UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór) Zawarta w dniu.. w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099405, NIP: 5340016439, REGON: 016137494, kapitał zakładowy 17.410.500,00 PLN wpłacony w całości, reprezentowaną przez: Władysława Kąckiego - Prezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, zwane dalej Stronami. 1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr MZO/17/2017 na Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne, od Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996). 1 1. Przedmiotem zamówienia jest zanieczyszczona ziemia wydobyta w procesie remediacji w ilości 495 m 3 wg decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSI.511.39.2016.MGł.6 z dnia 24.04.2017r. Ziemia została poddana badaniu przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy w wysokości do 40 % wartości zamówienia: 1) polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności wywozu większej
ilości odpadów nie ujętych w zamówieniu podstawowym, 2) w przypadku wyczerpania się ilości związanych z przedmiotem zamówienia, 3) w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w wzorze umowy. 3. Zamawiający zastrzega iż ilość przekazanych odpadów w ciągu całego okresu trwania umowy może być mniejsza niż ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający zapłaci za wykonanie usług cenę: Cena netto za 1 Mg Ilość Mg Cena ogółem zł netto Cena ogółem zł brutto 2 2..Całkowita cena netto dostawy całego przedmiotu zamówienia wynosi: 3.Całkowita cena brutto dostawy całego przedmiotu zamówienia wynosi: 4. Podana całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wartość całego przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty jego przetworzenia 5. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. 1. Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego pod adresem: Pruszków ul. Błońska 11 2. Odpady będą przekazywane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia Odpadów po uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, od godziny 6:00 do godziny 15:00 4. Ważenie odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie dokumentowane kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę i Przewoźnika; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. W chwili przekazania Odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania - oraz za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
3 1. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO], obejmującą Odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.. 2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 17 05 03, a w razie ich zmiany - do przedkładania Zamawiającemu do wglądu kopii zmienionych decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania. Umowę zawiera się na okres: od 18.09.2017 r. do dnia ( w zależności od przyjętego kryterium) 4 5 1. Wykonawca gwarantuje wykonanie w/w usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Szczegółowy termin planowanego odbierania Odpadów objętych zamówieniem, określający dzień i godzinę, strony ustalą drogą elektroniczną. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej ustalonego terminu odbiorów odpadów z przyczyn technicznych bądź technologicznych wynikających z toku prowadzonej działalności. 4. Wykonawca w czasie odbioru Odpadów na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż., organizacji ruchu regulaminów obowiązujących na jego terenie. 5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzania przyjętych odpadów w sposób inny niż składowanie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów po uprzednim zgłoszeniu od Zamawiającego w ciągu 24 godzin, od momentu zgłoszenia odbioru odpadów. 6 1. Podstawą do obciążenia Zamawiającego i wystawienia faktury będzie ilość Odpadów ustalona na podstawie kwitu wagowego z wagi posiadającej legalizację, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego oraz potwierdzona kartą przekazania odpadu. 2. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przez Zamawiającego w okresach miesięcznych, przelewem w terminie dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7 Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Zamawiającego wyznacza się p. Adam Łaszczotko, tel. kom. 510 203 626 8 Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Wykonawcy wyznacza się.. 9 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w 1 tj. kwotę. zł w formie:. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w pełnej wysokości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego je za należcie wykonane..4. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwość realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto Alior Bank S.A. 16 2490 0005 0000 4600 7358 6763 i zwrócona na konto wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową. 10 W przypadku powtarzającego się, nienależytego, wypełniania swoich obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 11 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 2). Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku nieprzyjęcia odpadów przez Wykonawcę zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostarczenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za dostarczone Odpady z wyłączeniem przypadku awarii i siły wyższej. 4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w płatności zgodnie z ustawowymi odsetkami. 12 1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy Zamawiającemu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: