UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, 87 300 Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000108691 z kapitałem zakładowym 3486000,00 zł., posiadający numer identyfikacji podatkowej 874-14-77-449 reprezentowanym przez: 1) Janusz Posłuszny - Prezes Zarządu 2) Eugeniusz Skonieczka - Zastępca Prezesa Zarządu zwanym dalej Zamawiającym, a......... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem KRS... posiadający NIP:... reprezentowanym przez... Zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy: 1. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektów wykonawczych Domu Pogrzebowego w Brodnicy na działce nr 160/2 przy ul. Targowej na cmentarzu komunalnym wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wykonania : 1) projektu architektoniczno-budowlanego; 2) projektu wykonawczego zagospodarowania terenu; 3) projektu wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego; 4) projektu wykonawczego instalacji C.O.; 5) projektu wykonawczego instalacji wod-kan i c.w.; 6) projektu wykonawczego instalacji wentylacji; 7) projektu wykonawczego instalacji kanalizacji deszczowej; 8) projektu wykonawczego instalacji gazowej lub gazowo-solarnej; 9) projektu wykonawczego instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej,w tym: a) instalacja oświetleniowa, b) instalacja komputerowa, telefoniczna, c) instalacja alarmowa i monitoringu; 10) projektu technologicznego wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym; 1
11) projektów kolorystyki elewacji i pomieszczeń wewnętrznych; 12) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ww robót dla wszystkich branż; 13) kosztorysów inwestorskich + przedmiarów robót. 2. Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: 1) projekt architektoniczno-budowlany 6 egz.; 2) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 6 egz.; 3) projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny - 6 egz.; 4) projekt wykonawczy instalacji C.O. - po 6 egz.; 5) projekt wykonawczy instalacji wod-kan i c.w.- po 6 egz.; 6) projekt wykonawczy instalacji wentylacji po 6 egz.; 7) projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej - po 6 egz.; 8) projekt wykonawczy instalacji gazowej lub gazowo-solarnej po 6 egz.; 9) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej - po 6 egz. w tym: a) instalacja oświetleniowa, b) instalacja komputerowa, telefoniczna c) instalacja alarmowa i monitoringu; 10) projekt technologiczny wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym 6 egz.; 11) projekty kolorystyki elewacji i pomieszczeń wewnętrznych po 6 egz.; 12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ww robót dla wszystkich branż 2 egz.; 13) kosztorysy inwestorskie + przedmiary robót 2 egz. 3. Opracowanie projektu w pełnym zakresie powinno posiadać wymagane decyzje i uzgodnienia (w tym z użytkownikiem), niezbędne do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. 4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z następującymi przepisami: 1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 3) ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.); 6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.); 7) ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 5*. Wykonawca w/w prace wykona: - siłami własnymi -przy udziale Podwykonawców:......w zakresie prac... 2
* niepotrzebne skreślić Terminy realizacji: 2 1. Rozpoczęcie wykonywania prac projektowych od dnia podpisania umowy. 2. Zakończenie i przekazanie uzgodnionej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego 3 m-ce od dnia podpisania umowy, projektów wykonawczych 5 m-cy od dnia podpisania umowy. Obowiązki Wykonawcy. 3 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień. Opracowany i zatwierdzony projekt będzie stanowić podstawę do otrzymania pozwolenia na budowę. 2. Pełnomocnictwo udzielone dla załatwienia w imieniu Zamawiającego wszelkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje m.in. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych dokumentów w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. 3. Udzielania wyjaśnień dotyczących poszczególnych opracowań projektowych oraz zawartych w nich rozwiązaniach projektowych, w tym również w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 4. Nieodpłatne usunięcie wad i usterek projektu wynikłych w czasie realizacji Inwestycji. 5. W ramach wynagrodzenia umownego zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej przez osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę/ów budowlanych. Do każdego elementu dokumentacji projektowej, będącego przedmiotem odbioru, jednostka projektowania dołączy pisemne oświadczenia projektantów i sprawdzających, potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji jednostki projektowania o kompletności i poprawności dokumentacji projektowej będącej przedmiotem odbioru. 4 Obowiązki Zamawiającego 1. Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego - do załatwienia wszelkich spraw związanych z przedmiotem umowy, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień wg treści SIZW pkt. 3.2 a-e. 2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 5 Przedstawiciele stron 1. Zamawiającego:... 2. Wykonawcy: a) do kontaktowania z Zamawiającym:... b) Zespół Projektowy: -... 3
-... -... -.. -.. 3. Wykonawca oświadcza, że osoby sporządzające dokumentację projektową posiadają uprawnienia do projektowania oraz wymagane przygotowanie zawodowe. Wynagrodzenie: 6 1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w 1 umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi... zł. brutto ( słownie :... zł. ). 2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów prac i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy w tym m.in. koszty poniesione na wykonanie map do celów projektowych, konieczne inwentaryzacje, badania, operaty, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowlanym, ekspertyzy oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także do pokrycia kosztów roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza, kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto nr 56 9484 1150 0000 1326 2000 0001 i zwrócona na konto wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej. 7 Fakturowanie i rozliczenie 1. Rozliczenie za wykonane usługi odbędzie się dwoma fakturami VAT wystawianymi na 8 Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 13. 4
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w 6 ust. 1, będzie płatne w następujący sposób: 1) pierwsza faktura po uzyskaniu projektu budowlanego 40% wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1; 2) druga faktura tj. pozostała część należnego wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 - po protokólarnym przekazaniu Zamawiającemu pozostałej dokumentacji projektowej. 3. Podstawą do wystawienia faktur na kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), NIP 874-14-77-449 i jest upoważnione do wystawiania faktur VAT. 2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP:... i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi zakresami usługi dotyczącymi przedmiotu umowy zostały uregulowane. 9 Podwykonawcy 1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art. 647 1 k.c. 2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożenia projektu zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 3. Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za zakresy usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą. 10 Odbiór 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie dokumentacja projektowa, o której mowa w 1. 2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w siedzibie Zamawiającego. 3. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 5
4. Pokwitowanie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego ma tylko taki skutek, że potwierdza datę jej złożenia Zamawiającemu, a w szczególności nie stanowi potwierdzenia jej przyjęcia bez zastrzeżeń Gwarancja 11 1. Wykonawca, udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, oraz niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 637-638 kc w związku z art. 556-576 k.c. za wady wykonanych opracowań przez okres 3 lat, a także w okresie realizacji robót budowlanych prowadzonych według tych opracowań. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. 2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. 3. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. Nadzór autorski 12 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1, zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru autorskiego, na podstawie przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca, w ramach ustalonego Wynagrodzenia, zobowiązuje się do wykonywania w miarę potrzeby opracowań zastępczych, uzupełnień, aktualizacji itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o przedmiot umowy, albo jakąkolwiek jego część. Koszty pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w postaci przyjazdu zawarte są w kwocie umówionego przez Strony Wynagrodzenia. Obowiązek nadzoru autorskiego ma charakter terminowy i wygasa wraz zakończeniem prac budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 13 Kary umowne 1. Strony ustalają kary umowne w wysokości: 1) z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia 0,3% brutto wartości ustalonej w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki względem każdego z terminów określonych w 2, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy; 2) z tytułu nieterminowego usuwania wad dokumentacji 0,3% brutto wartości przedmiotu umowy ustalonej w 6ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wykonania prac niezgodnie z umową. 3.W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca: zapłaci Zamawiającemu z uwzględnieniem odpowiednio postanowień ust. 1 kary umowne w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w 6 ust. 1 umowy. 6
4.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokółu odbioru. 5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Prawa Autorskie : 14 1. Wykonawca oświadcza, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 umowy przenosi w całości na Zamawiającego. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1 następuje w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji: 1) wprowadzanie do obrotu; 2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo; 3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo; 4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie); 6) rozpowszechnianie za pomocą prasy i telewizji; 7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego. 3. Wszelkie materiały lub dane dostarczone przez jedną ze Stron pozostają jej własnością z wyłączeniem nabytych materiałów przez Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy. 4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych) przedmiotu umowy w ilości doręczonej Zamawiającemu. 5. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji na zasadzie wyłączności, całość majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego. 6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora - jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 1) decydowania o nienaruszalności treści i formy przedmiotu Umowy; 2) decydowania o pierwszym udostępnieniu; 3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu Umowy. 15 Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych 7
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 3. Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w formie aneksu. 4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią ( art.509 KC ). 5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej (SIZW pkt 24.4 1-abcd). 6. Umowa niniejsza sporządzona został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Integralną częścią umowy jest: Oferta załącznik nr 1, SIWZ załącznik nr 2. 16 Zamawiający: Wykonawca: 8