Znak sprawy: ZP/PN/21/2013 modyfikacji nr 2 Załącznik nr 4a do SIWZ po Umowa nr ZP/PN/.../2013 WZÓR zawarta w dniu.. 2013 r. w Jaworzu pomiędzy: Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 34-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 NIP: 973-14-94-573; Regon: 000297603 ; KRS: 0000179093 zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: dr n. med. Grażynę Habdas - Dyrektor Szpitala a... z siedzibą... KRS lub CEIDG.; NIP.;Regon kapitał zakładowy/ akcyjny zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/ /2013 przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), strony zawierają umowę o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę promocji projektu p.n.: Termomodernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii nr projektu - 1529 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących czynności: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego: a. tablic pamiątkowych b. folderów informacyjnych c. broszur informacyjnych d. kalendarzy e. gadżetów reklamowych
oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie, telewizji i radiu o zasięgu regionalnym, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, stanowiącym zarazem Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją projektu będą oznaczone oraz wykonane w sposób zgodny z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz zawierać będą informację o źródłach finansowania. 4. Projekty wszystkich materiałów reklamowych, przed ich wykonaniem, zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na piśmie, co nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W terminie do 3 dni roboczych od dnia przedstawienia ww. projektów Zamawiający dokona ich akceptacji lub wniesie do nich uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę i wprowadzone do projektów w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy. Poprawione projekty powinny zostać ponownie przedstawione do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych W razie nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on wg swego wyboru naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zaakceptowaniu projektów przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji umowy Przedmiot umowy wraz z odbiorem końcowym przedmiotu umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 20.01.2014r. 3. Odbiór 1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczone, bez zastrzeżeń. 2. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady (braki), a zwłaszcza, gdy zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i warunkami określonymi w niniejszej umowie, Wykonawca usunie wady (braki), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy, zatwierdzony przez obydwie Strony upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT. 4. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.. zł brutto (słownie: złotych 00/100 zł brutto). 2. Powyższe wynagrodzenie zawiera podatek od towarów i usług. 3. Wynagrodzenie za wykonany i protokolarnie odebrany przedmiot umowy będzie płatne na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury należy dołączyć kopię protokołu odbioru zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 4. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty robocizny, zakupu niezbędnych materiałów, dojazdu, a także inne koszty wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym koszty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 5 Prawa autorskie 1. Na mocy niniejszej umowy następuje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dzieł określonych w 1 i w załączniku nr 1 do umowy, bez odrębnego wynagrodzenia. 2. Na podstawie niniejszej umowy następuje w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieł, określonych w 1, przysługujących Wykonawcy, w tym na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dzieło utrwalono wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie. 3. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 6. Odpowiedzialność za szkody 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod jego kierownictwem (odpowiedzialność kontraktowa). 2. W przypadku stwierdzenia szkód, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, jednocześnie podając termin i miejsce dokonania oględzin. 3. W wyniku dokonanych oględzin strony sporządzają protokół szkód, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody. 4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę szkody w terminie 3 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty odpowiadającej wartości szkody. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod kierownictwem Wykonawcy (odpowiedzialność deliktowa). 7. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu ustalonego w 2, b) z tytułu nieterminowego usuwania wad przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunki do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, c) za niewykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 4 ust. 1, d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 4 ust. 1. 2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Zamawiający ma prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 4. 8. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z obowiązującymi warunkami umowy, w tym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w 2. 2. W przypadku odstąpienia o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną, o której mowa w 7 ust. 1 lit d. 3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 9. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za pomocą własnych narzędzi i środków pracy, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki. 2. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiot umowy będzie wykonywany w zakładzie czynnym przez całą dobę i zobowiązuje się go wykonywać w sposób zapewniający utrzymanie ciągłej pracy zakładu oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się niezbędne do zapewnienia nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania zakładu Zamawiającego.
10. Gwarancje i rękojmie 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu umownej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy określony w 1 na okres 5 lat. 2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 11 Przedstawiciele 1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów ze sobą: - Zamawiający: - Wykonawca:. 2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnienie do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu Stron umowy. 3. Zmiana osób określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może być dokonana w formie pisemnego zawiadomienia, które jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. 12 Zmiany w umowie Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 2) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi towarami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie;; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą zgodnie postanowić o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie, 3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 4) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy. 5) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania
wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, 6) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia SIWZ postępowania o zamówienie inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz dokumentacja przetargowa, w ramach której została zawarta niniejsza umowa oraz złożona w trakcie postępowania oferta Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY