UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033438, Kapitał Zakładowy 192 773 600,00 zł, zwaną w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Trzeciak 2. Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Paweł Olszewski a *... z siedzibą w.. przy ul.... zarejestrowaną w... NIP. REGON reprezentowaną przez 1... *podmiotami działającymi wspólnie: 1.... z siedzibą w... przy ul... zarejestrowaną w... NIP. REGON reprezentowaną przez.. 2.... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w... NIP.. REGON reprezentowaną przez.. zwaną dalej WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o następującej treści: * - niepotrzebne skreślić 1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na Platformie Zakupowej zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 01.08.2017 r., SIWZ i ofertą WYKONAWCY. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres rzeczowy obejmujący: Dostawę smaru Mixer Grease Spezial (lub zamiennika). 2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa formularz cenowy, który jest załącznikiem do niniejszej umowy. 3. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiotowy towar odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. 3 TERMIN REALIZACJI 1. Termin realizacji przedmiotu umowy 5 tygodni od daty podpisania umowy. 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą tj.
Netto zł podatek VAT (23%)....zł brutto zł. Słownie brutto: zł 2. WYKONAWCA gwarantuje stałość cen jednostkowych przedstawionych w formularzu oferty w czasie trwania umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Przedmiot umowy będzie rozliczony jednorazową fakturą wystawioną po dostawie. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie przekazanie towaru kwitem Wz. 4. Wynagrodzenie za wykonane dostawy zostanie uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, z tym że Wykonawca jest zobowiązany doręczyć fakturę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała numer niniejszej umowy. 5 WARUNKI DOSTAWY 1. Koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1. 2. Miejscem dostawy jest Oczyszczalnia Ścieków w Radomiu ul. Energetyków 26. Realizacja dostaw nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00. 3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy na 1 dzień przed terminem dostawy. 6 SPRAWDZENIE I ODBIÓR TOWARÓW 1. Sprawdzenie Towarów będzie polegało na upewnieniu się, że Towary są wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w ogłoszeniu. 2. Odbiór Towarów odbywać się będzie w Miejscu Dostawy, w dniu określonym przez Strony. Z odbioru Towarów sporządza się protokół odbioru (kwit Wz), który podpisują obie Strony. 3. W przypadku, gdy dostarczony towar będzie wadliwy, Zamawiający zwróci go Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany wówczas będzie w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia, odebrać wadliwą partię towaru na własny koszt i dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad. 7 GWARANCJA 1. Wykonawca gwarantuje dostawy przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w ofercie. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie wyroby fabrycznie nowe i wolne od wad. 3. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
8 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest.. 2. Za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest.. 9 KARY UMOWNE W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umownej brutto opisanej w 4 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,5 kwoty brutto z 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umownej brutto opisanej w 4 ust.1, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w 10 ust.1, b) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a/ zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. c/ Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w 4 ust. 3 niniejszej umowy. 11 ZAŁĄCZNIKI Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 Formularz oferty 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 01.08.2017 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. 6. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
CZĘŚĆ III (ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa smaru Mixer Grease Spezial lub zamiennika (opakowanie 18 kg). UWAGA: W przypadku kiedy opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) wskazuje na konkretnego producenta danego asortymentu, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o parametrach tożsamych (lub nie gorszych) ze wskazanymi w opisie produktu równoważnego. 2. Miejsce dostawy: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków ul. Energetyków 26 26-600 Radom 3. Koszt transportu ponosi dostawca. 3. Termin realizacji: do 5 tygodni od daty podpisania umowy, dostawa jednorazowa. Lp. Nazwa Jedn. Ilość Formularz cenowy Cena netto za jedn. Wartość Netto 4x5 % VAT Kwota VAT 6x7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Smar Mixer Grease Spezial lub zamiennik (opak. 18 kg) Szt. 20 Wartość Brutto 6+8 Słownie brutto:. Uwaga: Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: