UMOWA nr dnia.r. w Warszawie, pomiędzy:

Transkrypt

1 UMOWA nr dnia.r. w Warszawie, pomiędzy: załącznik nr 6 do SIWZ wzór PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 PLN, w całości wpłacony reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą w dalszej części zwanych łącznie Stronami W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. na wykonanie remontu pokrycia dachów budynków hali zachodniej i hali wschodniej na terenie Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. przy ul. Półłanki 1 w Krakowie, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu pokrycia dachów budynków hali zachodniej i hali wschodniej na terenie Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. przy ul. Półłanki 1 w Krakowie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 2) kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 2 Termin realizacji umowy 1. Przedmiot umowy winien zostać zrealizowany w terminie 60 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi od dnia przekazania placu budowy zgodnie z 4 ust.15 umowy. Zakończenie robót budowlanych nastąpi po dokonaniu czynności odbiorczych oraz po ostatecznym rozliczeniu budowy. 3. Przedmiot umowy, określony w 1 realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym dostarczonym przez Wykonawcę zgodnie z 4 ust. 16 pkt. 5) umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 1

2 4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego na zasadach określonych w 7 umowy. 5. W przypadku wystąpienia przestojów w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin, o którym mowa w ust. 1 zostanie przesunięty o czas trwania przestojów. W takim przypadku kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy nie będą naliczane. 3 Wartość przedmiotu umowy 1. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy wynosi: brutto. PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie: ) netto..pln (słownie: ) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3. Strony ustalają, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby okazało się, że w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów prac. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności koszty wszelkiej robocizny, materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac, w tym wynagrodzenie z tytułu praw autorskich do dokumentacji powykonawczej i ich przeniesienia, na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji, koszty transportu, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentów, które zostaną przekazane w trakcie odbioru, zakładany zysk oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 4. Jeżeli w toku realizacji robót, o których mowa w 1 wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te roboty na podstawie dodatkowego pisemnego zamówienia Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i wskaźników cenotwórczych co w zamówieniu podstawowym. 5. Na roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 4 sporządzony zostanie protokół konieczności. 6. Łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego. 7. Dla ustalenia wartości robót dodatkowych Strony przyjmują ceny jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2 do umowy). W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym dla ustalenia cen przyjmuje się średnią stawkę Orgbud z ostatniego kwartału dla województwa dolnośląskiego. 8. W przypadku wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych, o których mowa w ust. 4, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót. 4 Postanowienia szczegółowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy przy utrzymaniu ciągłości pracy pracowników Zamawiającego z ograniczeniem do minimum uciążliwości wynikających z realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w cyklu 24 godzinnym. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją, o której mowa w 1 umowy. 4. Wszelkie materiały, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, nabyte zostaną we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot umowy przy 2

3 użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu. 5. Wszelkie materiały, urządzenia i zastosowane technologie muszą być zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującym prawem, normami i wymaganiami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 6. Użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia winny spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne atesty. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). 7. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia przekazania placu budowy do dnia likwidacji placu budowy i zaplecza techniczno socjalnego. 9. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zapewni właściwą organizację pracy oraz zorganizuje plac budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy zgodnie z ust. 15 odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) likwidacji placu budowy i zaplecza socjalno technicznego bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania ostatecznego odbioru końcowego, 2) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt zniszczonego lub uszkodzonego majątku Zamawiającego, 3) ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody odniesienie przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót będących przedmiotem umowy, 4) zapewnienia swoim pracownikom właściwej odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi, 5) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 6) odsunięcia od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu, zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 7) umieszczenia na placu budowy przed rozpoczęciem robót w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 8) założenia dziennika budowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego i BHP. 14. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i podziemnych zlokalizowanych w obszarze robót (wraz z transportem i składowaniem). Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie niezwłocznie i na własny koszt. 15. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania placu budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy na przekazanie placu budowy w wyznaczony powyżej terminie, nie zwalnia z wykonania robót w terminie, o którym mowa w 2 ust Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu (nie później jednak niż na 3 dni kalendarzowe przed): 1) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 3

4 3) projekt organizacji budowy, 4) projekt technologii i organizacji montażu, 5) harmonogram rzeczowo-fianansowy realizacji przedmiotu umowy, 6) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 17. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 19. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia i kompletowania następujących dokumentów budowy: 1) księgi obmiaru. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru, 2) dziennika budowy, 3) protokołów przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) protokołów odbioru robót, 5) protokołów z narad i polecenia Zamawiającego, 6) korespondencji prowadzonej pomiędzy Stronami. 20. Dokumentacja robót, o której mowa w ust. 19 będzie przechowywana na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 21. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 22. Wykonawca może przystąpić do wykonywania czynności określonych w zawartej umowie po przeprowadzeniu przeszkolenia wszystkich zatrudnionych pracowników świadczących usługę na rzecz Zamawiającego z zasad zachowania bezpieczeństwa osobistego podczas Wykonywania czynności na terenie kolejowym. Zgodnie z art oraz art. 304 Kodeksu Pracy, szkolenie to jest obowiązkowe, a przeprowadza je Zamawiający. Koszty przeprowadzanych szkoleń ponosi Wykonawca. 23. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na poruszanie się jego pracowników po terenie kolejowym na czas realizacji robót. 5 Przedstawiciele Stron 1. Nadzór w imieniu Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie: 1) inspektor nadzoru inwestorskiego nr posiadanych uprawnień, tel., . 2). tel.., Nadzór w imieniu Wykonawcy nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie: 1).... tel.., . 2) kierownik robót w specjalności budowlanej.. tel....., ) kierownik robót w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych.... tel...., .. 4

5 6 Rozliczenia 1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w 3 Umowy. 2. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowało jednorazowo na podstawie faktury VAT. 3. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. 4. Warunkiem dokonania zapłaty, jest ponadto złożenie przez Wykonawcę wraz z fakturą oświadczenia, iż na dzień wystawienia faktury brak jest jakichkolwiek zaległości w zapłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dowody uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcom. 5. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem procesu inwestycyjnego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługę wykonaną do dnia pozyskania informacji o rozwiązaniu umowy. 6. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 8. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (Kodeks Cywilny art ). 7 Odbiory 1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy: 1) odbiór częściowy, 2) odbiór końcowy, 3) odbiór po okresie gwarancji, 4) odbiór ostateczny. 2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz inne ustalone pomiędzy Stronami. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie bezzwłocznym po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni kalendarzowych. 3. Dokonanie odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Wykazu robót wykonanych częściowo. Przedmiotowy wykaz będzie sporządzany na podstawie kosztorysu i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji. 4. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, różnice będą korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. 5. Odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Dokonanie odbioru potwierdza podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 dołączyć następujące dokumenty: 1) kosztorys powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, 2) świadectwa jakości użytych materiałów, dokumentację techniczno ruchową zabudowanych urządzeń, 3) atesty wbudowanych materiałów i świadectwa bezpieczeństwa zabudowanych urządzeń, 4) karty gwarancyjne użytych materiałów i urządzeń, 5) prowadzony przez Wykonawcę dziennik budowy. 5

6 7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy. 8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, z prawem naliczania kar, o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 2. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia, 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, b) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 10. Odbiór po okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 będzie dokonany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z 9 umowy, gwarancji. Jeśli w jego trakcie zostaną ujawnione wady Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym pomiędzy Stronami. Odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym mowa w 9 ust. 1 umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy. 11. Odbiór ostateczny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 będzie dokonany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór nastąpi po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w podczas odbioru pogwarancyjnego. Dokonanie przedmiotowego odbioru zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących usuwania ujawnionych wad. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu ujawnionych wad w okresie gwarancji / rękojmi - w wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. 6

7 9 Warunki gwarancji 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, liczonych do daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 7 ust. 5 Umowy. 2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (telefonicznie lub faksem lub pisemnie lub em) o powstałych wadach lub usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia w terminie 2 dni roboczych. 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może zlecić jego realizację osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty gwarancji. 4. Okres gwarancji na całość zadania zostanie wydłużony o czas od zgłoszenia wady lub usterki do jej usunięcia, a dla robót i materiałów wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna się od ich zakończenia potwierdzonego odbiorem, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 5. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź, gdy powstały wyłącznie w wyniku działania siły wyższej. 6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego. 7. Na okoliczność, o której mowa w ust. 6 Strony sporządzą protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 8. Przez dni robocze strony rozumieją każdy dzień z wyjątkiem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę..... złotych (słownie: zł) w formie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad: 1) kwota w wysokości 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, 2) kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po upływie okresów rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek powstałych w tym czasie. 4. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych po ziszczeniu się odpowiednio warunków, o których mowa w ust Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia. 7

8 11 Postanowienia końcowe 1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 2. Wykonanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U nr 16, poz. 93, ze zm.). 3. Zamawiający, w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy, może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 1) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, 2) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 3) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni kalendarzowych, 4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 4. Niezależnie od ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu realizacji umowy. 5. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ( Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami ). 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Integralną część Umowy stanowią Załączniki : 1) Załącznik nr 1 - przedmiar robót, 2) Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy, 3) Załącznik nr 3 - protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy wzór, 4) Załącznik nr 4 - protokół odbioru pogwarancyjnego wzór ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

9 Załącznik nr 1 do umowy nr.. Przedmiar robót (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ) Załącznik nr 2 do umowy nr.. Kosztorys ofertowy (zgodny z treścią złożonej oferty) 9

10 Załącznik nr 3 do umowy nr.. Protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy W dniu... Komisja w składzie: 1. Wykonawca Inwestor... przy współudziale inspektora nadzoru:... na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia. dokonała odbioru częściowego / końcowego robót: (przedmiot robót) realizowanych na podstawie umowy Nr... z dnia... Roboty zostały rozpoczęte w dniu... zgodnie/ niezgodnie z umową. Roboty zostały zakończone w dniu... zgodnie/ niezgodnie z umową. Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu... Komisja stwierdza: 1. Roboty zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej. 2. Jakość wykonanych robót Zauważone wady i usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki, o których mowa w pkt. 3 do dnia Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty za odebrane/nieodebrane z uwagi na Wartość odebranych robót według zawartej Umowy, wynosi... Uwagi: Podpisy Członków Komisji:

11 Protokół odbioru pogwarancyjnego Załącznik nr 4 do umowy nr.. Spisany w dniu. na podstawie umowy nr..z dnia Skład Komisji: Ustalenia Komisji dotyczące odbioru pogwarancyjnego: Zgłoszone w trakcie obowiązywania umowy usterki zostały/ nie zostały usunięte. Komisja na podstawie posiadanych dokumentów oraz przeglądu robót uznaje odbiór pogwarancyjny za dokonany / nie dokonany. Uwagi: Podpisy Członków Komisji: