Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA /wzór /

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA /wzór / Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Prokurent Spółki. a (nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego, nr NIP i REGON ) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr spr...wo została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie Za gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi rozumie się odzysk lub unieszkodliwianie, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z wyłączeniem odzysku na podstawie art. 96 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy. 3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: a) odbioru osadów wraz z ich załadunkiem na środki transportu z oczyszczalni ścieków przy ul. Bocznej 42 w Starachowicach b) transportu do miejsca ważenia (ważenie osadów odbywać się będzie w Starachowicach ul. Kościelna 100) c) ważenia osadów, d) transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, e) odzysku lub unieszkodliwiania osadów zgodnie z ustawą o odpadach metody odzysku np. R3, R10, R12, metody unieszkodliwiania: D1, D2, D8, D13, f) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) g) przekazywania Zamawiającemu informacji wynikających z właściwych przepisów art. 96 ustawy o odpadach nie później niż na 5 dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy osadów (jeżeli będą one wymagane przy wybranej metodzie odzysku) 4. Ilość osadów do wywozu i utylizacji: do10 tys. ton. 5. Ilość osadu podana w pkt. 4 jest orientacyjna i może ulec zmianie. W przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

2 6. Wykonawca posiada prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu komunalnych osadów ściekowych o kodzie z zastrzeżeniem art. 233 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). (kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do umowy). 7. Wykonawca posiada prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). (kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do umowy). 8. Wykonawca zagospodaruje komunalne osady ściekowe wyłącznie w celu określonym w decyzji o której mowa w 1 ust Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy w tym z gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych osadów ściekowych w wyznaczonym miejscu, a zwłaszcza wynikającą z przepisów ochrony środowiska. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środki transportu Wykonawcy w miejscu na terenie oczyszczalni ścieków. Z tą chwilą Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności dotyczącymi transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której składowane lub magazynowane lub stosowane są osady będące przedmiotem niniejszej umowy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 12. Wykonawca zapewni szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport osadów ściekowych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia o odpadach. Załadunek i transport muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o transporcie drogowym z dnia r. (Dz.U. z 2017 r poz. 1907, z póżn. zm.), ustawą z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z póżn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. ) 13. Strony zobowiązują się do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem umowy zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz 1973) 14. Strony będą potwierdzały kartę przekazania odpadu przed każdorazowym opuszczeniem z terenu oczyszczalni ścieków odpadów stanowiących przedmiot umowy. Karty przekazania odpadu winny być podpisane przez Strony umowy ewentualnie przez konsorcjanta. Integralną częścią umowy stanowią: a) Oferta wykonawcy b) Zawiadomienie o wyborze oferty c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2

3 d) Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram wywozu osadów. 1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynowania realizacji umowy w tym do zgłaszania odbioru osadów, wydawania osadów, sporządzania raportów wagowych do rozliczenia faktury jest:. Tel. 2. Osobą Wyznaczoną do koordynowania realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:. Tel. 4 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia Odbiór osadu odbywał się będzie zgodnie z załączonym harmonogramem wywozu osadów. 2. Harmonogram wywozu osadów określa termin przekazania osadów wykonawcy z dokładnością +/- 10 dni oraz orientacyjną ilość osadów. 3. Harmonogram wywozu osadów zostanie uzgodniony przez obydwie strony terminie 5 dni od zawarcia umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania umowy harmonogramu wywozu osadów. 5. Zamawiający na 5 dni roboczych przed przekazaniem osadu telefonicznie lub faksem powiadomi wykonawcę o dniu wywozu osadu Zamawiający będzie regulował należności wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 2. Podstawą sporządzenia faktur będą protokoły sporządzone przez Zamawiającego i podpisane przez obie strony umowy, określające ilości odebranych osadów. 3. Podstawą ilościowego rozliczenia z realizacji zamówienia będą wydruki z ważenia poszczególnych transportów osadów na wadze sam Strony ustalają wynagrodzenie za wykonie przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na 1 tonę osadu w kwocie: netto.zł, podatek VAT..zł brutto.zł. Słownie netto Słownie brutto Wynagrodzenie wskazane w fakturze będzie stanowiło iloczyn ceny netto za zagospodarowanie 1 Mg i ilości Mg zagospodarowanego osadu w danym okresie powiększony o podatek VAT wg obowiązujących stawek. 3. Podstawą rozliczenia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego raport wagowy.

4 4. Płatność będzie dokonywana w formie przelewu bankowego przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. i po potwierdzeniu Kart Przekazania Odpadu. 5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 7. Cena jest niezmienna w całym okresie trwania umowy. 1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 8 a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze osadów przewidzianym w harmonogramie odbioru osadów o którym mowa w 5 ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę. Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć iloczyn ceny brutto za 1 Mg zagospodarowania osadu określonej w 7 ust. 1 i ilości osadów tj Mg. b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości zł c) W wysokości zł za każdorazowe składowanie lub magazynowanie oraz stosowanie osadów w miejscu, do którego Wykonawca nie będzie w stanie okazać tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. d) W wysokości za stosowanie osadów niezgodnie z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 96 ust. 13 tej ustawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć iloczyn ceny brutto za 1 Mg zagospodarowania osadu określonej w 7 ust. 1 i ilości osadów tj Mg z zastrzeżeniem Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną o której mowa w ust. 2 lit. a, b, c i d z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. 9 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz bez płacenia kar umownych w szczególności w następujących sytuacjach: 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

5 2. Wykonawca rażąco nie przestrzega postanowień umowy. 3. Wykonawca utraci ważność jednej z decyzji związanych z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem osadu. 4. Wykonawca spóźnia się odbiorem osadów a spóźnienie jest dłuższe niż 7 dni licząc od dnia ustalonego zgodnie z 5 niniejszej umowy. 5. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej z potwierdzeniem pisemnym złożenia. 10 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 11 Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 12 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Gospodarczy w Kielcach. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

6 Załącznik nr 1 do umowy nr Harmonogram odbioru osadów z dnia.. r. Na podstawie 5 w/w umowy strony ustaliły, że odbiór komunalnych osadów ściekowych w roku 2017/2018 odbywał się będzie w terminach i orientacyjnych ilościach: a. r. b.. r. c.. r. Zamawiający Wykonawca