UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033438, Kapitał Zakładowy 192 773 600,00 zł., zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Trzeciak 2. Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Paweł Olszewski a *... z siedzibą w.. przy ul.... zarejestrowaną w... NIP.. REGON reprezentowaną przez 1... *podmiotami działającymi wspólnie: 1.... z siedzibą w... przy ul... zarejestrowaną w... NIP.. REGON reprezentowaną przez.. 2.... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w... NIP... REGON. reprezentowaną przez.. zwanym dalej WYKONAWCĄ* / WYKONAWCAMI*, została zawarta umowa o następującej treści: * - niepotrzebne skreślić 1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro z dnia 18.09.2017 r. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres rzeczowy obejmujący dostawę, wdrożenie i uruchomienie urządzeń sieciowych. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy zał. nr 1 do umowy. 3 TERMIN REALIZACJI 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od daty podpisania umowy. 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą tj. Netto.,-zł. podatek VAT ( %).,-zł.
brutto.,-zł. (słownie:...zł ). 2. Przedmiot umowy będzie rozliczony jednorazową fakturą po dostawie przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru lub kwit Wz podpisany przez strony. Wynagrodzenie za wykonaną dostawę, uruchomienie oraz szkolenie zostanie uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy.. w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, z tym że Wykonawca jest zobowiązany doręczyć fakturę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 3. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała numer niniejszej umowy. 4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 5 WARUNKI DOSTAWY 1. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1. 2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. ul. Filtrowa 4 w Radomiu. 3. Szkolenie dla pracowników z wdrażanych urządzeń zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę po produkcyjnym uruchomieniu urządzeń w docelowym miejscu instalacji. 4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy na 1 dzień przed terminem dostawy. 6 SPRAWDZENIE I ODBIÓR TOWARÓW 1. Sprawdzenie dostarczonego zestawu będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych. 2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy, w dniu określonym przez Strony. Z odbioru przedmiotu dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru (kwit Wz), który podpisują obie Strony. 3. W przypadku, gdy dostarczony towar będzie wadliwy, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany wówczas będzie w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia, odebrać wadliwy towar na własny koszt i dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad. 7 GWARANCJA 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy i wolny od wad. 2. Wykonawca na dostarczony zestaw udziela 24 - miesięcznej gwarancji. Termin liczony jest od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 3. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez okres minimum 5 lat od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 8 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest
, nr tel., nr faxu... 2. Za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest, nr tel., nr faxu... 9 KARY UMOWNE W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 6 % wynagrodzenia opisanego w 4 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia opisanego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 6 % wynagrodzenia opisanego w 4 ust.1, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w 4 ust. 2 niniejszej umowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro z dnia 18.09.2017 r. oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji.
6. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 8. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Dostawa, wdrożenie oraz uruchomienie przełączników sieciowych: - przełącznik wyposażony w minimum 48 portów miedzianych Gigabit Ethernet w standardzie BaseT, minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP/SFP+ - 7 szt. - przełącznik wyposażony w minimum 12 portów miedzianych Gigabit Ethernet w standardzie BaseT, minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP/SFP+ - 2 szt. - routery VPN wyposażone w minimum 5 portów miedzianych oraz sieć WiFi 5 szt. - przełącznik wyposażony w minimum 16 portów Gigabit Ethernet SFP+ do obsadzenia modułami światłowodowymi z możliwością pracy w stos 2 szt. Szkolenie z wdrażanych urządzeń w cenie oferty. Oferta musi zawierać wszelkie koszty po stronie Wykonawcy w tym: dojazdy, noclegi, diety itp. Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy. Formularz cenowy Lp. Rodzaj Nazwa Jedn. Ilość Cena netto za jedn. Wartość Netto 5x6 % VAT Kwota VAT 7x8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 w minimum 48 portów miedzianych Gigabit Ethernet w standardzie BaseT, minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP/SFP+ w minimum 12 portów miedzianych Gigabit Ethernet w standardzie BaseT, minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP/SFP+ Router VPN wyposażone w minimum 5 portów miedzianych oraz sieć WiFi w minimum 16 portów Gigabit Ethernet SFP+ do obsadzenia modułami światłowodowymi z możliwością pracy w stos szt. 7 szt. 2 szt. 5 szt. 2 Wartość Brutto 7+9 a) koszt uruchomienia 1 b) koszt szkolenia 1 SUMA: Słownie brutto:.. ZP/7/FA/2018 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: