Projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie zadanie 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Niniejsza umowa (zwana dalej umową ) zostaje zawarta dnia r. pomiędzy: Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.lompy 14 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000025922, posiadająca nr. identyfikacyjny NIP 63401341 51, kapitał zakładowy w kwocie 115.740.000 zł w całości wniesiony, reprezentowaną przez : Zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJACYM a z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr Reprezentowaną przez : zwanym dalej WYKONAWCĄ ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia magazynu na potrzeby Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie zadanie 2 [Cześć 1, Część 2, Część 3] na dostawę, zgodnie z tym jak została ona określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy oraz w Specyfikacji technicznej - załącznik nr [1A, 1B, 1C] do SIWZ; Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; STRONY niniejszym uzgadniają, co następuje: Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność ich jest w poniższej kolejności: 1
1) Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2) Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia na Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie; w szczególności: Wykonawca wykona dostawę zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. 1 Definicje 1. Umowa oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy; 2. Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a Strony oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 3. SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy wraz z Specyfikacją techniczną - załącznik nr 1 do SIWZ; 4. Przedmiot zamówienia oznacza dostawę wózków: [część 1, akumulatorowy wózek widłowy wielokierunkowy wysokiego składowania do ładunków dłużycowych; część 2, akumulatorowy wózek widłowy do rozładunku wagonów krytych; część 3, akumulatorowy wózek widłowy do rozładunku i załadunku kontenerów] Szczegółowo Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr [1A, 1B, 1C] do SIWZ, 5. "Miejsce Dostawy oznacza./centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie, ul. Groniec 1, 41-260 Sławków, 6. Zamówienie Publiczne oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy; 7. PZP oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2007.2,r. Nr 223, poz.1655 z późn. Zm.). 8. Instytucja Pośrednicząca oznacza ministra właściwego do spraw transportu, który na podstawie delegacji Instytucji Zarządzającej wykonuje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem Programu; 9. Instytucja Zarządzająca oznacza ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację Programu; 10. Skrót UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oznacza organ jednostki dozoru technicznego właściwy dla wydania dopuszczenia do użytkowania wózka; 11. W pozostałym zakresie terminy i zwroty użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2 Przedmiot umowy, harmonogram 1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Przedmiotu zamówienia do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie, w ramach realizacji projektu nr 2
SPOT/1.3/180/07 pt.: Budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie zadanie 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 2. Realizacja Przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z opisem zamówienia zawartym w SIWZ. 3 Terminy. 1. Strony ustalają termin odbioru ostatecznego do 24.04.2009 r. 2. Terminy i zakres realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu zamówienia określa Harmonogram stanowiący integralną część niniejszej umowy. 3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego wraz z przekazaniem do użytkowania Przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji Zamawiającemu. 4 Wydanie towarów, ubezpieczenie i transport 1. Wykonawca dostarczy Przedmiot zamówienia do Miejsca dostawy na swój koszt i swoje ryzyko. 2. Wykonawca może ubezpieczyć dostarczane (wózek,wózki) od kradzieży lub zniszczenia podczas transportu na swój koszt. 5 Obowiązki Wykonawcy. 1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Dostarczenie Przedmiotu zamówienia [Część 1, Część2, Część 3] zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr [1A, 1B, 1C] do SIWZ, zgodnie ze złożoną ofertą. 2) Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym dopuszczeń UDT, 6 Wynagrodzenie. 1. Strony postanawiają, że za wykonanie całego lub części Przedmiotu zamówienia określonego w 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: zł. (słownie: zł.). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 zostało ustalone na podstawie formularza ofertowego i kosztorysu wchodzących w skład złożonej przez danego wykonawcę oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 3
3. Do kwoty, o której mowa w ust 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę. Na dzień podpisania umowy podatek VAT wynosi %, co daje łączną wartość wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie brutto zł.(słownie: zł.). 1 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych. 7 Rozliczenia i płatności. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 6 nastąpi po odbiorze ostatecznym Przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej 634-013-41-51. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikłej z faktury wystawionej z tytułu rozliczeń w terminie 3 dni licząc od daty jej przedłożenia Zamawiającemu. 4. Należność z tytułu faktury będzie płatna przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego). 5. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek, w wysokości ustawowej. 8 Odbiory i sprawdzenie towarów. 1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy. 2. Dostawa Przedmiotu zamówienia musi zostać potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9 Materiały eksploatacyjne i części zapasowe 1. Wykonawca wyraża gotowość świadczenia usług serwisu wszystkich dostarczonych wózków zgodnie z dokumentacją techniczną. 2. Usługi serwisowe opisane w ust 1 muszą być świadczone na konkurencyjnych warunkach, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. 1 W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy mającemu swoją siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), ustępu 3 nie wypełnia się. Do celów obliczenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wysokości kar umownych lub innych wartości odwołujących się do 11, Zamawiający doliczy do wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług (VAT). 4
3. Warunki finansowe świadczenia usług serwisowych zostaną opisane w odrębnej umowie. 10 Gwarancja jakości, serwis gwarancyjny 1. Wykonawca gwarantuje sprawne i zgodne ze specyfikacją techniczną działanie dostarczonych wózków widłowych przez okres.. miesięcy, (co najmniej 24 miesiące) lub. mth, 2. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii nie może być dłuższy, niż 24 h, 3. Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia wózka zastępczego o podobnych parametrach w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 11 Kary umowne. 1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy obowiązują kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 6 ust 1 nazywanego dalej Wynagrodzeniem. 2. W przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust 3 za każdy dzień opóźnienia. 3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości... (słownie:...zł), tj. stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 6 ust 1 w formie. 2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 30 dni po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru. 3. Wykonawca wyraża zgodę na cesję na rzecz Instytucji Pośredniczącej wszelkich praw wynikających z ustanowionego przez Zamawiającego zgodnie z art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm) zabezpieczenia należytego wykonania umowy skutecznego w przypadku nienależytego realizowania zamówienia. Instytucja pośrednicząca może podjąć decyzję o odstąpieniu od tego zabezpieczenia. 13 Odstąpienie od umowy. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 14 Osoby kontaktowe W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą: 1).. /imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/ 2).. /imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/ 15 Postanowienia końcowe. 1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W przypadku kolizji zapisów umowy z Załącznikami, pierwszeństwo posiada umowa. 2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6