Załącznik nr 2 do oferty. Wzór Umowy nr /2013. zawarta w dniu r. w Polanicy-Zdroju pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do oferty. Wzór Umowy nr /2013 zawarta w dniu r. w Polanicy-Zdroju pomiędzy: Gminą Polanica Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, Polanica Zdrój, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Jerzego Terleckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Książkiewicz, zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM a.... reprezentowaną przez: Zwany dalej WYKONAWCĄ/ INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO O następującej treści: 1 [Wstęp i Podstawa Prawna Umowy] Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1. w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego (przepisy art. 40 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych), Zamawiający powierza a Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju II etap;. zwany dalej Przedmiotem Umowy. 2. Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: a) Zapytanie ofertowe nr AM-ZP JZM

2 b) Oferta Wykonawcy z dnia. na Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju II etap;. 3. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona powierzone mu zadanie zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. 2 [Przedmiot umowy] 1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na p.n. Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju II etap;. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w Części Przedmiotu Zamówienia SIWZ na Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdrój II etap. 3 [Zakres czynności Inspektora nadzoru] Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623) oraz przepisów wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z etyką zawodową. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie robót budowlanych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w sprawie wykonania zadania p.n. Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju - II etap;. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do weryfikowania dokumentacji projektowej, kontrolowania jakości robót oraz stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń. Zamawiający wymaga dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy m.in.: analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji. W przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji Inspektor nadzoru zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego. Inspektor nadzoru jest również zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych dodatkowych lub zamiennych, nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy

3 jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót oraz jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy również sprawdzenie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenie prac budowlanych - jeżeli takie są wymagane, a także sprawdzenie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i certyfikaty. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy też kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót, a także organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora nadzoru lub Wykonawcy oraz ich protokołowanie. Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest odbiór i sprawdzenie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Inspektor nadzoru musi uczestniczyć przy odbiorze końcowym, zawieszać prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne, a także sprawdzać i zatwierdzać dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę robót, uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, bez domagania się dodatkowej zapłaty. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać Kierownikowi budowy lub Kierownikom robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub Kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego wykonania swoich obowiązków. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Inspektor nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia w z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym Wykonawców robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach pogwarancyjnych, o ich terminach zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie.

4 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może powierzyć wykonania swojej pracy innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W razie naruszenia postanowienia jak w pkt 1 Zleceniodawca może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 5 [Termin realizacji] Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia r. w przypadku nieterminowego zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotowego zamówienia zostanie przedłużony do czasu ich zakończenia bez dodatkowego wynagrodzenia. 1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zadania pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju - II etap; c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego j.w. d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

5 4. Za termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego Przedmiotu Umowy, który może zostać podpisany po podpisaniu bezusterkowego protokołu częściowego. 5. Bezusterkowy protokół odbioru częściowego dla podpisany po wykonaniu prawidłowo zgodnie z umową Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju - II etap;. 6 [Dane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego] Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającego aktualne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej oraz specjalnościach zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Przewidywany zakres prac związanych z pełnieniem funkcji dotyczy. w osobie:. zamieszkały: Nr uprawnień wpis do izby samorządu zawodowego.. w osobie:.. zamieszkały: Nr uprawnień wpis do izby samorządu zawodowego 7 [Warunki płatności] Strony postanawiają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego niniejszą umową odpowiednio zapłaci Wykonawcy/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 1. wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:. PLN (słownie: PLN) plus należny podatek VAT w wysokości. PLN, co czyni łącznie cenę PLN (słownie: PLN).

6 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian kursów walut obcych czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową po skutecznym odbiorze protokołem końcowym. 8 [Rozliczenia i płatności] 1. Należność będzie płatna przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego. 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikłej z faktur wystawionych z tytułu rozliczeń w terminie 14 dni licząc od daty ich przedłożenia odpowiednio Zamawiającemu wraz z oświadczeniem podwykonawców, iż otrzymali oni wynagrodzenie za wykonane prace lub że nie otrzymali wynagrodzenia we wskazanej w oświadczeniu wysokości Umowa może ulec rozwiązaniu: 1) W trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy wówczas wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. 2) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawców obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w wysokości 100 zł netto za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu obowiązków.

7 3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 11 [Postanowienia końcowe] 1. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 2. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 4.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarz 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarze dla Wykonawcy/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. [Klauzula poufności] Wykonawca oświadcza, iż wszelkie informacje, mające charakter informacji publicznych lub tajemnicy służbowej, do których będzie miał dostęp lub w posiadanie, których mógłby wejść przypadkowo w związku z realizacją niniejszej umowy, nie zostaną upublicznione, podmienione lub zmienione tak, aby narazić zamawiającego na utratę wiarygodności, czy złą opinię na temat jego działalności. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego o fakcie przypadkowego wejścia w posiadanie informacji objętych klauzulą poufności (tel , e mail: um@polanica.pl). ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA / INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO