Załącznik nr 6 do SIWZ
|
|
- Sabina Białek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 str. 27 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR RUII/ /200.. NA DOSTAWĘ śeliwnych WSTAWEK HAMULCOWYCH DO 380 B zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu r. pomiędzy: Spółką PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 17, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, REGON , NIP , reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, z jednej Strony, a... z siedzibą w..., ul....,......, zarejestrowaną w Sądzie.. Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem, kapitał zakładowy.. REGON.., NIP reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, z drugiej Strony.
2 UMOWA RU II / str Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa.. sztuk Ŝeliwnych wstawek hamulcowych DO 380B z dylatacją do taboru kolejowego. 2. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy wynosi:. PLN (słownie:..). 3. Łączna cena przedmiotu wynosi: wartość netto. PLN (słownie:..); podatek VAT PLN (słownie:..); wartość brutto... PLN (słownie: ). 4. Cena określona niniejszą umową będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy i nie podlega waloryzacji. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wykonany z Ŝeliwa P-10, zgodnie z charakterystyką zawartą w Świadectwie dopuszczenia do eksploatacji wydanym przez Głównego Inspektora Kolejnictwa / Urząd Transportu Kolejowego oraz wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-K-88151:2002 oraz PN-EN 10204:2006, Normie Zakładowej ZN-94/PKP , a takŝe w karcie UIC Przebieg realizacji przedmiotu umowy 1. Bezpośrednimi odbiorcami przedmiotu umowy są poszczególne jednostki wykonawcze Zamawiającego (Zakłady Przewozów Regionalnych) wymienione w załączniku nr 2 do umowy. 2. Wielkości dostaw Ŝeliwnych wstawek hamulcowych w poszczególnych kwartałach zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość realizowania dostaw określonych w harmonogramie w częściach wynikających z potrzeb bezpośredniego odbiorcy. 4. Bezpośredni odbiorca przedmiotu umowy złoŝy pisemne zamówienie, w którym określi: termin, ilość i miejsce dostaw, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem jej realizacji. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do magazynu bezpośredniego odbiorcy w ilościach i asortymencie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Z kaŝdej dostawy sporządzony będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania raz na kwartał na koszt Wykonawcy, próbek przedmiotu umowy na dodatkowe badania zgodności parametrów wyrobu z obowiązującymi normami określonymi w 1 ust Badania, o których mowa w ust. 6 wykonywać będzie jeden z niezaleŝnych ośrodków wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004,
3 UMOWA RU II / str. 29 nr 103, poz ze zm.). Wyboru próbek przeznaczonych do badań dokonywać będzie przedstawiciel bezpośredniego odbiorcy. 3 Odbiór przedmiotu umowy 1. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy wraz ze świadectwem odbioru sporządzanym po odbiorze komisarycznym. 2. Odbiór komisaryczny przedmiotu umowy dokonywany będzie zgodnie z ust. 4 pkt. 4.2 normy PN-EN 10204:2006 i kończyć się będzie wystawieniem świadectwa odbioru 3.2. Odbioru dokonywać będzie Komisarz Odbiorczy spółki PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. wraz z upowaŝnionym przedstawicielem Wykonawcy. 3. W przypadku braku moŝliwości udziału Komisarza Odbiorczego Zamawiającego, w odbiorze komisarycznym w imieniu Zamawiającego weźmie udział upowaŝniony Komisarz Odbiorczy innej spółki Grupy PKP. 4. Miejscem odbiorów będzie siedziba Wykonawcy. 5. Koszty odbioru komisarycznego przedmiotu umowy obciąŝają kaŝdorazowo Zamawiającego. 4 Warunki płatności 1. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę określoną w 1 ust Zapłata naleŝności za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1, będzie realizowana częściami z uwzględnieniem wielkości i terminów poszczególnych dostaw. 3. KaŜdorazowo przy dostawie kolejnej partii towaru będzie wystawiana i doręczana bezpośredniemu odbiorcy faktura VAT. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie załączony do niej protokół odbioru, o którym mowa w 2 ust Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowych wskazany przez Wykonawcę, po wykonaniu dostawy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktur VAT do bezpośredniego odbiorcy, dla którego realizowana była konkretna dostawa. 6. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego bezpośredniego odbiorcy, dla którego realizowana była konkretna dostawa. 7. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki. 8. Wierzyciel nie moŝe bez pisemnej zgody dłuŝnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (Kodeks Cywilny art ).
4 UMOWA RU II / str Odpowiedzialność gwarancyjna 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w 1 na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia poszczególnej partii do magazynu bezpośredniego odbiorcy lub do czasu technicznego zuŝycia wstawek hamulcowych eksploatowanych w normalnych warunkach. 2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę na wolny od wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez bezpośredniego odbiorcę. Cena części partii wadliwych wstawek znajdujących się w uŝyciu zostanie obniŝona o 30%. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeŝeli przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub uŝyteczność lub, jeŝeli został wydany w stanie niepełnym. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty, jakie moŝe ponieść Zamawiający na skutek uŝycia wstawek hamulcowych złej jakości, czego nie dało się stwierdzić przy dołoŝeniu naleŝytej staranności w chwili dokonywania odbioru komisarycznego. 5. W razie stwierdzenia przez Komisarza Odbiorczego w trakcie dokonywanego odbioru komisarycznego wad przedmiotu umowy, winny być one ujawnione w świadectwie odbioru. Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony na piśmie, nie później niŝ w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty odbioru komisarycznego. 6 Kary umowne 1. W razie uchybienia któregokolwiek z terminów dostaw, określonych w zamówieniu zgodnie z 2 ust. 4 niniejszej umowy bądź terminów załatwienia reklamacji gwarancyjnej określonych w 5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w ustalonym terminie do realizacji przedmiotowej umowy z przyczyn leŝących po jego Stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia jednorazowej, dodatkowej kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych na podstawie ust Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy. 4. ZastrzeŜenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokości przewyŝszającej karę umowną.
5 UMOWA RU II / str Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej, co stanowi kwotę złotych..,00 (słownie:...zł) w formie Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 4. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od uznania naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie złoŝone w formie innej niŝ gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złoŝenie zabezpieczenia. 8 Postanowienia końcowe 1. Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30 września 2009 roku. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem niewaŝności wymagają formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 4. KaŜda ze Stron moŝe rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) raŝącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, b) nie przystąpienia przez drugą Stronę umowy z przyczyn przez nią zawinionych w ciągu 15 dni roboczych do jej realizacji. 5. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie cofnięcia wykonawcy Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. 6. Integralną częścią umowy są załączniki ponumerowane od 1 do Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny. 8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - Harmonogram dostaw wstawek hamulcowych.
6 UMOWA RU II / str. 32 Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek wykonawczych spółki PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru. Załącznik nr 4 - Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Warszawa dnia rok.
7 UMOWA RU II / str. 33 Załącznik Nr 3 do Umowy WZÓR. dnia.. PROTOKÓŁ ODBIORU 1. ZAMAWIAJĄCY:... Reprezentowany przez:. (imię nazwisko) 2. WYKONAWCA:.. Reprezentowany przez: (imię nazwisko) (stanowisko) (stanowisko) Potwierdzam przyjęcie od Wykonawcy następującą ilość wstawek hamulcowych DO-380B:. sztuk Do powyŝszej partii wstawek dołączone jest świadectwo odbioru komisarycznego. Nr zamówienia: z dnia: /./.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..
UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego
UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r.
załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR 11 RU II/.. /2009 zawarta w dniu.2009 r. pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st.
UMOWA NR / projekt /
Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:
UMOWA NR 11 RU II/ /2008 NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZYNOWYCH. zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR 11 RU II/ /2008 NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZYNOWYCH pomiędzy: zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie
WZÓR. Umowa nr EZ / /2013
Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie
WZÓR. Umowa nr EZ / //2013
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
Projekt umowy. 1 Przedmiot Umowy
Załącznik numer 2 Projekt umowy Zawarta w dniu roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu
UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,
Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok
Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,
WZÓR. Umowa nr EZ / /2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:
UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -projekt
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -projekt zawarta w dniu.. w Modliszewicach pomiędzy Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, NIP 6581950099
a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą
UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA
UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym
zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :
Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców
U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie
Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,
UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2018 roku w Krakowie, między: Gminą Miejską Kraków NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, z siedzibą w Krakowie, (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4,
PROJEKT- zał. nr 4 do SIWZ. załącznik nr do SIWZ. U m o w a n r D P. V I I I /
PROJEKT- zał. nr 4 do SIWZ U m o w a n r D P. V I I I. 3 3 3 1 - / 2 0 0 9 załącznik nr do SIWZ Umowa zawarta w dniu pomiędzy; Województwem Lubuskim, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra reprezentowanym
Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy
Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego
Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13
Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym
PROJEKT. U m o w a n r D P. V I I I /
PROJEKT załącznik nr 5 do SIWZ U m o w a n r D P. V I I I. 3 3 2 0 - / 2 0 0 9 Umowa zawarta w dniu pomiędzy; Województwem Lubuskim, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra reprezentowanym przez: Marszałka
Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio
PROJEKT UMOWY. Nr RU II /.../ 2009
Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Nr RU II /..../ 2009 zawarta w dniu... w pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie 35-201 Rzeszów Plac Dworcowy
WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...
Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Dostawę artykułów biurowych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2014 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce
WZÓR UMOWY UMOWA Nr Tramwajami Śląskimi Spółką Akcyjną Zamawiającym
WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... w Chorzowie pomiędzy: Tramwajami Śląskimi Spółką Akcyjną z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 147.208.320
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy
Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
Ogólne warunki umowy
Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną
UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych
UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy
WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA
UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON
Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...
Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00
NIP , REGON
WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym
Wzór Umowy. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach
UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej
Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.
Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy
Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.
Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:
Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20
UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez
UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
UMOWA DOSTAWY. a... 2 Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku.
UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu... 2009 r. pomiędzy: Gminą Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów reprezentowaną przez: 1. Wójt Gminy Grybów - Piotr Krok przy udziale: Skarbnik Gminy Grybów - mgr Anna
Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat
Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania
Warszawa 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/SU/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot
zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:
UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057
CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)
Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ
UMOWA DOSTAWY Nr 342/17/2010. a...
UMOWA DOSTAWY Nr 342/17/2010 Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Gminą Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów reprezentowaną przez: 1. Wójt Gminy Grybów - Piotr Krok przy udziale: Skarbnik Gminy Grybów
UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez
UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA nr w dniu.r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
Umowa nr RARR/... / CSW /2010
Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...
Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.
UMOWA DOSTAWY Nr 342/30/2010. a...
UMOWA DOSTAWY Nr 342/30/20 Zawarta w dniu... 20 r. pomiędzy: Gminą Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów reprezentowaną przez: 1. Wójt Gminy Grybów - Piotr Krok przy udziale: Skarbnik Gminy Grybów
UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,
Rozdział IV. Projekt umowy
Rozdział IV Projekt umowy Zintegrowany System Zarządzania Projekt - UMOWA.. /RZ siwz z dnia 16 maja 2011 r. Rozdział IV SIWZ Znak: MS/ZP-07/2011 Zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA
reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon
UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miejską w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez..zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon prowadzącym działalność
UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR
UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Umowa Nr Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, REGON 010613083, zarejestrowanym
U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy
WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:
WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO
WZÓR Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej FK... UMOWA nr RO.272... dostawa wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej komputery i peryferia
WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.
WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:
WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...
Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą
UMOWA NR pomiędzy:
UMOWA NR 2018 zawarta w dniu w Trzebnicy pomiędzy: Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770, Regon: 931935135 zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:
1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.
Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
I. Postanowienia ogólne
Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku
WZÓR UMOWY NR... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr 1. Zawarta w dniu... roku w Bezrzeczu. pomiędzy
Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr 1 WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Bezrzeczu pomiędzy Gminą Dobra reprezentowana przez Jarosława Poźniaka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu,
Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014
UMOWA nr /./2014 Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ zawarta w dniu.. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy : Skarbem Państwa - 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601
UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA
Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku
Wzór umowy załącznik nr 4
Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka
UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:
Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
WZÓR UMOWY UMOWA NR.
WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...
UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.
UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor
UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
/PROJEKT/ U M O W A NR UM-BFZ3b-13-900- ZAWARTA DNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE
Przetarg nieograniczony nr BFZ3b-073-PR-65/2013 /PROJEKT/ U M O W A NR UM-BFZ3b-13-900- ZAWARTA DNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy : PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
UMOWA SPRZEDAŻY NR..
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
WZÓR. Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/10-10/14 WZÓR Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014 Dnia. 2014r. w Sopocie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa,
ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3
WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,
Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012
Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który
KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór
KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ***
Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektu
PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:
UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą.
UMOWA Projekt Zawarta w Ciepielowie w dniu... 2009 r. pomiędzy: Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów reprezentowanym przez: P. Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów zwanym
U M O W A N R.../TT/2017
14 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka
UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017
UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017 Umowa zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie
Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg
Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres
UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:
Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11
ASP-DAT-ZP- /2014 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 zawarta w Katowicach dnia. roku pomiędzy: Akademią
Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR
ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną
Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ
Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39
UMOWA NR... 2) ) )
UMOWA NR... Zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
UMOWA NR../2017. zawarta w dniu. w. pomiędzy:
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR../2017 zawarta w dniu. w. pomiędzy: RCC NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476
U M O W A N R 29/DT/S/2017
U M O W A N R 29/DT/S/2017 PROJEKT zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym do rejestru
Umowa nr. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak sprawy: APP/106/FS156_2016/EL/6438
Umowa nr Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak sprawy: APP/106/FS156_2016/EL/6438 Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ofertowym na podstawie Regulaminu udzielania
W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".
WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną
Zawarta w dniu... w Bielsku-Białej, pomiędzy
Umowa nr... (projekt) Zawarta w dniu... w Bielsku-Białej, pomiędzy Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanym w Rejestrze
Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr
Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej
UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez
PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr
Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr
UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor
UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY
UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX