WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do ZPO w Kurzelowie, w sezonie grzewczym 2017/2018

Transkrypt

1 WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do ZPO w Kurzelowie, w sezonie grzewczym 2017/2018 Załącznik nr 2a zawarta w dniu r. pomiędzy Nabywcą: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP , REGON ) Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7, Włoszczowa, reprezentowanym przez : Annę Wyrwał dyrektora ZPO w Kurzelowie zwanym w treści umowy Kupującym a... z siedzibą... reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Sprzedającym, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego). 1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wymienionego ZADANIA, polegająca na: a) dostawie transportem własnym węgla o n/w parametrach, w ilości 20 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 6%, 2. b) dostawie transportem własnym miału węglowego o n/w parametrach, w ilości 140 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 16%. 2. Koszty załadunku i wyładunku ponosi Sprzedający. 3. Jednorazowe ilości zamawianego opału oraz termin dostawy zawarte są w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy Sprzedający okaże Kupującemu (na żądanie) świadectwo jakości dostarczonej partii opału. 2. Przed przyjęciem opału przedstawiciel Kupującego może przeprowadzić jego badanie. 1/15

2 3. Pomiar wielkości dostawy może odbyć się w siedzibie Kupującego Umowa obowiązuje przez cały sezon grzewczy 2017/2018 tj. od października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku. 2. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy opał, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości określonej w dowodzie dostawy Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej w dniu... r. oferty przez Sprzedającego tj. : - węgiel orzech I, cena brutto za 1 tonę... zł, - miał węglowy cena brutto za 1 tonę... zł. Termin realizacji dostawy pojedynczego zamówienia liczony od dnia zgłoszenia przez właściwą szkołę wynosi dzień/dni. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zapłata ceny za dostarczoną partię opału nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Kupującego, po otrzymaniu świadectwa jakości dostarczonego opału. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty ceny, o którym mowa w ust Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za nieterminową dostawę opału w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem odbioru danej partii opału. Do tego czasu ryzyko utraty lub uszkodzenia spoczywa na Sprzedawcy. 2. Odbiór ilości i jakości towaru dokonywany będzie przed każdorazowym wyładunkiem opału w miejscu dostawy. 3. Przedstawiciel Kupującego przed odbiorem może przeprowadzić badanie opału. 4. Potwierdzenie odbioru wymaga sporządzenia adnotacji na rachunku za dostawę Integralną część składową Umowy stanowią: 2/15

3 1) oferta, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowa została sporządzona w 3 egz. jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 3/15

4 Załącznik nr 2b WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do ZPO nr 1 we Włoszczowie, w sezonie grzewczym 2017/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy Nabywcą: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP , REGON ) Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, Włoszczowa, reprezentowanym przez : Iwonę Gieroń dyrektora ZPO Nr 1 we Włoszczowie zwanym w treści umowy Kupującym a... z siedzibą... reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Sprzedającym, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego). 1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wymienionego ZADANIA, polegająca na: 2. a) dostawie transportem własnym węgla do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie Filia w Łachowie o n/w parametrach, w ilości 30 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 6%, 2. Koszty załadunku i wyładunku ponosi Sprzedający. 3. Jednorazowe ilości zamawianego opału oraz termin dostawy zawarte są w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy Sprzedający okaże Kupującemu (na żądanie) świadectwo jakości dostarczonej partii opału. 2. Przed przyjęciem opału przedstawiciel Kupującego może przeprowadzić jego badanie. 3. Pomiar wielkości dostawy może odbyć się w siedzibie Kupującego. 4. 4/15

5 1. Umowa obowiązuje przez cały sezon grzewczy 2017/2018 tj. od października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku. 2. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy opał, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości określonej w dowodzie dostawy Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej w dniu... r. oferty przez Sprzedającego tj. : - węgiel orzech I, cena brutto za 1 tonę... zł. Termin realizacji dostawy pojedynczego zamówienia liczony od dnia zgłoszenia przez właściwą szkołę wynosi dzień/dni. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zapłata ceny za dostarczoną partię opału nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Kupującego, po otrzymaniu świadectwa jakości dostarczonego opału. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty ceny, o którym mowa w ust Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za nieterminową dostawę opału w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem odbioru danej partii opału. Do tego czasu ryzyko utraty lub uszkodzenia spoczywa na Sprzedawcy. 2. Odbiór ilości i jakości towaru dokonywany będzie przed każdorazowym wyładunkiem opału w miejscu dostawy. 3. Przedstawiciel Kupującego przed odbiorem może przeprowadzić badanie opału. 4. Potwierdzenie odbioru wymaga sporządzenia adnotacji na rachunku za dostawę Integralną część składową Umowy stanowią: 1) oferta, 10. 5/15

6 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowa została sporządzona w 3 egz. jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 6/15

7 Załącznik nr 2c WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do SP nr 2 we Włoszczowie, w sezonie grzewczym 2017/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy Nabywcą: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP , REGON ) Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie, ul. Różana 16, Włoszczowa, reprezentowanym przez : Zbigniewa Hamerę dyrektora SP Nr 2 we Włoszczowie, zwaną w treści umowy Kupującym a... z siedzibą... reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Sprzedającym, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego. 1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wymienionego ZADANIA, polegająca na: a) dostawie transportem własnym węgla o n/w parametrach, w ilości 100 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 6%, Koszty załadunku i wyładunku ponosi Sprzedający. 3. Jednorazowe ilości zamawianego opału oraz termin dostawy zawarte są w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy Sprzedający okaże Kupującemu (na żądanie) świadectwo jakości dostarczonej partii opału. 2. Przed przyjęciem opału przedstawiciel Kupującego może przeprowadzić jego badanie. 3. Pomiar wielkości dostawy może odbyć się w siedzibie Kupującego Umowa obowiązuje przez cały sezon grzewczy 2017/2018 tj. od października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku. 7/15

8 2. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy opał, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości określonej w dowodzie dostawy Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej w dniu... r. oferty przez Sprzedającego tj. : - węgiel orzech I, cena brutto za 1 tonę... zł. Termin realizacji dostawy pojedynczego zamówienia liczony od dnia zgłoszenia przez właściwą szkołę wynosi dzień/dni. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zapłata ceny za dostarczoną partię opału nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Kupującego, po otrzymaniu świadectwa jakości dostarczonego opału. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty ceny, o którym mowa w ust Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za nieterminową dostawę opału w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem odbioru danej partii opału. Do tego czasu ryzyko utraty lub uszkodzenia spoczywa na Sprzedawcy. 2. Odbiór ilości i jakości towaru dokonywany będzie przed każdorazowym wyładunkiem opału w miejscu dostawy. 3. Przedstawiciel Kupującego przed odbiorem może przeprowadzić badanie opału. 4. Potwierdzenie odbioru wymaga sporządzenia adnotacji na rachunku za dostawę Integralną część składową Umowy stanowią: 1) oferta, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 8/15

9 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowa została sporządzona w 3 egz. jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 9/15

10 Załącznik nr 2d WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do Szkoły Podstawowej w Czarncy, w sezonie grzewczym 2017/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy Nabywcą: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP , REGON ) Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy, Czarnca, ul. Szkolna 16A, Włoszczowa, reprezentowanym przez : Magdalenę Michałek dyrektora SP w Czarncy, zwanym w treści umowy Kupującym a... z siedzibą... reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Sprzedającym, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego. 1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wymienionego ZADANIA, polegająca na: 2. - dostawie transportem własnym miału węglowego o n/w parametrach, w ilości 40 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 16%. 2. Koszty załadunku i wyładunku ponosi Sprzedający. 3. Jednorazowe ilości zamawianego opału oraz termin dostawy zawarte są w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy Sprzedający okaże Kupującemu (na żądanie) świadectwo jakości dostarczonej partii opału. 2. Przed przyjęciem opału przedstawiciel Kupującego może przeprowadzić jego badanie. 3. Pomiar wielkości dostawy może odbyć się w siedzibie Kupującego Umowa obowiązuje przez cały sezon grzewczy 2017/2018 tj. od października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku. 10/15

11 2. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy opał, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości określonej w dowodzie dostawy Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej w dniu... r. oferty przez Sprzedającego tj. : - miał węglowy cena brutto za 1 tonę... zł. Termin realizacji dostawy pojedynczego zamówienia liczony od dnia zgłoszenia przez właściwą szkołę wynosi dzień/dni. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zapłata ceny za dostarczoną partię opału nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Kupującego, po otrzymaniu świadectwa jakości dostarczonego opału. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty ceny, o którym mowa w ust Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za nieterminową dostawę opału w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem odbioru danej partii opału. Do tego czasu ryzyko utraty lub uszkodzenia spoczywa na Sprzedawcy. 2. Odbiór ilości i jakości towaru dokonywany będzie przed każdorazowym wyładunkiem opału w miejscu dostawy. 3. Przedstawiciel Kupującego przed odbiorem może przeprowadzić badanie opału. 4. Potwierdzenie odbioru wymaga sporządzenia adnotacji na rachunku za dostawę Integralną część składową Umowy stanowią: 1) oferta, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 11/15

12 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowa została sporządzona w 3 egz. jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 12/15

13 WZÓR U M O W A Nr... /2017 na dostawę transportem własnym opału do ZPO w Koniecznie, w sezonie grzewczym 2017/2018 Załącznik nr 2e zawarta w dniu r. pomiędzy Nabywcą: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP , REGON ) Odbiorca: Zespołem Placówek Oświatowych w Koniecznie, Konieczno 80, Włoszczowa, reprezentowanym przez : Annę Kowal dyrektora ZPO w Koniecznie, zwaną w treści umowy Kupującym a... z siedzibą... reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Sprzedającym, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego. 1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wymienionego ZADANIA, polegająca na: 2. - dostawie transportem własnym miału węglowego o n/w parametrach, w ilości 80 ton: - kaloryczność kj/kg, - zawartość siarki 0,6%, - zawartość popiołu 16%. 2. Koszty załadunku i wyładunku ponosi Sprzedający. 3. Jednorazowe ilości zamawianego opału oraz termin dostawy zawarte są w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy Sprzedający okaże Kupującemu (na żądanie) świadectwo jakości dostarczonej partii opału. 2. Przed przyjęciem opału przedstawiciel Kupującego może przeprowadzić jego badanie. 3. Pomiar wielkości dostawy może odbyć się w siedzibie Kupującego Umowa obowiązuje przez cały sezon grzewczy 2017/2018 tj. od października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku. 13/15

14 2. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy opał, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości określonej w dowodzie dostawy Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej w dniu... r. oferty przez Sprzedającego tj. : - miał węglowy cena brutto za 1 tonę... zł. Termin realizacji dostawy pojedynczego zamówienia liczony od dnia zgłoszenia przez właściwą szkołę wynosi dzień/dni. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zapłata ceny za dostarczoną partię opału nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Kupującego, po otrzymaniu świadectwa jakości dostarczonego opału. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty ceny, o którym mowa w ust Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za nieterminową dostawę opału w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem odbioru danej partii opału. Do tego czasu ryzyko utraty lub uszkodzenia spoczywa na Sprzedawcy. 2. Odbiór ilości i jakości towaru dokonywany będzie przed każdorazowym wyładunkiem opału w miejscu dostawy. 3. Przedstawiciel Kupującego przed odbiorem może przeprowadzić badanie opału. 4. Potwierdzenie odbioru wymaga sporządzenia adnotacji na rachunku za dostawę Integralną część składową Umowy stanowią: 1) oferta, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 14/15

15 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowa została sporządzona w 3 egz. jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 15/15