Wieluń, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16

Transkrypt

1 Wieluń, r. SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-14/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w ramach procedury ZAPYTANIE CENOWE - bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o zamówieniach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy, na podstawie Instrukcji Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/12/2014 z dnia roku ( pkt 2 ppkt 2.7a) zaprasza wykonawców do złożenia propozycji cenowych - ofert na: wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu, ul. Szpitalna Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach typu Techwater TWO - 360, o pojemności 1020 litrów, Ø 927 mm i wysokości 1848 mm każdy, w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu, ul. Szpitalna 16. Zakres robót obejmuje: 1)odłączenie odżelaziaczy od istniejącej instalacji znajdującej się w stacji ( instalacja przyłączeniowa wykonana jest z PVC-U, łączona za pomocą klejenia, na stałe ( bez stosowania śrubunków); 2)wybranie zużytego złoża filtracyjnego w dwóch odżelaziaczach; 3)czyszczenie wewnątrz dwóch odżelaziaczy z osadów żelaza i manganu; 4)demontaż ewentualnie uszkodzonych dysz filtracyjnych znajdujących się wewnątrz odżelaziaczy oraz montaż w ich miejsce nowych; 5)zasypanie odżelaziaczy nowym złożem filtracyjnym ( wybór rodzaju złoża należy do Wykonawcy): 6)przyłączenie odżelaziaczy do istniejącej instalacji znajdującej się w stacji wraz z ewentualną wymianą części instalacji uszkodzonej podczas demontażu odżelaziaczy; 7)zachlorowanie i płukanie złoża po chlorowaniu; 8)wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody po odżelazieniu pod względem przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007, nr 61, poz. 417 ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz.U. z 2010 nr 72 poz. 466); 9)sprawdzenie pracy głowic sterujących typu Magnum Cv 742 F Logix; 10)sprawdzenie układu do napowietrzania i rozluźniania złoża sprężonym powietrzem; 11)sprawdzenie szczelności instalacji wodnych i sprężonego powietrza po wykonanych czynnościach; 12)uprzątniecie terenu prac i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi. Prace związane z wymianą złoża, wykonywane będą w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który potwierdzi wykonanie prac zanikowych (ewentualny montaż dysz, zasypywanie zbiorników odżelaziaczy złożami). Materiały stosowane do realizacji usługi posiadać będą stosowne atesty i certyfikaty. 1

2 Woda surowa dostarczana jest do stacji uzdatniania wody z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie Szpitala, z głębokości 223 m ( jura środkowa dogger) poprzez zbiornik retencyjny, w którym przy pomocy napowietrzania wytrącane są wstępnie związki żelaza. Woda z ujęcia głębinowego przekracza obowiązujące normy w przypadku: - manganu, którego zawartość waha się w granicach= µg Mn/ litr - żelaza, którego zawartość waha się w granicach= µg Fe/ litr. Zamawiający przewiduje w dniu roku o godz spotkanie z wykonawcami w celu zapoznania się z zakresem prac niezbędnych do wykonania pozwalające na przygotowanie ofert. 2. Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia 2014 r. 3. Miejsce i forma składania OFERT : Oferty można przesłać na adres zp@spzozwielun.net2000.pl lub składać z adnotacją na kopercie: Oferta na wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu, ul. Szpitalna 16. Numer sprawy : SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-14 /2014 w Sekretariacie SP ZOZ w Wieluniu, Wieluń, ul. Szpitalna 16, pokój Termin składania OFERT : do 15 lipca 2014 r. do godz Za datę złożenia OFERTY uważa się datę wpływu na adres zp@spzozwielun.net2000.pl lub do siedziby SP ZOZ w Wieluniu - Sekretariat, Wieluń, ul. Szpitalna 16. OFERTY złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. W powyższej sprawie można kontaktować się z Działem Obsługi i Zamówień Publicznych, PAWILON II Piętro pokój 204, zp@spzozwielun.net2000.pl, tel Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania może odstąpić od podpisania umowy z wykonawcą. W Załączeniu: 1. Formularz ofertowy 2. Wzór umowy 3. Rysunek sytuacyjny stacji uzdatniania wody 4. Rysunek zbiornika odżelaziacza 5. Zdjęcie odżelaziaczy wraz z fragmentem instalacji przyłączeniowej 6. Wyniki próbek wody surowej przed uzdatnianiem 2

3 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... dot.: postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/30 14/2014. Nazwa zadania: wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu, ul. Szpitalna 16. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena ofertowa netto...zł (Słownie:.... ) Stawka pod. VAT...%, wartość podatku VAT...zł Cena ofertowa brutto...zł (Słownie:... )... (data i czytelny podpis wykonawcy) 3

4 Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta w Wieluniu w dniu r. pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, NIP : , Regon : , nr KRS : prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Bożenę Łaz a.regon :, posiadającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez., zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez : 1... o następującej treści : 1 Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o zamówieniach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy, na podstawie Instrukcji Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/12/2014 z dnia roku ( pkt 2 ppkt 2.7a). 2 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu, ul. Szpitalna W ramach zobowiązania określonego w 2 strony określają zgodnie następujące warunki umowy : 1. Termin wykonania robót - od dnia., zakończenie do dnia r. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z ofertą z dnia. - będącą załącznikiem do niniejszej umowy - na kwotę brutto..zł (słownie: ), w tym kwota netto..zł (słownie: ) oraz podatek VAT..%. zł. 3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili otrzymania rachunku. 4. Rachunek końcowy może być wystawiony po odbiorze robót, natomiast odbiór może być wyznaczony nie później niż 5 dni od chwili zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. 4 Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego są nieważne, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4

5 5 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonania części umowy Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na niżej wymienionych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ; c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 3. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 W przypadku powstania sporów na tle umowy właściwym miejscowo do ich rozstrzygania będzie Sąd siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 5