Zp 230-63/4 Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY NR Zp 230-63/4 z dnia.204 r. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r., poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swą siedzibę w Lublinie, przy ul. Obrońców Pokoju, 20-950 Lublin, posiadającym nr NIP 72-9-34-053, REGON 00476470, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:... Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie a. zwanym w dalszej części Wykonawcą na skutek wyboru oferty w postępowanie prowadzonym na podstawie art. 0 ust. w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 203, poz. 907 ze zm.). PRZEDMIOT UMOWY.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej, fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieobciążonego prawami podmiotów trzecich: Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja. Stacja robocza typ B 5 szt. Specyfikacja.2 Stacja robocza typ A 2 szt. Specyfikacja.3 Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi licencja Specyfikacja.4 Drukarka monochromatyczna laserowa 5 szt. Specyfikacja.5 Drukarka kodów kreskowych 3 szt. Specyfikacja.6 Konsola zarządzająca dla systemów wirtualnych 2 licencje Specyfikacja.7 Switch szkieletowy szt. zwanego dalej sprzętem. 2. Dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. powinien być zgodny z opisem zawartym w SIWZ, a w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje tam określone. 3. Wraz ze sprzętem Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem umożliwiającej korzystanie ze sprzętu w pełnym zakresie określonym w SIWZ, a w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Licencje, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo: a) do korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ograniczeń co do ilości użytkowników w sieci chronionej. b) do trwałego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiekolwiek formie, w zakresie w którym jest to niezbędne dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania programu komputerowego. 5. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o sprzęcie i czynnościach faktycznych lub prawnych dotyczących sprzętu, rozumie się przez to sprzęt wraz z udzielonymi licencjami na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z należytą starannością, dostarczyć sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego opisanym w postanowieniach SIWZ oraz Umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne sprzętu, stanowiącego przedmiot Umowy. 3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu z Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia a także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze względu na cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 4. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postanowieniach SIWZ. 5. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. 6. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją Umowy.. Wykonawca zobowiązany jest do: ZASADY REALIZACJI 3 ) dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i na własne ryzyko do jednostek organizacyjnych Zamawiającego w ilościach wskazanych poniżej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim ustaleniu szczegółowego terminu z Zamawiającym: Lp. Jednostka organizacyjna Miejsce dostawy (dokładny adres) Stacja robocza typu B. Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju, 20-950 Lublin Stacja robocza typu A Ilość w sztukach 2
2. Sąd Rejonowy w Białej Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 2-500 Biała Podlaska 3. Sąd Rejonowy w Chełmie Sąd Rejonowy w Chełmie ul. I Armii WP 6, 22-00 Chełm 4. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin 5. Sąd Okręgowy w Siedlcach Sąd Okręgowy w Siedlcach, 2 ul. Sądowa 2, 08-00 Siedlce Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi 6. Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców licencja Pokoju, 20-950 Lublin Drukarka monochromatyczna laserowa 7. Sąd Rejonowy w Białej Sąd Apelacyjny w Lublinie, licencja Podlaskiej ul. Obrońców Pokoju, 20-950 Lublin 8. Sąd Rejonowy w Chełmie ul. I Armii WP 6, 22-00 Chełm 9. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76, 0. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 20-950 Lublin Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski. Sąd Okręgowy w Siedlcach Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-00 Siedlce Drukarka kodów kreskowych 2. Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju, 20-950 Lublin Konsola zarządzająca dla systemów wirtualnych 3. Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju, 20-950 Lublin 4. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Switch szkieletowy Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin 2) przekazania Zamawiającemu wraz ze sprzętem: a) wykazu dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem jego części składowych z wraz z numerami seryjnymi, b) dokumentacji użytkowej obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim, w tym literaturę drukowaną, instrukcje konserwacji urządzeń itp., c) certyfikatów, deklaracji zgodności do oprogramowania zainstalowanego w sprzęcie, d) szczegółowych pisemnych informacji dotyczących trybu zgłoszenia awarii oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. e) licencji na oprogramowanie do sprzętu, f) kart gwarancyjnych zgodne z 4 ust. -2 Umowy, z zastrzeżeniem 4 ust.3. 2. Sprzęt po dostarczeniu do jednostek organizacyjnych Zamawiającego będzie sprawdzany w odniesieniu do wymogów zawartych w SIWZ (wady jawne). Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje czynności odbioru ilościowego w terminie do 2 dni roboczych. Za wadę sprzętu uważane będzie także niedostarczenie wraz ze sprzętem któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. pkt 2. 3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zawiera wad ilościowych lub wad jawnych, zostaje podpisany protokół odbioru ilościowego bez zastrzeżeń odrębnie dla każdej jednostki 3 2 licencje
organizacyjnej Zamawiającego (wzór - załącznik nr 3 do Umowy). Protokoły nie stanowią potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 4. W przypadku, gdy przedmiot umowy zawiera wady, Przedstawiciel Zamawiającego podpisze protokół odbioru z zastrzeżeniami (wzór - załącznik nr 3 do Umowy). 5. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia czynności odbioru w danej jednostce organizacyjnej Zamawiającego. 6. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 2 postanowienia ust. 3 5 stosuje się odpowiednio. 4 GWARANCJA I RĘKOJMIA. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy (nie starszy niż z 204 roku) i nieużywany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do przedmiotu umowy. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 36 miesięcy liczony od dnia podpisania ostatniego z protokołów odbioru, o których mowa w 3 ust. 3 Umowy. 2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu: a) usterki i wady sprzętu, b) usterki i wady oprogramowania, c) uszkodzenia sprzętu i oprogramowania powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania zwane też dalej awarią sprzętu. 3. Zamawiający/Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarie sprzętu) w dni robocze od 7:30 do 5:30. Zgłoszenia awarii z opisem wad, usterek, uszkodzeń i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztową. 4. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji serwisowej (przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu) - nie później niż następnego dnia roboczego, od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 3. Wykonawca dokona usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 3. 5. Naprawy będą dokonywane: a) w miejscu instalacji sprzętu, b) w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę - koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 6. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 7. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w następnym dniu sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 8. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 kolejne dni robocze lub jakakolwiek część składowa lub przynależność sprzętu będzie wymagała naprawy po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca w 4 (czwartym) dniu roboczym wymieni na własny koszt wadliwy sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Naprawa po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego rozumiana jest jako naprawa jakiegokolwiek części składowej lub przynależności sprzętu, choćby dotyczyła innej części składowej lub przynależności danej sztuki sprzętu.
9. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego/ przedstawicieli Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. 0. Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt.. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, a w przypadku wymiany sprzętu na nowy biegnie on na nowo dla sprzętu objętego wymianą. 2. W okresie gwarancji Zamawiający/Użytkownik ma prawo do: a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (w szczególności modemów, sterowników sieci, dysków), przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej, b) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, c) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek sądownictwa powszechnego w obszarze Sadu Apelacyjnego w Lublinie, d) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego/Użytkownika. 3. W przypadku, gdy postanowienia gwarancji producenckiej są korzystniejsze niż postanowienia ust. 2 zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za dostarczony sprzęt na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w z ust. 2.. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: brutto:... zł (słownie zł:.... zł) netto:.. zł (słownie zł:. zł). WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 5 2. Cena brutto określona w ust. zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wartość licencji, oprogramowania, opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji, a także wszelkie należne cła i podatki. 3. Wykonawca będzie stosował ceny zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym. Ceny jednostkowe podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie. 4. Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołów odbioru o którym mowa w 3 ust. 2 Umowy dla wszystkich jednostek dla organizacyjnej Zamawiającego,. 5. Wykonawca wystawi fakturę, w której jako odbiorcę wskaże Zamawiającego tj. Sąd Apelacyjnego w Lublinie. 6. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawianej faktury. 7. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany w dokumencie finansowym.
8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego, pod warunkiem posiadania stosownych środków przez Zamawiającego w chwili złożenia polecenia przelewu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6. Zamawiającemu przysługują kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w czynnościach, o których mowa w 3 ust. - w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy określonej w 5 ust. Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 3 ust. pkt ) Umowy - w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy określonej w 5 ust. Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem każdego z miejsc dostawy, którego dotyczy opóźnienie, z zastrzeżeniem, że dostarczenie przedmiotu umowy z wadami, o których mowa w 3 ust. 2 jest równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy, o ile upłynął termin dostawy wskazany w 3 ust. pkt ) umowy; c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w tym - w stosunku do terminów wskazanych w postanowieniach Umowy albo wyznaczonych przez Zamawiającego, przy braku ich określenia w postanowieniach umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 5 ust. Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każde uchybienie terminowi względem pojedynczej sztuki sprzętu, d) w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej w terminie określonym w 4 ust. 4 - w wysokości 0, % wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 7 ust. Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każde uchybienie terminowi względem pojedynczej sztuki sprzętu, e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wymianie sprzętu w stosunku do terminów określonych w 4 ust. 7 lub 8 Umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów wskazanych w Dokumentacji - w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy określonej w 5 ust. Umowy za każde naruszenie, g) w przypadku opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w stosunku do terminów wskazanych w postanowieniach Umowy albo wyznaczonych przez Zamawiającego, przy braku ich określenia w postanowieniach umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy określonej w 5 ust. Umowy, h) w przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25 % łącznej wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 5 ust. Umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności: a) narusza termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 3 ust. powyżej 3 dni roboczych względem któregokolwiek z miejsc dostawy, albo b) narusza termin wskazany w 3 ust. Umowy, powyżej 3 dni roboczych, albo c) narusza terminy określone w 3 ust. 5 powyżej 3 dni roboczych, albo z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 3. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych po przekroczeniu terminów, o których mowa odpowiednio w lit a) albo b) poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia na nr faksu... lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e- mail... Wykonawcy. 4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ust. 2 lit a) lub b) według swojego wyboru względem całości Umowy albo względem części niezrealizowanej do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy tj. względem wykonania przedmiotu umowy w danej jednostce organizacyjnej Zamawiającego (tzw. częściowe odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie według cen jednostkowych wskazanych w 5 ust. 3 Umowy. 5. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. lit. a), b), c), d), e), f), g), niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust. lit. h). 6. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. ZMIANY UMOWY 7. Strony dopuszczają zmiany umowy na poniższych zasadach : Lp. Oznaczenie okoliczności Zakres zmian w umowie. W przypadku konieczności zmian dotyczących terminów realizacji umowy wskazanych w 3 ust., Umowy z przyczyn zależnych od potrzeb Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub niezależnych od stron umowy Zmiana termino w realizacji umowy wskazanych w 3 ust. 2. W przypadku wystąpienia zdarzen siły wyz szej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemoz liwe do przewidzenia i niemoz liwe do zapobiez enia, uniemoz liwiające realizację umowy na zasadach w niej okres lonych Zmiana termino w realizacji umowy wskazanych w 3 ust. 2. Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o zmianę wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem zmiany umowy. OSOBY DO KONTAKTÓW 8. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Zamawiającego, do koordynacji umowy i bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy /są ze strony Zamawiającego Koordynatorzy w osobach: a). tel..., mail... b). - tel..., mail...
2. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Zamawiającego w danej jednostce organizacyjnej Zamawiającego są: Lp. Jednostka organizacyjna Imię i nazwisko. Sąd Apelacyjny w Lublinie 2. Sąd Rejonowy w Chełmie 3. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej 4. Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w Lublinie 5. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 6. Sąd Okręgowy w Siedlcach Stanowisko Tel/fax/mail 3. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy i przekazania dostarczanego sprzętu jest/są: a) nr tel. e-mail... 2. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. do 3 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym fakcie drugą stronę, z zastrzeżeniem, ze ww. zmiany nie stanowią zmiany Umowy. CESJA 9 Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. KLAUZULA POUFNOŚCI 0. Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku z realizacją niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim 2. Zakaz, o którym mowa w ust. ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 września 200 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 200 r. Nr 2, poz. 98 ze zm.), z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo udzielić w ramach informacji publicznej o wynagrodzeniu wykonawcy, fakcie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub naliczonych karach lub odszkodowaniu należnym Zamawiającemu. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY. Wykonawca os wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC na kwotę nie mniejszą niz wartość brutto oferty Wykonawcy i zawartą wg następujących zasad: ) udział własny w szkodzie określonym na max 0 % (franszyza redukcyjna, integralna),,
2) wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej, który zostanie zawarty w polisie: Ubezpieczonym będzie: Wykonawca, Podwykonawcy, Konsorcjanci, 3) okres ubezpieczenia: od dnia podpisania umowy do upływu 30 dni od dnia wskazanego w 3 ust. Umowy. 4) Zakres ubezpieczenia OC działalności powinien dotyczyć: A. odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie oraz w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu; B. ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z włączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt/wykonaną usługę) oraz szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i być rozszerzony o odpowiedzialności za następujące zdarzenia: a) szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem; b) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust., musi być zawarta z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 3.Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdej utracie mocy wymaganego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. lub zmianie jego warunków. 4. Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wskazany w ust. pkt 4), lub Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składki na dalszy okres przed upływem okresu ubezpieczenia, Zamawiający zawrze wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy i potrąci koszty poniesione na ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł w formie.. 2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostawy. 3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń ostatniego z protokołów odbioru, o których mowa w 3 ust. 3 Umowy. 4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 5 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 5. W przypadku gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 5 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4. 6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4 Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5 Integralną część Umowy stanowią: Załącznik Nr - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr do SIWZ; Załącznik Nr 2 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym, Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu odbioru ilościowego, Załącznik Nr 4 - Kopia polisy Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia należnej składki. 6 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: