UMOWA NR ZUO/.../2019

Transkrypt

1 UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu 2019 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Tomasza Lachowicza zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w Warszawie, przy ul.. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla., pod numerem., o kapitale zakładowym PLN.. wpłaconym w całości zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez zwanymi dalej wspólnie Stronami w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych PN: Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania prac konserwacyjnych wraz z czyszczeniem kanału L.2 ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Termin realizacji umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. 2. Termin wykonania prac: wrzesień 2019 r. w okresie rocznego postoju instalacji ZTUO. 3. Termin określony w ust. 1 jest terminem gwarantowanym i podlega postanowieniom o karach umownych zgodnie z 7.

2 3. Prawa i obowiązki Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w najwyższej jakości oraz z należytą starannością, rzetelnością i najlepszą wiedzą, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N dla prac podwodnych hydrotechnicznych wydane przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem prac. 4. Prace podwodne muszą być prowadzone zgodnie z przepisami - Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych 5. Do wykonywania usług Wykonawca jest zobowiązany użyć własnych maszyn i sprzętu, gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość usług. 6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac, a także do należytego wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia obszaru na którym będzie realizował usługi, oraz prowadzenia prac przy zachowaniu wszelkich określonych przepisami zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim zasad BHP oraz ponosić wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. 7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych a także ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 8. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren po wykonanych pracach i przywrócić teren do stanu istniejącego przed rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 9. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu wykonania usługi usunąć i zutylizować wszelkie odpady i osady powstałe podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Potwierdzone to będzie Kartą Przekazania Odpadu. 10. Zamawiający zobowiązuję się do udostępnienia urządzeń na czas wykonania czynności niezbędnych do realizacji niniejszej umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją

3 zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż ,00 PLN. 12. Wykonawcy za zgodą Zamawiającego przysługuje prawo do powierzenia wykonywania czynności wskazanych 1 ust. 1 niniejszej umowy w osobie trzeciej i odpowiada za jej działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 4. Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie oświadczają, że całkowita, maksymalna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację niniejszej umowy wyniesie: 1) netto:. PLN (słownie:.. złotych 00/100) 2) brutto:.. PLN (słownie:. 00/100). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje koszty stałe oraz koszty wynikające z rzeczywiście wykonanych prac, wg następujących cen: 1) Koszty stałe obejmujące oczyszczanie prowadnic szandorów i dna w rejonie zastawek, zamkniecie pod wodą szandorów, wypompowanie wody z kanału, sprawdzenie szczelności zastawek/ szandorów, demontaż zastawek/ szandorów: netto:. PLN (słownie:.. złotych 00/100) brutto:.. PLN (słownie:. 00/100). 2) Oczyszczanie dna i ścian kanału wraz z utylizacją zanieczyszczeń z dna i ścian kanału: netto:. PLN/ m 3 (słownie:.. złotych 00/100) brutto:.. PLN/ m 3 (słownie:. 00/100). 3) Uzupełnianie spawów zamków ścianki szczelnej: netto:. PLN/ mb (słownie:.. złotych 00/100) brutto:.. PLN/ mb (słownie:. 00/100). 4) Uzupełnianie powłok antykorozyjnych ścianek stalowych: netto:. PLN/ m 2 (słownie:.. złotych 00/100) brutto:.. PLN/ m 2 (słownie:. 00/100). 5) Uszczelnienie rys i pęknięć w konstrukcji żelbetowej kanału netto:. PLN/ mb (słownie:.. złotych 00/100)

4 brutto:.. PLN/ mb (słownie:. 00/100). 3. Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane jako suma kosztów stałych i zmiennych obliczanych jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości rzeczywiście wykonanych prac. 4. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 są niezmienne w okresie realizacji umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, po wykonaniu usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez Zamawiającego w formie protokołu zdawczo odbiorczego. Płatność zgodnie z ofertą Wykonawcy. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty dojazdu, dietę, transport i koszty pracowników Wykonawcy w celu zrealizowania zadań. 7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest Faktura VAT, prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu. 8. Należność wynikająca z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej faktury przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 9. Strony zgodnie ustalają, że za dzień płatności będą uważać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w tym do podpisywania protokołu odbioru zamówienia upoważnieni są: 1) ze strony Zamawiającego:, . 2) ze strony Wykonawcy.., Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu 9 ust Rozwiązanie umowy 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, w szczególności naruszenia obowiązków określonych w 3, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. Postanowienie powyższe nie narusza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego za szkody wynikłe z naruszenia postanowień niniejszej umowy.

5 7. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% kwoty netto, o której mowa w 4 ust. 1; 2) za każde opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w wysokości 1% kwoty netto, o której mowa w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% kwoty netto, o której mowa w 4 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 25% kwoty netto, o której mowa w 4 ust Kary naliczane są za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od wezwania, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Strony wyrażają zgodę na zapłatę kary umownej na podstawie potrącenia z przysługujących należności. 5. Wykonawca wyraża zgodę potrącanie kar umownych z przysługującymi mu należności na podstawie wystawianych faktur VAT. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przy czym, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, jest ograniczona do wysokości 100 % wartości netto umowy. 8. Warunki gwarancji 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na realizowanie na podstawie niniejszej umowy prace. 2. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania urządzeń niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. 3. Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych lub wykonawstwa) oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją urządzenia.

6 9. Postanowienia końcowe 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zmianami). 2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: a) oferta Wykonawcy załącznik nr 1. b) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 c) polisa OC Wykonawcy załącznik nr 3. Zamawiający Wykonawca....