Nazwa; Nr REGON ;... Nr NIP ;. Numer konta Wykonawcy ;..

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy Nazwa;.... Siedziba ;.. Adres poczty elektronicznej ;... Strona internetowa;. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ;..... Nr REGON ;... Nr NIP ;. Numer konta Wykonawcy ;.. Zamawiający: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań nr telefonu : , nr faksu : W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr z dnia.2014r. na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM składam niniejszą ofertę. 1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę : Części nr 1: a. cena ( netto ):.. złotych, słownie: należność z tyt. podatku VAT: złotych, słownie:... b. cena ( brutto ) : złotych, słownie :. Części nr 2 : a. cena ( netto ):.. złotych, słownie: należność z tyt. podatku VAT: złotych, słownie:... b. cena ( brutto ) : złotych, słownie : Części nr 3 : a. cena ( netto ):.. złotych, słownie: należność z tyt. podatku VAT: złotych, słownie:... b. cena ( brutto ) : złotych, słownie : Części nr 4: a. cena ( netto ):.. złotych, słownie: należność z tyt. podatku VAT: złotych, słownie:... b. cena ( brutto ) : złotych, słownie : Części nr 5: a. cena ( netto ):.. złotych, słownie: należność z tyt. podatku VAT: złotych, słownie:... b. cena ( brutto ) : złotych, słownie : zgodną z wyliczeniem przedstawionym w formularzu specyfikacji cenowej. 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach; 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 3.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w ust. 3.1.

2 3.3 W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w ust Termin ważności dostarczanych wyrobów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw identycznych z wyrobami zaproponowanymi w ofercie 3.6 Termin płatności zapłata za dostawę każdej partii wyrobów płatna przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy. 4 Oświadczamy, że realizację przedmiotu umowy: wykonamy sami * powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom * zgodnie z poniższym zestawieniem L. p. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 5 Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodniej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 6 Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach od do..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7 Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: adres. osoba do kontaktu tel:.. faks: Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach od nr.. do nr. 9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty dołączono : Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 297 k.k.) dnia 2014 r.

3 Załącznik Nr 3 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca: Siedziba: Nr telefonu i faksu:. Oświadczam, że stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 907.) spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; dnia 2014 r.

4 Załącznik Nr 4 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 44 oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca: Siedziba:. Nr telefonu i faksu:... Ja(my), niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam/y, że (stosownie do dyspozycji zawartej w treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) Firma/y, którą/e reprezentuję/ emy, że nie podlega wykluczeniu jako: 1. wykonawca, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1.a wykonawca, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2. wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawca, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółka jawna, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółka partnerska, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoba prawna, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmiot zbiorowy, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5 10. wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11. wykonawca będący spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. dnia 2014r.

6 Załącznik Nr 5 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca: Siedziba: Nr telefonu i faksu:. Ja (my), niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz i na rzecz w/w Wykonawcy, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w w/w postępowaniu oświadczam /y, że : Należę (my) do grupy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), na potwierdzenie tego faktu składam (my) listę podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy. L. p. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu dnia 2014 r.

7 Załącznik Nr 6 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) Oświadczenie zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca: Siedziba:. Nr telefonu i faksu:.. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. dnia 2014 r.

8 Załącznik Nr 7 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy) Oświadczenie - wykaz załączonych do oferty próbek Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca:.. Siedziba: Nr telefonu i faksu: Wykaz próbek : L. p. Nazwa asortymentu Producent ilość Numer części i pozycja Uwagi dnia 2014 r.

9 Załącznik Nr 8 do SIWZ ( oznaczenie Wykonawcy ) Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i użytkowania oferowanych wyrobów Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM Wykonawca:. Siedziba:. Nr telefonu i faksu: Niniejszym oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada aktualne dopuszczenia do obrotu i używania oraz że jest oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 679 z późn. zm.) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od dnia wezwania, zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tego faktu. dnia 2014 r.

10 Umowa Nr /G - PSK/ 14 Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oznaczonego nr sprawy PN 12/14 rozstrzygniętego dnia r. Stronami umowy są : Zamawiający: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr , REGON reprezentowany przez: 1. inż. Czesław Walkowiak - z-ca Dyrektora ds. Technicznych na podstawie pełnomocnictwa z dnia r. udzielonego przez Dyrektora Szpitala. Wykonawca:... działający na podstawie wpisu do.., REGON, NIP.. reprezentowany przez : Przedmiot umowy 1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy. 2. Przedmiotem umowy są dostawy wyrobów medycznych stosowanych w oddziałach neonatologicznych GPSK UM. szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do specyfikacji. 3. Załącznik nr 1 do umowy określa rodzaj nabywanych wyrobów, ilości oraz ceny jednostkowe. 4. Szczegółowe zasady świadczenia dostawy określa; a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, b) Oferta Wykonawcy z dnia.2014 r. c) Załącznik Nr 1 do Umowy - formularz specyfikacji cenowej. - stanowiące integralną część umowy. 5. Dostawa określona w niniejszym paragrafie winna być świadczona na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2 Termin realizacji 1. Dostawa przedmiotu umowy opisanego w załączniku nr 1 do umowy odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesiące od dnia podpisania umowy, tj.: od dnia.2014 roku do dnia roku. - na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, przy ul. Polnej W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika GPSK UM, pisemnie, przy pomocy faksu lub , zgodnie ze złożonym zamówieniem. 3. Dostawy w trybie awaryjnym będą realizowane będą w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę VAT zawierającą nazwę wyrobu, ilość, cenę, ilość sztuk w opakowaniu, rodzaj opakowania, nazwę producenta, nr katalogowy/ nr referencyjny wyrobu. Faktura winna zawierać również numer umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa. W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższych informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury. 5. Umowa obowiązuje do terminu określonego w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w 4 ust Nadzór nad realizacją umowy 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby, które będą upoważnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy; a)...tel. b)... tel. 2. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy; a) tel.. b).. tel..

11 4 Wartość przedmiotu umowy 1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi netto.. zł, plus należny podatek VAT...% tj. zł. Razem zł brutto ( słownie:...zł ). 2. Ceny jednostkowe asortymentu określa załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną jej część. 3. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składają się wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 4. Wykonawca zapewnia niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny jest możliwa na zasadach określonych w 10 ust. 2 lit. a) umowy. 5 Warunki płatności 1. Strony ustalają, że rozliczenie dostaw objętych niniejszą umową będzie się odbywało za dostawę każdej partii towaru. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, za dostawę każdej partii towaru obliczane będzie w oparciu o ilości faktycznie dostarczonych wyrobów z uwzględnieniem cen jednostkowych przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym integralną jej część. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy.w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank. 6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 6 Gwarancje jakości 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne, w tym niekompletność przedmiotu umowy oraz wady prawne, w tym za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa w związku z ewentualnym nieuprawnionym wprowadzeniem do obrotu i używania przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego elementu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności skutkującego roszczeniami osób trzecich. 7 Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : a) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2 ust. 2 i 3 w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1. c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy określonej w 4 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 3. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne. 8 Odstąpienie od umowy 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili ; w szczególności, w przypadkach : a) w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, b) w przypadku trzykrotnego dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, wadliwego, złej jakości lub ze zwłoką w okresie jednego kwartału. Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 2. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.

12 9 Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad. 2. Zamawiający sporządza protokół reklamacji, który stanowić będzie podstawę wymiany wadliwego asortymentu na pozbawiony od wad. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą faksu na nr lub poczty elektronicznej na adres..@...nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru w całości lub w części jeżeli: jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone, b) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer katalogowy/referencyjny niż ten, który figuruje na fakturze, c) dostarczony towar złej jakości, e) dostarczony asortyment będzie w opakowaniu innym niż wymieniony w załączniku nr 1 do umowy, formularzu specyfikacji cenowej. 10 Zmiana postanowień umowy 1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów; a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z tym, że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, b) aneks cenowy dopuszczający jedną zmianę ceny po upływie dwunastu miesięcy obowiązywania umowy w oparciu o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (wskaźnik średnioroczny) podanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP,,Monitor Polski, c) aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów, nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy, d) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, e) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 11 Postanowienia końcowe 1. Strony zobowiązują się dołożyć starań w celu polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 2. W przypadku braku porozumienia ( zawarcia umowy) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez jedną ze stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw właściwym rzeczowo sądem w Poznaniu. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm. ). 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału; trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy, Zamawiający : Wykonawca :