ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WZÓR UMOWA NR zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Muzeum Pałac w Wilanowie, z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RNIK prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 39/95, NIP 951-00-54-672, Regon 010956038, reprezentowanym przez: 1. Pawła Jaskanisa Dyrektora, 2. Magdalenę Całkę Głównego Księgowego zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 1 Przedmiot zamówienia 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie corocznej konserwacji zbiorników wodnych w parku Muzeum Pałac w Wilanowie w 2009r. 2. Zakres prac obejmuje: 1) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody: zachodni brzeg jeziora, zatoka północna, staw południowy, 2) oczyszczanie wlotów i wylotów budowli wodnych, 3) ręczne załadowanie i wywóz zanieczyszczeń do kontenera. 4) odmulenie dna potoku dookoła wyspy, czoła zatoki północnej oraz potoku między wyspą a kaskadą, oczyszczenie dna z roślin dennych w zatoce północnej, 1
5) koszenie mechaniczne powierzchni płaskich oraz skarp częściowo obsadzonych, wygrabienie skoszonej trawy, wyniesienie zgrabionej trawy z wyspy na potoku i z wyspy na jeziorze, 6) jesienne wygrabienie liści z trawników płaskich oraz z trawników na skarpach, 7) ręczne załadowanie i wywóz trawy i liści na komposty. 3. Szczegółowy zakres prac określają przedmiar prac i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy i harmonogram prac) stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem umowy dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac i uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 2 Termin wykonania 1. Wprowadzenie wykonawcy na teren prac nastąpi do dnia na podstawie protokółu sporządzonego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela uŝytkownika obiektu. W dniu wprowadzenia na teren prac Zamawiający przekaŝe Wykonawcy wewnętrzny dziennik prac. 2. Czas wykonania prac ustala się na dni, licząc od dnia wprowadzenia na teren prac, tj. do dnia 3. Za termin zakończenia prac Strony przyjmują datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy po uprzednim potwierdzeniu tej gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 3 Obowiązki Stron 1. Obowiązki Zamawiającego: 1) Udostępnienie Wykonawcy terenu prac w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 2) Dokonanie odbiorów częściowych i końcowego. 3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 4) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysem ofertowym, obowiązującymi zasadami, przepisami technicznymi, B.H.P. i P.PoŜ. oraz zaleceniami Zamawiającego. 2) Zabezpieczenie terenu prac pod względem B.H.P. i P.PoŜ. oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 3) Przygotowanie zaplecza oraz sprawowanie nadzoru na terenie prac. 4) Wykonanie przedmiotu umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 5) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych prac. 6) Uporządkowanie terenu prac po ich zakończeniu. 7) Prowadzenie na bieŝąco obmiaru prac w dzienniku prac, o którym mowa w 2 ust. 1. 8) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i wykonywanych usług na kwotę... zł, obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, a takŝe odpowiedzialność cywilną pracodawcy. Kserokopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Muzeum, o którym mowa w art. 208 kodeksu pracy, jest pracownik firmy Tomasz Fic, Patrycja Fic TBF s.c., 03-610 Warszawa, ul. Lecha 12, tel. (0 22) 679 66 22. 2. Koordynator ma prawo dokonywania kontroli oraz wydawania poleceń w zakresie B.H.P. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono ryczałtowo ilościowe na kwotę nie wyŝszą niŝ: netto (słownie: ), VAT (słownie: ), brutto (słownie: ), na podstawie złoŝonej oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego. 2. Rzeczywiste wynagrodzenie zostanie ustalone kosztorysem zamiennym (powykonawczym) sporządzonym w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych prac oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace będzie płatne na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy płatne fakturami częściowymi nie przekroczy 70% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1. 4. Wykonawca wystawi fakturę częściową i końcową w ciągu 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru częściowego i końcowego przez Strony umowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. 6 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zamawiającego oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy w ramach przyznanej Zamawiającemu dotacji, fakturami częściowymi i końcową w terminie 30 dni od daty złoŝenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 2. Podstawę wystawienia faktur, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i przedstawiciela Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, zwanego dalej Biurem, bezusterkowy protokół odbioru częściowego i końcowego prac. 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto w. 7 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie prac zgodnie z niniejsza umową jest równowartość 10% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania 3
Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1, tj. zł (słownie: ). 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przez Strony wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 8 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeŝeli Wykonawca zwleka z rozpoczęciem robót lub ich wykonaniem, a w szczególności: 1) nie przystąpił do realizacji prac w terminie 14 dni od daty określonej w 2 pkt 1, 2) zaniechał realizacji prac nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, 3) zwłoka w wykonaniu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie prac, o którym mowa w 1 ust. 3 umowy, przekroczy 21 dni, 4) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przekracza 14 dni. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę prac. 5. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba Ŝe Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 9 Odbiór prac 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru nie później niŝ w 7 dniu po otrzymaniu zgłoszenia. 2. O terminie odbioru częściowego i końcowego Zamawiający pisemnie powiadamia Biuro na minimum 5 dni przed planowanym terminem odbioru. 3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze lub wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeŝeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 4. W odbiorze prac uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Biura. 5. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy powoduje zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne. 4
6. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji prac albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŝnie od kar umownych. 7. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaŝać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac potwierdzoną przez inspektora nadzoru, z zastrzeŝeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia prac będzie data podpisania protokółu odbioru prac, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem prac. 10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 8 ust. 1 i 2 w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1, 2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 4) za zwłokę w rozliczeniu ostatecznym terminu prac i wystawieniu faktury końcowej w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 5 ust. 4. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 2. Kary umowne zostaną potrącone z bieŝącego wynagrodzenia Wykonawcy i/lub z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 11 Wymagalność kar umownych Kary umowne, o których mowa w 10 ust. 1, ustalone za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: 1) za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 2) za kaŝdy następny dzień zwłoki odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 12 Niedotrzymanie terminu 1. JeŜeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie, Zamawiający obniŝy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę określoną w 10 ust 1 pkt 2) przy rozliczeniu faktury końcowej. 2. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z Ŝadnych innych zobowiązań umownych. 5
13 Osoby odpowiedzialne 1. Bezpośredni nadzór nad pracami i ich koordynację z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: 2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: 3. Nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego pełni... 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności; Zamawiający przedstawi je uprzednio do Biura w celu uzyskania akceptacji. 2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy. 3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiąŝą polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6