Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Nr sprawy: IR.272.19.2014 WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ Zawarta w dniu... w Piaskach UMOWA Nr IR. 272.19.2014 pomiędzy Gminą Piaski z siedzibą w Piaskach (kod pocztowy: 21-050) ul. Lubelska 77 NIP: 712-29-78-584 REGON: 431019945 reprezentowaną przez: Ryszarda Siczka Burmistrza Gminy Piaski przy kontrasygnacie Zbigniewa Poszepczyńskiego - Skarbnika Gminy zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym a... NIP... REGON... reprezentowanym przez...-... zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr, poz. 907 ze zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Zakup usług dostępu do Internetu oraz uruchomienie łącz u beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące świadczenie usług w ramach dostępu do Internetu oraz uruchomienia łącz u 7 beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III zgodnie ze Specyfikacją 1
Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami (zwaną dalej SIWZ ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia... 2 1. Wykonawca doprowadzi i uruchomi łącza internetowe w miejscach pod wskazanymi adresami w załączniku nr 6 do SIWZ w terminie do 31 października 2014 roku. 2. Wykonawca będzie dostarczał sygnał internetowy od daty uruchomienia usługi do dnia 30 czerwca 2015 roku. 3 Zakres usług musi obejmować: Świadczenie usług Zakup usług dostępu do Internetu oraz uruchomienie łącz dla beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski III etap. 1. Wykonawca doprowadzi i uruchomi łącze internetowe pod wskazanymi adresami 7 beneficjentów ostatecznych zamieszkałych na terenie gminy Piaski zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wykaz adresów beneficjentów ostatecznych projektu. Zainstalowane przez Wykonawcę niezbędne urządzenia do odbioru sygnału internetowego po zrealizowaniu przedmiotu niniejszej umowy będą stanowiły własność Zamawiającego. 2. Wymagana technologia przesyłu: standard IEEE 802.11abgn lub technologie przewodowe (światłowód lub kable miedziane) technologia satelitarnego dostępu do Internetu w lokalizacjach gdzie jest to ekonomiczne lub technologicznie konieczne lub uzasadnione, jednakże nie więcej niż 10% wskazanych lokalizacji. W przypadku łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych, wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 3. Zainstalowane łącze internetowe ma zapewnić dostęp do internetu w całym domu lub mieszkaniu (np.: Wi-Fi), - nie dotyczy technologii satelitarnego dostępu do Internetu 4. Łącza dostępu do sieci internet o transferze minimum: - dla technologii standard IEEE 802.11abgn i technologii przewodowych (światłowód lub kable miedziane) - 1 Mbit (Download) / 0,5 Mbit (Upload) - dla technologii satelitarnego dostępu do Internetu 1 Mbit (Download) / 0,128 Mbit (Upload). 5. Reakcja na awarię 8h roboczych od momentu zgłoszenia. 6. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych. W przypadku zmiany lokalizacji instalacji łącza internetowego Wykonawca na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce na terenie gminy Piaski. Czynność tę Wykonawca wykona w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania połączenia Zamawiający wskaże kolejną lokalizację z listy rezerwowej. Koszt przenosin wliczony jest w cenę zamówienia. W przypadku braku dostępności przedmiotu umowy wynagrodzenie miesięczne ulega obniżeniu za okres niedostępności do Internetu proporcjonalnie do czasu niedostępności. 7. W trakcie świadczenia usługi dostępu do internetu Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą usług serwisowych w zakresie usuwania awarii dotyczących dostępu do internetu u Beneficjentów Ostatecznych. 8. Wykonawca z każdej czynności przy zakładaniu dostępu, serwisu lub przeglądu sporządza protokół z którego jeden egzemplarz przekazuje zamawiającemu. 2
9. Wykonawca przez cały czas świadczenia usługi dokonuje okresowych, półrocznych przeglądów łącza. 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: Wartość instalacji i uruchomienia łącza internetowego: zł brutto/łącze,.. x 7 =. złotych brutto (słownie złotych:..) Wartość miesięcznego abonamentu dostępu do Internetu:. zł brutto/łącze. X 7 = złotych brutto (słownie złotych: ) W przypadku, kiedy usługa dostępu do Internetu będzie świadczona niepełny miesiąc, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone za rzeczywistą liczbę dni dostępu do sieci Internet w danym miesiącu. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu usług ustalonych w przetargu. 4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 6. W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek. 7. Płatności zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków, w terminie 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski NIP 712-29-78-584. Fakturę VAT/rachunek za instalację i uruchomienie łącz internetowych Wykonawca wystawi jednorazowo w terminie 21 dni od daty podpisania 11 protokołów uruchomienia łącz. Faktury/rachunki za miesięczne abonamentu dostępu do Internetu Wykonawca wystawiać będzie raz w miesiącu, do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. 8. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze VAT/rachunku. 9. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 5 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w formie kar umownych: 1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od upływu terminu ustalonego w 2 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W tym przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. 1. 3
2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w 4 ust. 1. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy z wyjątkiem sytuacji o których mowa w 6 umowy. 4. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktur/rachunków, przedłożonych do zapłaty, bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty. 6 Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, b) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, c) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Strony przewidują następujące rodzaje zmiany treści umowy: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę usług, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym, d) gdy zachowanie pierwotnego terminu wykonania usług nie leży w interesie publicznym, e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 4
szkody w znacznych rozmiarach, f) wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację usługi itp., które należy udokumentować. 3. Uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. 8 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5