załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy UMOWA NR SRPPd/../09

załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy UMOWA NR SRPPd/../09 zawarta w dniu. 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie ( kod: 03-813 ) przy ul. Terespolskiej 15A, NIP: 113-25-85-630, Regon: 140318535, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Andrzej Lipski, a Firmą z siedzibą w..... przy ulicy.., działającą na podstawie wpisu do. pod nr prowadzonego przez, NIP, Regon.., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:.. -..... -... zwanymi teŝ w dalszej części umowy Stronami. W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego nr ZP-Pd/G/6/09 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171,poz.1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101 ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia.2009r., została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie stałej konserwacji wraz z eksploatacją i dozorem, przeglądów, napraw bieŝących i awaryjnych instalacji oraz urządzeń elektrycznych silnoprądowych gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę, zgodnie z Opisem technicznym i szczegółowym zakresem czynności prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych silnoprądowych, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, dokumentacją powykonawczą i na warunkach opisanych w dalszej części umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych w 5 umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia.. 2009 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 2 Termin realizacji umowy 1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień. 2009 roku. 2. Termin zakończenia usługi ustala się na dzień..2010 roku. 1

3 Sposób wykonywania usługi 1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy, w tym przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych silnoprądowych, Wykonawca przeprowadzał będzie na bieŝąco, w dni robocze, w godzinach 8:00 16:00 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym, dokonując na bieŝąco wpisów w dzienniku pracy konserwatora. 2. Za dni robocze przyjmuje się dni pracy Zamawiającego. 3. BieŜące konserwacje oraz okresowe przeglądy Wykonawca będzie wykonywał bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń, w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-czasowy dla kaŝdej instalacji objętej konserwacją i przeglądem. Harmonogram rzeczowo-czasowy Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od daty wskazanej w 2 ust. 1. 4. Zgłoszenia o awariach, wadliwym działaniu urządzeń i instalacji podlegających konserwacji oraz ewentualne usterki odnotowywane będą wraz z datą dokonania zgłoszenia w dzienniku pracy konserwatora. 5. Naprawy awaryjne wykonywane będą przez Wykonawcę w kaŝdym czasie. 6. W przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji pogotowia technicznego, zaistniałych po godzinach pracy Zamawiającego, Wykonawca podejmuje działania zmierzające do usunięcia awarii nie później niŝ do.. minut od chwili zgłoszenia awarii na numer telefonu wskazany w ust. 10. 7. W przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji, powstałych w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, Wykonawca po odebraniu zgłoszenia zgodnie z ust. 9, przystąpi niezwłocznie do zabezpieczenia miejsca awarii oraz do usuwania awarii lub usterek. 8. Naprawy awaryjne będą wykonywane w moŝliwie jak najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do wykonywania tych czynności. 9. Zgłoszenia o konieczności wykonania napraw lub o wystąpieniu awarii dokonywane będą przez pracownika Zamawiającego wskazanego w 7 ust 1 umowy lub w przypadku jego nieobecności przez inną upowaŝnioną osobę. Do telefonicznego zgłaszania awarii upowaŝnieni są poza godzinami urzędowania Sądu takŝe pracownicy ochrony gmachu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pogotowia technicznego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Numer pogotowia technicznego (dostępny całodobowo): tel./fax:.. 11. W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego urządzenia, Wykonawca dostarczy urządzenie nowe, wolne od wad na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna. 12. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (umowy) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. KaŜda zmiana osób realizujących przedmiot umowy wymaga zgody Zamawiającego. 13. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy osobom trzecim. 14. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość niedopuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy bez podania przyczyn. 15. Do wykonania konserwacji, przeglądów oraz napraw bieŝących i awaryjnych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie uŝywał własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją. 16. Zamawiający zleci Wykonawcy dostarczenie części zamiennych i urządzeń nie objętych gwarancją, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę materiałowego zestawienia ilościowo wartościowego. 17. Przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do zlecenia dostarczania części zamiennych i urządzeń, o których mowa w ust. 11 i ust. 16 jest Kierownik Oddziału 2

Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie lub upowaŝniona przez niego osoba. 18. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonania konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw instalacji oraz urządzeń elektrycznych silnoprądowych oraz kaŝdorazowo zabezpieczy miejsce wykonania naprawy przed osobami niepowołanymi. 19. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w których te czynności są podejmowane. 20. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia muszą posiadać umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko słuŝbowe pracownika. 4 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania określonego w 1 przedmiotu umowy, w terminie określonym w 2; 2) zapewnienia stałej obecności na obiekcie jednego pracownika, w godzinach pracy Sądów, od poniedziałku do piątku ( w dni robocze ), w godz. 8 00 16 00 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym, posiadającego niezbędną wiedzę, wymagane kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy; 3) utrzymywania we właściwym stanie technicznym i w stanie zapewniającym zdolność uŝytkową powierzonych mu do obsługi konserwacyjnej systemów instalacji elektrycznych silnoprądowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 4) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-czasowego w terminie, o którym mowa w 3 ust. 3; 5) utrzymywania we właściwym stanie technicznym powierzonych mu do nadzoru konserwacyjnego instalacji i urządzeń; 6) wykonywania określonych umową obowiązków zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów urządzeń podlegających konserwacji; 7) wykonywania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością; 8) rzetelnego prowadzenia dziennika pracy konserwatora i dokonywania na bieŝąco wpisów z wykonanych czynności; 9) informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o stanie instalacji i urządzeń objętych nadzorem konserwatorskim oraz o konieczności wykonania niezbędnych napraw; 10) zabezpieczenia usługi pogotowia technicznego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, na zasadach określonych w 3; 11) usuwania na bieŝąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji silnoprądowych w godzinach 8 00-16 00, a w przypadkach awarii w kaŝdym czasie; 12) w przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji, przystąpienia niezwłocznie do zabezpieczenia miejsca awarii oraz usuwania awarii lub usterek; 13) wykonywania napraw w moŝliwie jak najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do wykonywania tych czynności; 14) skierowania do realizacji umowy osób nie karanych za przestępstwo ścigane z oskarŝenia publicznego, posiadające prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające odpowiednie do przedmiotu zamówienia kwalifikacje oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, uprawnienia i świadectwa dopuszczające do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy; 15) powierzenia wykonywania czynności konserwacyjnych w zakresie urządzenia UPS osobie posiadającej odpowiednie przeszkolenie, zgodnie instrukcją obsługi; 16) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 3

kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), w całym okresie realizacji niniejszej umowy; 17) przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych, ochrony środowiska oraz wszelkich innych procedur w tym zakresie obowiązujących na terenie gmachu i na posesji Sądów, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac i w miejscu pracy; 18) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 19) naleŝytego zabezpieczenia obrębu wykonywanych prac, a w razie jakichkolwiek zniszczeń czy uszkodzeń z winy Wykonawcy do ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego); 20) przestrzegania zasad tajemnicy słuŝbowej odnośnie prac będących przedmiotem umowy oraz informacji powziętych w trakcie realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 2. Wykonawca, po stwierdzeniu awarii urządzenia lub instalacji elektrycznej, zagraŝających bezpieczeństwu uŝytkowników, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) zapłaty wynagrodzenia na warunkach opisanych w 5; 2) w przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji zgłaszania Wykonawcy awarii w sposób opisany w 3; 3) zapewnienia dostępu do urządzeń podlegających konserwacji, przeglądom i naprawom, w dni robocze, w godzinach 8:00 16:00 lub w innych uzgodnionych z Zamawiającym, a w przypadkach awarii w kaŝdym czasie; 4) potwierdzania wykonanych prac w dzienniku pracy konserwatora, protokołach pomiarów i przeglądów oraz protokole realizacji usług; 5) sprawdzania na bieŝąco wpisów w dzienniku pracy konserwatora; 6) udostępnienia do wglądu, na Ŝądanie Wykonawcy, dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji podlegającej konserwacji i przeglądom; 7) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia wyposaŝonego w telefon niezbędnego do wykonywania usługi. 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za 12 miesięcy wykonywania usługi, w oparciu o złoŝoną ofertę Wykonawcy z dnia.., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy: 1) bez podatku VAT (netto):... zł (słownie złotych:...) 2) podatek VAT według stawki... %, (słownie złotych:...) 3) z podatkiem VAT (brutto):... zł (słownie złotych:...). 2. Wykonawca będzie otrzymywał 1/12 wynagrodzenia określonego w ust. 1 tj. za kaŝdy miesiąc wykonywania usługi w wysokości: 1) bez podatku VAT (netto):... zł (słownie złotych:...) 2) podatek VAT według stawki... %, (słownie złotych:...) 3) z podatkiem VAT (brutto):... zł (słownie złotych:...) 3. W skład łącznego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, wchodzi: 1) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy systemu hybryd wraz z okablowaniem: a) netto:.. zł (słownie: złotych), b) plus podatek VAT, według stawki.%, 4

c) brutto: zł (słownie: złotych). 2) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy UPS wraz z okablowaniem i bateriami: a) netto: zł (słownie:.złotych), b) plus podatek VAT, według stawki %, c) brutto:.. zł (słownie:. złotych). w tym: wynagrodzenie za konserwację i przeglądy okablowania i baterii UPS: a) netto: zł (słownie:.złotych), b) plus podatek VAT, według stawki %, c) brutto:.. zł (słownie:. złotych). 3) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem: a) netto:... zł (słownie:. złotych), b) plus podatek VAT, według stawki %, c) brutto:. zł (słownie:.. złotych). 4) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy SZR wraz z okablowaniem: a) netto:.. zł (słownie:... złotych), b) plus podatek VAT, według stawki..%, c) brutto: zł (słownie: złotych). 5) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy sieci NN wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielnie: a) netto: zł (słownie: złotych), b) plus podatek VAT, według stawki %, c) brutto:.. zł (słownie:. złotych). 6) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy baterii kondensatorów wraz z okablowaniem: a) netto: zł (słownie:. złotych), b) plus podatek VAT, według stawki.%, c) brutto:.. zł (słownie:. złotych). 7) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem: a) netto:.. zł (słownie:.. złotych), b) plus podatek VAT, według stawki.%, c) brutto:. zł (słownie:.. złotych). 8) wynagrodzenie za konserwację i przeglądy stacji trafo SN i rozdzielni SN: a) netto:.. zł (słownie:.. złotych), b) plus podatek VAT, według stawki..%, c) brutto: zł (słownie: złotych). 9) Wynagrodzenie za konserwację i przeglądy instalacji odgromowej: a) netto:.. zł (słownie:.. złotych), b) plus podatek VAT, według stawki..%, c) brutto: zł (słownie: złotych). 4. Określone w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po uruchomieniu urządzenia UPS po naprawie z tym, Ŝe jeŝeli po uruchomieniu usługa w zakresie konserwacji i przeglądów urządzenia UPS nie będzie obejmowała pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie dla Wykonawcy za ten miesiąc ustala się w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 3 pkt 2, za kaŝdy dzień świadczenia usługi. 5. JeŜeli okres świadczenia usługi na podstawie umowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie dla Wykonawcy za ten miesiąc ustala się w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 2, za kaŝdy dzień świadczenia usługi. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszystkie koszty konieczne do 5

prawidłowego realizowania zamówienia, w tym koszty transportu i dojazdu, robocizny za naprawy bieŝące i awaryjne (pogotowie techniczne) w kaŝdym czasie, koszty przeglądów i konserwacji urządzeń, ewentualnych utrudnień związanych z wykonywaniem zamówienia, właściwy podatek VAT i in. 7. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji w okresie wykonywania umowy. 8. Materiały i części zamienne, niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznych silnoprądowych, dostarcza Wykonawca. Za zakupione części i materiały Zamawiający zapłaci na odrębne zlecenia, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur zakupu z tym, Ŝe ceny muszą być wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Przepis 3 ust. 11 i ust.16 stosuje się odpowiednio. 9. Podstawą do wystawienia faktury stanowią podpisy przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w dzienniku pracy konserwatora oraz protokole realizacji usług, potwierdzające wykonanie w danym miesiącu usługi. 10. Wynagrodzenie za wykonywanie usługi wypłacane będzie nie częściej niŝ raz w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w 7 ust. 1. 11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. Termin uwaŝa się za zachowany, jeśli obciąŝenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 12. Faktury wystawiane będą na Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, NIP: 113-25-85-630, Regon: 140318535. Płatnikiem będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. 13. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca naliczyć moŝe odsetki ustawowe. 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela. miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych udziela na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niŝ 12 miesięcy. 2. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, części zamienne będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad i spełniające wymagania instalacji i urządzeń, dla których są przeznaczone, rekomendowane przez ich producenta. 3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu naleŝytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń. 4. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń. 5. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w czasie wykonywania umowy. 7 Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 1. Zamawiający powołuje do bezpośredniego nadzorowania wykonywania umowy i bieŝących kontaktów z Wykonawcą P, (tel. ) 2. Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieŝących kontaktów z Zamawiającym P.... (tel....). 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezbędnych do wezwania pogotowia technicznego naleŝy kontaktować się z Wykonawcą pod numerem telefonu wskazanym w 3 ust. 10. Wykonawca zapewnia całodobową dostępność ww. numeru telefonu. Skutki awarii powyŝszej linii obciąŝają Wykonawcę. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu 6

i numeru telefonu. 5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone. 6. Do telefonicznego zgłaszania awarii, upowaŝnieni są poza godzinami pracy Sądu, takŝe pracownicy ochrony gmachu. 8 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 1. KaŜda ze Stron moŝe od umowy odstąpić lub ją rozwiązać w trybie natychmiastowym, z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 2. Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeŝeli Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania umowy, nie zastosuje się do wezwania. Przepis 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy-prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku braku środków finansowych przyznawanych corocznie w ramach budŝetu przez dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust 3 i ust. 4, postanowień 9 ust. 1 nie stosuje się, a Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 6. Odstąpienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 9 Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŝących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1. 2. W przypadku zwłoki w reakcji pogotowia technicznego, o której mowa w 3 ust. 6, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.2, za kaŝdą godzinę opóźnienia. 3. JeŜeli zwłoka w reakcji pogotowia technicznego przekroczy 24 godziny, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1. 4. Brak aktualnego wpisu w dzienniku pracy konserwatora upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2. 5. JeŜeli wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Zamawiający moŝe ponieść w następstwie zdarzeń zaistniałych nie z winy Wykonawcy. 7

10 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy, ani teŝ przelać na niego swoich praw wynikających z umowy. 2. W razie naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 przez Wykonawcę, Zamawiający moŝe niezwłocznie odstąpić od umowy. Postanowienia 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku zmian pracowników, Wykonawca przedłoŝy natychmiast uaktualniony wykaz, wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed terminem określonym w 2 ust. 2 przystąpić do przekazywania przedmiotu umowy podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, przejmującemu wykonywanie usługi. Przekazywanie następuje komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podmiotu przejmującego, obejmuje równieŝ przekazanie dokumentacji. 5. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w formie pisemnego protokołu przedmiot umowy, nie wcześniej niŝ w dacie rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy, określonej w 2 ust. 1 umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 5 do umowy. 6. Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają dla swej waŝności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 7. Strony będą dąŝyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron. 11 Załączniki Integralną część niniejszej umowy stanowią niŝej wymienione załączniki: 1) załącznik nr 1 Oferta przetargowa dla Zamawiającego z dnia..2009r., 2) załącznik nr 2 Opis techniczny i szczegółowy zakres czynności prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych silnoprądowych, 3) załącznik nr 3 Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4) załącznik nr 4 - Protokół realizacji usług, 5) załącznik nr 5 - Protokół zdawczo-odbiorczy. Zamawiający Wykonawca 8