3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętym i zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w ust W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń. 6. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.2, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 7. Dowody, o których mowa w ust. 6, to w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 6

7 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 4) wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uczestniczą w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz winien zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, termin obowiązywania umowy o pracę (od dnia do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych robót. 8. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 5 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1.) protokolarnego przekazania miejsca prowadzenia robót budowlanych; 2.) bieżącego przekazywania wskazówek koniecznych do wykonania robót; 3.) uczestnictwa w odbiorach innych niż odbiór końcowy przedmiotu Umowy; 4.) uczestnictwa w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy; 5.) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach określonych w umowie. 2. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców zgromadzone na terenie budowy. Zamawiający nie ma obowiązku sprawowania jakiejkolwiek pieczy i nadzoru nad mieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń oraz materiałów do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Zamawiający oświadcza, że [osoba lub podmiot] zwany dalej projektantem jako podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, zobowiązany jest do: a) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, ustawie o Prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, prawomocnej decyzji z dnia [data wydania] o pozwoleniu na budowę, b) wykonywania czynności, o których mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, c) wykona czynności, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d) współpracy z Wykonawcą w celu uzyskania m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ew. innych decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, e) do wykonywania wymaganych przepisami zmian w projektach (a tym budowlanym, wykonawczym). 4. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca nie jest i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu obowiązków projektanta, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu ani też nie ponosi i nie będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu wykonania lub niewykonania przez projektanta tych obowiązków. 7

8 V. PRZEDSTAWICIELE STRON 6 1. Osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy jest:... tel.: Osobą uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy jest: 1)... tel , adres )... tel xx-xx, adres )... tel xx-xx, adres Obowiązki Kierownika Budowy pełnić będzie:... tel...., adres Obowiązki Kierownika Robót branży sanitarnej pełnić będzie:... tel...., adres Obowiązki Kierownika Robót branży elektrycznej pełnić będzie:... tel...., adres Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej sanitarnej pełnić będą osoby wybrane na podstawie odrębnych umów z Zamawiający. Zamawiający przedstawi Wykonawcy dane tych osób, telefony, adresy . VI. TERMINY REALIZACJI UMOWY 7 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 1) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy do dnia r., 2) przekazanie placu budowy - nie później niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 3) przekazanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem służący do kontrolowania procesu realizacji umowy i rozliczania wykonanych na dany moment robót zgłaszanych do odbioru, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy. 2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności stanowiące przedmiot Umowy oraz uzyskać bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzględniający terminy oraz etapy wskazane przez Zamawiającego SIWZ, wraz z kosztorysem służącym do kontrolowania procesu realizacji umowy i rozliczania wykonanych na dany moment robót zgłaszanych do odbioru. Brak oświadczenia Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia przedstawienia w/w propozycji uznaje się za akceptację Zamawiającego. 3a) W harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania daty złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian wskazanych przez Zamawiającego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i kosztorysie i przedstawić poprawiony harmonogram w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego. 8

9 5. Harmonogram rzeczowo finansowy i kosztorys stanie się załącznikiem do Umowy bez konieczności zmian jej postanowień w drodze aneksu. Proponowany przez Zamawiającego podział robót na elementy harmonogramu został zawarty w Dziale 20, pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zaproponowanego podziału, pod warunkiem uzyskania jego akceptacji w stosunku do proponowanych zmian. 6. Kosztorys musi zawierać szczegółowy zakres wszystkich prac i dostaw wchodzących w zakres poszczególnych etapów realizacji zamówienia wynikających z harmonogramu. Suma wszystkich pozycji w kosztorysie nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt Harmonogram rzeczowo finansowy i kosztorys może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub w zakresie wartości częściowego wynagrodzenia z zastrzeżeniem dotrzymania terminu wskazanego w 7 ust. 1 pkt Brak przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu i kosztorysu oraz niedokonanie uzgodnienia z Zamawiającym w terminie, o którym mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary umownej o której mowa w 15 ust. 1 pkt. 11 lub do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w 14. VII. ODBIORY 8 ETAP I 1. W przypadku, gdy odbiór częściowy dotyczyć będzie akceleratora i wyposażenia, o których mowa w 1 ust. 2), dla celów takiego odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację urządzeń, obejmującą swym zakresem w szczególności: a) instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim, b) dokumentację techniczną, o której mowa w 3 ust. 2 pkt. 7, c) dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta urządzeń lub Wykonawcę. 2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy może nastąpić po uprzednim przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi urządzeń, o których mowa w 1 ust. 2, jak również innych urządzeń oraz instalacji wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, a także przeprowadzeniu testów urządzeń, o których mowa w 3 ust. 2 pkt W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości lub z wadami, a także w przypadku dostarczenia innej aparatury lub wyposażenia, niezgodnego z przedmiotem umowy, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na prawidłowe wykonanie umowy lub jeżeli wady są istotne może żądać wymiany urządzenia na nowe. 9 ETAP II 1. W celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnych z harmonogramem rzeczowo finansowym i kosztorysem, dokonywane będą odbiory częściowe. Jeśli przedmiotem odbioru częściowego są roboty budowlane, dostawy i montaż wyposażenia wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, to taki odbiór będzie przeprowadzany z udziałem inspektora nadzoru i wymaga przedłożenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem odbioru częściowego szczegółowego obmiaru robót podwykonawcy. 2. Odbiory częściowe dokonywane będą protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, poprzez podpisanie odpowiednio protokołu odbioru częściowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 9

10 3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru niezgodności, usterek lub wad, Zamawiający może: 1) zażądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy uzasadniony technologicznie termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy i odstąpi od Umowy, w przypadku kiedy niezgodności, usterki lub wady są istotne, a jeżeli niezgodności lub wady nie są istotne, Zamawiający będzie żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 2) gdy niezgodności, usterki lub wady nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub w przypadku urządzeń żądać ich wymiany na nowe jeżeli wady są istotne, a jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterek lub wad w trakcie odbioru częściowego lub w przypadku nie wykonania wszystkich robót określonych harmonogramem rzeczowo finansowym i kosztorysem, podlegających odbiorom częściowym, Zamawiający wstrzyma płatność częściową i dokona tej płatności dopiero po usunięciu niezgodności, usterek czy też wad lub wykonania prac będących przedmiotem odbioru częściowego. 5. Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całkowicie zrealizowanego przedmiotu Umowy, dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez wszystkich Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy, Kierowników robót wymienionych w 6 Umowy. Konkretną datę dzienną rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wskaże Wykonawcy Zamawiający. 7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy może nastąpić po uprzednim przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi urządzeń, o których mowa w 1 ust. 2, jak również innych urządzeń oraz instalacji wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, a także przeprowadzeniu testów urządzeń, o których mowa w 3 ust. 2 pkt Jeżeli odbiór końcowy przedmiotu Umowy nie wykaże jakichkolwiek niezgodności usterek lub wad, a wszelkie wymogi wynikające z Umowy zostały spełnione, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 9. Jeżeli w trakcie procedury odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone jakakolwiek nieprawidłowości, usterki lub wady albo zostanie potwierdzone, iż stwierdzone pierwotnie niezgodności, usterki lub wady nie zostały w całości lub pełnym zakresie usunięte, Zamawiający może: 1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy uzasadniony technologicznie termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy i odstąpi od Umowy, jeżeli niezgodności, usterki lub wady są istotne, a jeżeli niezgodności, usterki lub wady nie są istotne, Zamawiający będzie żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 2) gdy niezgodności, usterki lub wady nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli wady są istotne, jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 10. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności: 1) Dziennik budowy; 2) Inwentaryzację geodezyjną; 10

11 3) Dokumentację powykonawczą; 4) Oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i przepisami; 5) Oświadczenia kierowników robót o zrealizowaniu przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i przepisami; 6) Protokoły badań i pomiarów dla wszystkich branż; 7) Dokumenty potwierdzające, że zastosowane podczas budowy materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie; 8) Odbiór Straży Pożarnej; 9) Odbiór Sanepidu MSWiA. 11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania niezwłocznie po jej otrzymaniu (w terminie 3 dni od jej doręczenia Wykonawcy). Brak prawomocnego pozwolenia na użytkowanie nie wstrzymuje odbioru końcowego. VIII. WYNAGRODZENIE Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: (słownie złotych: ), w tym: 1) tytułem wykonanej dostawy akceleratora i wyposażenia - zł brutto (słownie złotych: ) 2) tytułem wykonanych robót budowlanych - zł brutto (słownie złotych: ) 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje podatek Vat oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego w ust Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana w następujący sposób: 1) maksymalnie do 90% Wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru danego etapu realizacji przedmiotu Umowy objętego pojedynczą pozycją Harmonogramu (odbiór częściowy), z uwzględnieniem terminów wskazanych w tym Harmonogramie, i poprzez podpisanie przez Strony każdorazowo protokołu odbioru częściowego, 2) Pozostałe 10% Wynagrodzenia płatne będzie fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do obniżenia wysokości Wynagrodzenia (w tym wskutek potrącenia) wynikającego z postanowień Umowy lub przepisów prawa. 4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru odpowiednio: częściowego (obejmującego cały zakresu prac objętych daną fakturą) albo końcowego przedmiotu Umowy, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do załączenia do faktury zestawienia informującego o zakresie i wartości dostaw i robót budowlanych wykonanych przez 11

12 poszczególnych podwykonawców z odniesieniem do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo finansowego i kosztorysu, o których mowa w Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego albo protokołu odbioru końcowego. 7. W przypadku wystąpienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury, pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale) o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy i kopię faktury wynagrodzenia Podwykonawcy. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury, a także wskazanie, iż Podwykonawca z uwagi na zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę, zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu tego wynagrodzenia wobec Zamawiającego. 8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 9. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych Podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniem Podwykonawcy o nie zaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do dokonania płatności przez Zamawiającego. 10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy w tym również odszkodowawczych i odsetkowych na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt. 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4). 12

13 IX. GWARANCJA, RĘKOJMIA ORAZ ZASADY USUWANIA AWARII, USTEREK I WAD 12 ETAP I 1. Warunki gwarancji urządzenia określa niniejsza umowa oraz karta gwarancyjna w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim postanowienia karty gwarancyjnej są korzystniejsze od zapisów umowy. 2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 10 oraz Formularzu Zestawienie wymaganych parametrów technicznych termin gwarancji na dostarczone urządzenie wynosi:.. miesiące/y i rozpoczyna bieg od dnia wykonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne dostarczonego akceleratora i wyposażenia wraz z wymianą niezbędnych zużywalnych części zgodnie z zaleceniami producenta (w tym co najmniej jeden przegląd gwarancyjny w ostatnim miesiącu gwarancji). 4. Wszelkie wady, usterki, awarie będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) pocztą elektroniczną na adres:..., za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni możliwość konsultacji dotyczących zainstalowanych urządzeń z pracownikami serwisu i działu szkoleń za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) urządzenia, reakcja serwisu, tj. przyjęcie zgłoszenia i podjęcie działań w celu zdiagnozowania przyczyny usterki (awarii) wyniesie, z zastrzeżeniem zdania drugiego, maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia w dni robocze. W przypadku zgłoszenia wady lub usterki (awarii) w piątek lub w dniu wolnym od pracy (za dzień wolny od pracy Strony uznają sobotę oraz dni ustawowo wolne od pracy) reakcja serwisu nastąpi w najbliższy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad lub usterek (awarii) urządzenia w czasie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym. 8. Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów w rejestrze eksploatacji urządzenia, dotyczących zakresu wykonanych napraw i dopuszczenia urządzenia do eksploatacji po naprawie lub przeglądzie oraz wystawi kartę pracy serwisu. 9. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu co najmniej 10 letni okres dostępności do części zamiennych do urządzenia licząc od daty jego uruchomienia. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. 10. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 1 roku. 11. Gwarancją nie są objęte: 1.) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, b) niestosowania się Zamawiającego do dostarczonej przez Wykonawcę instrukcji obsługi sprzętu, 13

14 c) mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2.) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.). 12. Wykonawca gwarantuje 95 % sprawność urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. 13. Przez sprawność urządzeń w 95% należy rozumieć, że czas Przestoju Sprzętu liczony jest w okresie każdego roku gwarancji tj. 365 dni w roku, liczonego od dnia podpisania Protokołu końcowego, nie przekroczy 18 dni roboczych. 13 ETAP II 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów stanowiących Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy. 2. Bieg gwarancji dla wykonanych robót budowlanych rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót na całość prac objętych umową. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących materiałów wykorzystanych przy realizacji Umowy. 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi związane z wadami Przedmiotu Umowy, a także wszelkie inne uprawnienia przysługujące mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. Długość okresu rękojmi za wady fizyczne ustala się na. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 6. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy. 7. Wady stwierdzone w toku czynności odbioru oraz wszelkie inne wady Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Wady wykryte przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi, po podpisaniu protokołu odbioru, będą zgłaszane Wykonawcy pisemnie. Zamawiający wskaże Wykonawcy uzasadniony technologicznie termin usunięcia zgłoszonej wady. 9. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usnąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty usunięcia wad zostaną pobrane z zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia to zapłatę pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych to jest w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wyłącznie Zamawiający. 11. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi lub gwarancji. 12. Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 14

15 X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz w przypadkach jeżeli Wykonawca: 1) nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 2) nie przedstawił w wyznaczonym terminie harmonogramu i kosztorysu, o którym mowa w 7 lub nie złożył harmonogramu rzeczowo finansowego i kosztorysu poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiającego 3) nie złoży polisy o której mowa w 3 ust. 2 pkt. 34; 4) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy; 5) wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; 6) nie wykonał lub wykonał nienależycie przedmiot umowy w wyznaczonym terminie; 7) w przypadku dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości lub z wadami, a także w przypadku dostarczenia innej aparatury lub wyposażenia, niezgodnego z przedmiotem umowy 8) Wykonawca wykonuje roboty siłami podwykonawców, na których nie uzyskał akceptacji Zamawiającego lub dokonuje cesji umowy, jej części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody Zamawiającego; 9) doprowadzi do konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 4. W przypadkach określonych w ust. 3, Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 1 miesiąca od dnia, w którym powziął wiadomość, że nastąpiło zdarzenie dające podstawę do odstąpienia. 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi pełną, szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia; 2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 3) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do: 15

16 1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia; 2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, a związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do jej realizacji oraz przejęcia placu budowy. 7. Do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy wykorzystywany będzie kosztorys Zamawiającego zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i uwzględniający dokonaną inwentaryzację robót XI. KARY UMOWNE Strony ustalają następujące kary umowne: 1.) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w 7 ust. 1 pkt. 1 terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,03 % ceny ryczałtowej brutto umowy, o której mowa w 10 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy 10 % ceny ryczałtowej brutto umowy, o której mowa w 10 ust. 1 Umowy; 2.) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w 12 ust. 7 terminu w usunięciu wad lub usterek (awarii) urządzeń w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % ceny brutto umowy, o której mowa w 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy 10 % ceny ryczałtowej brutto umowy, o której mowa w 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy; 3.) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad wykonanych robót budowlanych, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 pkt. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy 10 % ceny ryczałtowej brutto umowy, o której mowa w 10 ust. 1 pkt. 2 Umowy; 4.) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia należnego temu Podwykonawcy; 5.) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną- odsetki - w wysokości określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki. 6.) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania w/w projektu umowy lub jej zmiany, 7.) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia w/w kopii umowy lub jej zmiany; 8.) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto, określonej w 10 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 16