Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych Aktywna tablica projekt zawarta w dniu... 2017 roku w Chorkówce pomiędzy: Gminą Chorkówka, Chorkówka 175,, NIP 6842367402 Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, 143 reprezentowanym przez Panią Gabrielę Nizianty, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą na wykonanie dostawy w oparciu o zamówienie publiczne nr spr. CUO.261.2.2017.AM. dokonane w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Podstawa zawarcia umowy Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) dalej ustawa PZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych. 2. Wykaz pomocy dydaktycznych dla poszczególnych szkół zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne własnym transportem i na własny koszt pod adresy szkół wymienionych poniżej: 1) Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Bóbrka, ul. Ignacego Łukasiewicza 18, 2) Zespół Szkół w Chorkówce Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, 199 3) Szkoła Podstawowa w Draganowej, Draganowa 47, 38-462 Kobylany 4) Szkoła Podstawowa w Kobylanach, 38-462 Kobylany 187 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej, 38-459 Kopytowa 59 6) Szkoła Podstawowa w Leśniówce, Leśniówka 85, 7) Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Szczepańcowa, ul. Szkolna 3, 1
38-457 Chorkówka 8) Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej, Świerzowa Polska, ul. Szkolna 50, 9) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie, ul. Łukasiewicza 31, 10) Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach, Żeglce 242,. 3 Termin i warunki dostawy 1. Strony ustalają termin wykonania umowy najpóźniej do. grudnia 2017 r. zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt. 4 formularza ofertowego. 2. Każda dostawa, instalacja, uruchomienie, zintegrowanie dostarczonych urządzeń i oprogramowania, a także szkolenia dla nauczycieli będzie potwierdzana przez Zamawiającego w protokole przekazania odbioru pomocy dydaktycznych, który to protokół bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 3. Dostawy będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 13 00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru są dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione, bądź przedstawiciel Zamawiającego. 4 Warunki zapłaty 1. Zapłata Wykonawcy za przedmiot umowy określony w 2 niniejszej umowy zostanie dokonana po zakończonej dostawie do danej szkoły i dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 4. 2. Faktury winny być wystawione zgodnie z wykazem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia (tj. zał nr 1 do SIWZ) i winny zawierać ceny jednostkowe pomocy zgodne z formularzem ofertowym. Łączna wartość niniejszej umowy wynikająca z oferty wynosi:.. zł netto + VAT:.. =... zł brutto (słownie:..). 3. Płatności nastąpią w terminie 7 dni od daty przedstawienia faktur wraz z protokołem przekazania i odbioru, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach. 4. Faktury należy wystawić według następującego schematu: 1) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce Bóbrka, ul. Ignacego Łukasiewicza 18 2
2) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Zespół Szkół w Chorkówce 199 3) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Draganowej Draganowa 47 38-462 Kobylany 4) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Kobylanach 38-462 Kobylany 187 5) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej 38-459 Kopytowa 59 6) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Leśniówce Leśniówka 85 7) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej Szczepańcowa, ul. Szkolna 3 38-457 Chorkówka 8) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej Świerzowa Polska, ul. Szkolna 50 9) Nabywca: Gmina Chorkówka 3
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie ul. Łukasiewicza 31, 10) Nabywca: Gmina Chorkówka Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy- Zrenckiego w Żeglcach Żeglce 242 5 Warunki gwarancji, certyfikaty 1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pomocy dydaktycznych, które spełniają następujące warunki: 1) posiadają deklarację CE, 2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, 3) wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta, 4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy, 5) pomoce są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń osób trzecich, 6) posiadają dołączone niezbędne instrukcji i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim, 7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę. lata 2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu przekazania i odbioru wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny w którym określone zostaną szczegółowe warunki gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania w/w protokołu. 3. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany na piśmie powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem. 4. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobom trzecim, obciążając kosztami Wykonawcę, na co ten wyraża zgodę. 6 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 0,5% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy zgodnie z 3 ust. 1 umowy, a po upływie 15 dni 1/% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, 4
2) 0,5% wartości netto przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu terminu ustalonego przez strony na usuniecie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 3) 10% ogólnej wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy ani zapłaty kary umownej. 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. 5