Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach Zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Kielcach ul. Zagnańska 232, reprezentowanym przez: 1) Waldemara Wiedeńskiego Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą w.. przy ul.. reprezentowanym przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w dniu... w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. 1. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego jednego fabrycznie nowego samochodu marki model rok produkcji, którego parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie, określa załącznik nr 6.1 do SIWZ. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy. 1
3. Samochód, o którym mowa w ust.1, będzie fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany w 2017r., sprawny technicznie, przygotowany do eksploatacji, tj. gotowy do jazdy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, a także od wszelkich długów i obciążeń oraz będzie odpowiedniej jakości określonej dla tego asortymentu. 4. Dostarczenie samochodu określonego w 1 ust.1 umowy nastąpi w terminie 120 dni, licząc od dnia podpisania umowy, tj. od dnia.2017 r. 5. Odbiór samochodu określonego w 1 ust.1 umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy przy udziale upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego i będzie poprzedzony pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego na 5 dni przed terminem odbioru samochodu. 6. Odbiór przez Zamawiającego samochodu, o którym mowa w 1 ust.1 będzie potwierdzony odrębnym protokołem zdawczo odbiorczym samochodu, podpisanym przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu, o którym mowa w 1 ust.1 do momentu podpisania protokołu przez obie strony. 8. Wykonawca z chwilą odbioru przedmiotu dostawy przekaże dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 9. Jeżeli samochód nie będzie odpowiadał ustaleniom umowy, co wynikać będzie z zastrzeżeń w protokole, o którym mowa w 1 ust.6, Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia innego egzemplarza samochodu, lub usunięcia wad. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady. 2. 1. Wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi. zł ( słownie złotych). 2. Cena, o jakiej mowa w ust.1, nie obejmuje obowiązkowych opłat i innych kosztów opłacanych przez Zamawiającego, w tym zwłaszcza kosztów rejestracji samochodu i jego ubezpieczenia. 3. Wartość podana w 2 ust.1 została ustalona na podstawie formularza oferty stanowiącego integralną część umowy. 3. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w 2 ust.1, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa 1 ust. 6 2
i po otrzymaniu od Wykonawcy oryginału faktury i kompletu kluczyków zgodnie ze specyfikacją producenta oraz dokumentów w języku polskim takich jak: 1) karta pojazdu, 2) instrukcji obsługi samochodu, 3) instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego, 4) świadectwo zgodności pojazdu wraz z zabudową gwarantującą rejestrację pojazdu jako specjalny., 5) dokumenty potwierdzające wykonanie prawnej kontroli metrologicznej urządzeń, stanowiących wyposażenie pojazdu oraz dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim. 2. Strony zgodnie ustalają, że płatności za wystawioną fakturę dokonane zostaną przelewem, na konto bankowe Wykonawcy o nr w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3. W razie opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu płatności. 4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. 1. Samochód będący przedmiotem umowy objęty jest gwarancją jakości producenta na następujące okresy*: 1) - letnią gwarancją jakości mechanicznej, ( słownie ) 2) - letnią gwarancją jakości na powłoki lakiernicze, ( słownie ) 3) - letnią gwarancją jakości na perforacje elementów nadwozia, ( słownie ) 4) letnią gwarancją na zabudowę biurową, w tym dodatkową instalację elektryczną ( słownie...) (* - Zostanie wpisana gwarancja zaproponowana przez Wykonawcę z formularza oferty). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezwłocznego wykonania napraw gwarancyjnych samochodu obejmujących zabudowę i wyposażenie dodatkowe pojazdu, jednak w terminie nie dłuższym niż 10 dni od chwili zgłoszenia usterki. 3. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji, w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu. 3
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba, że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach technicznoużytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do SIWZ. 5. 1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady samochodu dostarczonego w ramach niniejszej umowy. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania osób realizujących umowę w jego imieniu, jak za własne. 6. 1. Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu określonego w 1 ust.1 lub odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, 2) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci on na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto samochodu, o której mowa w 2 ust.1. 3) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto samochodu, o której mowa w 2 ust.1. 4) w razie opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę samochodu do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto samochodu, którego Wykonawca nie dostarczył. 2. Jeżeli wysokość szkody jest większa od kary umownej lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4
7. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas odstąpienie od umowy następuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 2) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe; jeżeli sąd odmówił ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości; jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy- odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części- odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zajęciu majątku, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 1) pomimo dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, w terminie kolejnych 14 dni od upływu terminu na jej zapłatę, 2) odmawia odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego samochodu bez podania uzasadnionej przyczyny, 8. 1. Oferta, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i wymaga porozumienia stron pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest tylko i wyłącznie na warunkach i w zakresie określonym poniżej: 1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę samochodów w oznaczonym w umowie terminie - dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy samochodów; na potrzeby umowy Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie 5
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami; 2) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT - dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego obniżenie; 3) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianych samochodów - dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej; 4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty - dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej. 9. 1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r.- Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku., poz. 2164 z późn. zm.), 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6