Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr zamówienia: 1/PN/2014 Wykonawca uwzględniając istotne postanowienia umowy określone przez Zamawiającego sporządzi wzór umowy i załączy ją do oferty. Na każdy autobus winna być przygotowana oddzielna umowa Ogólne warunki umowy, które muszą być zawarte we wzorze umowy 1. Strony umowy: Zamawiający: 1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111, wpisany do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX wydział pod numerem KRS 0000491324 wysokość kapitału zakładowego 3 930 000 zł, NIP: 7732473948, Regon: 101694645, reprezentowanym przez: Jarosława Jopka - Prezes Zarządu Jadwigę Mach -Z-ca Prezesa Zarządu Wykonawca:... wpisany do rejestru przez Sąd Rejonowy.. pod numerem KRS.. NIP..., REGON. reprezentowanym przez... 2. Przedmiot umowy leasingu Autobus marki..: a) nr VIN -.. b) rok produkcji -.. c) przebieg całkowity -.. 1. Szczegółowe warunki leasingu 2.
1.1 waluta PLN, 1.2 wysokość czynszu inicjalnego 0 zł, 1.3 brak innych opłat z wyjątkiem rat leasingowych i kwoty wykupu, a w szczególności brak opłaty manipulacyjnej (opłaty za zawarcie umowy), kaucji wstępnej, kaucji gwarancyjnej, kosztów ubezpieczenia, 1.4 ilość rat leasingowych 48, 1.5 wartość wykupu - 5% opłata końcowa płatna wraz z ostatnią ratą leasingową, 1.6 raty leasingowe równe i niezmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu, z zastrzeżeniem ust. 1.7 1.7 wariant finansowania zmienny, odpowiednio do zmiany stopy WIBOR dla trzymiesięcznych lokat międzybankowych (WIBOR 3M) po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu Stron. 1.8 koszt ubezpieczenia w pełnym zakresie ponosi Zamawiający. Wskazanym na polisie jako ubezpieczony i właściciel będzie Wykonawca. Zamawiający zastrzega, wybór Ubezpieczyciela bez zgody Wykonawcy. Ubezpieczyciel będzie wybierany corocznie w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych. 1.9 koszt rejestracji pojazdów ponosi Wykonawca, 1.10 podatek od środków transportu, Zamawiający będzie ponosił na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę, 1.11 Zamawiający ponosił będzie opłaty powstałe w toku realizacji umowy (monity, opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp.), a zatem nie powinny one zostać wkalkulowane do ceny oferty, 1.12 raty leasingowe wynikające z harmonogramu będą jedynym świadczeniem Zamawiającego. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, opłat i podatków, zapisy ogólnych warunków umów leasingu regulaminów, (dalej zwana OWUL) stanowiące odmiennie uważa się za nie zastrzeżone, 1.13 OWUL wydany przez Wykonawcę nie będą podlegać zmianom w okresie leasingu, zastrzeżenia przeciwne nie będą wiązać Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany OWUL, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wybór przedmiotu leasingu (ponosi odpowiedzialność za to, że spełnia on warunki określone treścią niniejszej SIWZ), 1.15 Wykonawca dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i ponosi odpowiedzialność za przydatność rzeczy do umówionego użytku, 1.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot leasingu do dnia protokólarnego odbioru przedmiotu leasingu Zamawiającemu,
1.17 Wykonawca zobowiązuje się, że nie wyłączy prawa do odstąpienia od umowy z Dostawcą na skutek wad rzeczy, nie ustali także dodatkowych warunków do odstąpienia od umowy ponad te, które określone zostaną umową. 1.18 wypowiedzenie umowy leasingu nastąpić może w przypadku zwłoki z zapłatą trzech rat. Dalsze postanowienia art. 709 13 2 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio, 1.19 za opóźnienie w zapłacie rat leasingowych naliczane będą wyłącznie odsetki w wysokości ustawowej. Pozostałe ogólne zapisy wzoru umowy: WARUNKI REALIZACJI 1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem autobusów, będących przedmiotem leasingu. 2. Wykonawca oświadcza, że autobusy będące przedmiotem leasingu są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowią one przedmiotu żadnego zastawu, zabezpieczenia czy egzekucji. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot leasingu do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Mazowiecki (97-200), na własny koszt i ryzyko. 3. 4. Termin wykonywania zamówienia (wydania dostawy przedmiotu leasingu)- do 30 września 2014 roku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego pisemnie (faksem) o planowanej dostawie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 6. Odbiór autobusów nastąpi siedzibie Zamawiającego, w dniu roboczym uzgodnionym pomiędzy Stronami w godzinach: 7.00 14.00. 7. Przekazanie i odbiór autobusów odbywać się będzie komisyjnie przez przedstawicieli obu Stron. 8. Z ramienia Zamawiającego koordynatorem umowy, osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą, podejmowania wiążących decyzji oraz dokonania odbioru jest Pan. tel. wew.. Z ramienia Wykonawcy koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest. Strony mogą pisemną decyzją upoważnić do koordynacji i uzgodnień inne osoby. 9. Z czynności przekazania i odbioru autobusów Komisja odbioru sporządzi protokoły zdawczo - odbiorcze. Warunkiem dokonania odbioru bez zastrzeżeń jest: 9.1 kompletność dostarczonego autobusu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i złożoną ofertą,
9.2 brak widocznych usterek lub wad w poszczególnych elementach autobusu w tym po wykonaniu jazdy próbnej, 9.3 spełnienie wymagań dla tego typu pojazdu, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 951 z późniejszymi zmianami), warunkujące dopuszczenie do ruchu, 9.4 kompletność dokumentacji autobusu. 10. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokóły zdawczo odbiorcze z przekazania przedmiotu leasingu o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Wszelkie stwierdzone niezgodności, podstawionego do odbioru autobusu z ustaleniami niniejszej umowy, mogą być powodem odmowy dokonania jego odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wymiany autobusu na wolny od wad i sporządzenia nowego protokołu odbioru. 12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone autobusy posiadają usterki, Wykonawca zobowiązuje się usunąć te usterki w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w tym terminie, Zamawiający dokona naprawy samodzielnie lub zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę przesyłając mu stosowną fakturę. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży za pięć autobusów w wysokości netto... zł (słownie:... złotych) plus podatek według 23% stawki VAT,... zł (słownie:... złotych), 4. co stanowi wartość brutto w wysokości... zł (słownie:... złotych) Odpowiednio: 1.1 Za autobus o numerze VIN netto... zł (słownie:... złotych) plus podatek według 23% stawki VAT,... zł (słownie złotych... złotych),
co stanowi wartość brutto w wysokości... zł (słownie:... złotych). 1.2.. 2. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (ceny brutto) za zakupione autobusy uwzględnią wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia w szczególności transport, nałożenie powłoki lakierniczej, wszystkie koszty związane z przygotowaniem autobusów do eksploatacji w Polsce oraz koszty wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania w Polsce wraz z ewentualnymi tłumaczeniami i obejmują pełne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszego przedmiotu umowy. 3. Wykonawca w złożonym arkuszu ofertowym wyszczególni wartość spłaty przedmiotu leasingu, wartość odsetek od przedmiotu leasingu oraz wartość wykupu dla poszczególnych autobusów. 4. Zapłata rat leasingowych dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w wystawionych przez Wykonawcę fakturach VAT w terminach określonych w harmonogramie spłat rat leasingowych. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP wyszczególniony we wstępie do umowy. 6. Przekroczenie terminu płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, upoważnia Wykonawcę do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami chyba, że odpowiednio wcześniej Zamawiający uzyska pisemną zgodę na uregulowanie należności w innym terminie. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, 5. b) każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji przedmiotu umowy, określony w 3 ust. 4, w wysokości 0,3 % ceny netto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1.1 niniejszej umowy, za niedostarczony w terminie autobus. 2. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy: a) za porozumieniem stron w każdym terminie, b) w przypadku opóźnienia terminu wykonania umowy z winy Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu ustalonego w 3 ust. 4, c) w przypadku, gdy usterek stwierdzonych podczas odbioru nie da się naprawić.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6. 1. Integralną częścią umowy jest SIWZ i oferta z dnia. 2014 r. 2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z tytułu wykonania niniejszej umowy nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną. 4. Powstałe w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy spory, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą na drodze polubownej w formie negocjacji, a w przypadku braku porozumienia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia negocjacji) przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie w tej formie) - dla Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 109/111, 97 200 Tomaszów Mazowiecki, nr telefonu tel. 44/723 73 42, tel./fax 44/723 74 42, e-mail: mzk@tomaszow-maz.pl, a dla Wykonawcy..., nr telefonu..., nr faksu..., e-mail..., do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę. 6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: