Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/PO IR/BGK/2016 UMOWA nr.. zawarta w dniu w Gniewczynie Trynieckiej, pomiędzy: Firma PPUH Instal Inox Anna Rachfał z siedzibą w Gniewczynie Trynieckiej 99, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 816-15-04-224. Reprezentowana przez: Anna Rachfał Właściciel, zwaną dalej Zamawiającym oraz., reprezentowaną przez: zwaną w umowie Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Zestaw do spawania orbitalnego rur ze źródłem i z dwoma głowicami otwartymi 2 komplety, zgodnie z zapytaniem ofertowym o numerze 05/PO IR/BGK/2016 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Oferta Wykonawcy z dnia.. 2016 r., która stanowi załącznik do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. 2 Zamawiający oświadcza, iż dokonał analizy przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Strona 1 z 6
3 1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy i nie są znane mu żadne ograniczenia lub przeszkody uniemożliwiające i/lub ograniczające możliwość Wykonawcy do zawarcia niniejszej umowy w zakresie określonym przez przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny. 2. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności ograniczające i/lub wyłączające umocowanie Wykonawcy do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 3. Wykonawca ma obowiązek udziału we wszelkich odbiorach technicznych przedmiotu umowy wymaganych zgodnie z przepisami prawa oraz do jego uruchomienia i dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy stanowi jest jego wyłączną własnością i nie jest obciążony prawami osób trzecich. 5. Wykonawca oświadcza, że nie są prowadzone w stosunku do niego postępowania sądowe i/lub egzekucyjne, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej umowy przez Wykonawcę. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania dla realizacji niniejszej umowy urządzeń i/lub materiałów niewłaściwych, w tym nie spełniających wymogów Polskich Norm. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu atesty i wyniki badań dotyczące materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej, zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i przepisami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 4 1. Oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy zawiera szczegółowy zakres dostawy, a w szczególności parametry urządzeń, ich właściwości i zasady działania. 5 1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić przedmiot umowy Zamawiającemu do odbioru końcowego do dnia.. 2. Z dostarczenia i uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca i Zamawiający sporządzą pisemny protokół odbioru końcowego. Protokół winien być podpisany przez obie strony umowy z zastrzeżeniem kolejnych zapisów umowy. Strona 2 z 6
3. Strony zastrzegają, iż w przypadku, kiedy urządzenie objęte protokołem odbioru końcowego o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy nie zostanie uruchomione lub nie będzie działało w sposób prawidłowy, w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego, to Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu końcowego. 6 1. Strony ustalają, że łączna wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi..zł netto (słownie:.. 00/100 netto). Do podanej wyżej wartości (ceny) zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 2. Strony ustalają, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, iż podana w niniejszym paragrafie wartość przedmiotu umowy (cena) jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 3. Strony ustalają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności, o której mowa w 6 ust. 1 Wykonawcy zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem płatności: Część 1 zaliczka, stanowiąca 70% kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, płatna 7 dni od dnia podpisania umowy i po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Część 2 ostatnia, stanowiąca 30% kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, płatna 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 4. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 1. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą i posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność i sumienność wynikającą z tego rodzaju umów oraz przepisów prawa. 3. Wykonawca obowiązany jest w szczególności do: - prowadzenia swojej działalności z należytą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług, - wyznaczenie odpowiedzialnych pracowników, posiadających niezbędne doświadczenie i przygotowanie zawodowe, - terminowe wykonywanie wszystkich wynikających z niniejszej umowy zobowiązań względem Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca. Strona 3 z 6
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie może wykonać któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów prawa, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub jego wyznaczonego pracownika oraz wskazać przyczynę. 8 1. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna stanowiąca 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 6 ust 1. 2. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna stanowiąca 15% (słownie: piętnaście procent) łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 6 ust 1. 3. Strony postanawiają, iż w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w terminie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikającego z 5 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w 6 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad przez Wykonawcę. 5. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: a) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przez okres co najmniej 14 dni roboczych z zakończeniem wykonywania przedmiotu umowy o którym mowa w 5 ust. 1, lub b) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem, przepisami technicznymi lub umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i prawidłowego wykonywania umowy w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Strona 4 z 6
9 1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą strony uznają w szczególności: powódź, huragan, pożar, wojnę, atak terrorystyczny, klęskę żywiołową, strajk, trzęsienie ziemi dopuszczają zmiany terminów realizacji zobowiązań określonych w niniejszej umowie. 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym drugą stronę, dokumentując fakt wystąpienia przypadku siły wyższej. 3. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej powoduje, że strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 4. Strona umowy, u której wynikły utrudnienia w wykonywaniu umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonywanie umowy. 10 1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie znajdują postanowienia specyfikacji technicznej/opisu oprogramowania i ofert, które zostały opisane w 1 i 4 niniejszej umowy, z tym, że postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami specyfikacji technicznej /opisu oprogramowania i oferty. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia oraz wykonane prace na okres.. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad w wykonanej pracy lub urządzeniach Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 4. Termin 48 godzin przewidziany w ww. przepisie ulega wydłużeniu w przypadku zgłoszenia szkody w dzień wolny od pracy o kolejne 24 godziny. Jeżeli wymiana ww. terminach okaże się z przyczyn technicznych niemożliwa, Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy niezwłocznie z tym, że nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub konieczności wymiany części. 5. Zgłoszenie wad powinno nastąpić bezzwłocznie po ich ujawnieniu. Strona 5 z 6
6. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy przez Wykonawcę w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu naprawy. 11 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego. 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy było lub miało się stać nieważne, nie wpływa to ważność umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona. 3. W przypadku opisanym wyżej strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 4. Wszelkie spory i rozbieżności, jakie wynikną pomiędzy stronami w związku z realizacją umowy, będą w miarę możliwości rozwiązywane na drodze wzajemnych negocjacji w terminie jednego miesiąca od daty ich zaistnienia, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy rzeczowo dla miasta Rzeszowa. 12 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy....... Zamawiający Wykonawca Strona 6 z 6