Umowa zamówienia publicznego W dniu 5 stycznia 2015 roku pomiędzy Gminą Bychawa, reprezentowaną przez Janusza Urbana - Burmistrza Bychawy, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach przy ul. Przemysłowa 35, (24-200 Bełżyce), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Lublin Wschód, z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000373357; NIP: ; REGON:, reprezentowaną przez Zarząd Spółki, w którego imieniu działa Prezes Zarządu Ireneusz Jerzy Owczarski, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Odbiorca zobowiązuje się do przyjmowania i zagospodarowania od Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, następujących odpadów komunalnych z terenu gminy Bychawa: a) zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), b) odpady zebrane selektywnie (kod 20 01 99) tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, c) popiół ( ex 20 01 99 ), d) odpady biodegradowalne (kod 20 02 01), e) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), f) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36), g) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) i inne dostarczone przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Odbiorcą. 2. Szacunkowe ilości dostarczanych Odbiorcy odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. wynoszą: a) zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) 2 008,12 Mg, b) odpady zebrane selektywnie (kod 20 01 99) tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 427,24 Mg, c) popiół (ex 20 01 99) 29,32 Mg, d) odpady biodegradowalne (kod 20 02 01) 57,56 Mg, e) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) 33,2 Mg, f) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36) 15,32 Mg, g) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) 0,88 Mg, Strona 1
3. Na zasadach określonych niniejszą umową Odbiorca zobowiązuje się w ramach zagospodarowania odpadami do poddawania ich odpowiednim procesom: 1) odzysku surowców wtórnych i organiki zawartej w odpadach komunalnych zmieszanych, 2) przyjęcie do sortowania odpadów w sposób selektywny przeznaczonych do odzysku i recyklingu, 3) składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 4) recyklingu ograniczonego. 4. Odbiorca zobowiązuje się: 1) Do dostarczania Zamawiającemu oraz Przekazującemu na ich żądanie danych dotyczących poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2) Odbiorca zobowiązuje się zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 2 Odbiorca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 3 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania odpadów, o których mowa w 1 ust. 1 umowy na swój wyłączny koszt i ryzyko do zakładu prowadzonego przez Odbiorcę, zlokalizowanego w Bełżycach przy ul. Lubelskiej, 24-200 Bełżyce. 2. Dostarczane odpady powinny znajdować się w stanie umożliwiającym ich zagospodarowanie w zakładzie (w szczególności powinny być dostarczone bezpośrednio po ich odebraniu od właściciela nieruchomości, nie mogą być tlące się, nadpalone, ani sfermentowane). 3. Podmiotem wykonującym na zlecenie Zamawiającego transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bychawa jest EKOLAND Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 12/3 23-200 Kraśnik, zwany w niniejszej umowie Przekazującym. 4. Harmonogram dostarczania odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. W przypadku zmiany podmiotu o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Odbiorcę. 6. Zamawiający przekaże Odbiorcy kopię umowy zawartej z Przekazującym. Strona 2
4 1. Odbiorca zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonych odpadów w każdy dzień roboczy w godz. od 7:00 do 21:00, a w soboty w godz. od 7:00 do 18:00. 2. Odbiorca może przyjąć odpady w innym terminie niż określony w ust. 1 po uprzednim odrębnym uzgodnieniu tego terminu przez strony. 3. Ustala się następujący porządek odbioru odpadów w zakładzie Odbiorcy. 1) wjazd na wagę, 2) zgłoszenie miejsca pochodzenia i rodzaju przywiezionych odpadów, 3) kontrola zgodności zgłoszonych informacji o odpadach, 4) zarejestrowanie wagi brutto pojazdu, 5) wyładowanie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika zakładu, 6) ponowny wjazd na wagę opróżnionym pojazdem. 4. Reklamacje dotyczące pomiaru ilości wwiezionych odpadów Przekazujący może składać przed opuszczeniem zakładu Odbiorcy. 5. W przypadku niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją Zamawiającego, Odbiorca uprawniony jest: 1) za zgodą Zamawiającego do przekwalifikowania odpadu i uznania zweryfikowanego odpadu, 2) w przypadku braku zgody Zamawiającego na przekwalifikowanie odmowy przyjęcia odpadu. 6. Przekazujący będzie przekazywał Odbiorcy odpady dostarczone na teren zakładu na podstawie miesięcznego harmonogramu dostaw. 7. Przekazujący ma obowiązek stosować się na terenie Zakładu do przepisów wytycznych i poleceń pracowników Odbiorcy oraz ogólnych przepisów p. poż. i bhp pod rygorem odmowy przyjęcia odpadów w przypadku ich nieprzestrzegania. 8. Odbiorca zobowiązuje się zgodnie z prawem i posiadanymi uprawnieniami do przyjęcia i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 5 1. Strony ustalają, że za dostarczone na linię segregacji odpady komunalne Zamawiający będzie uiszczał należności w następujących wysokościach: 1) zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) 270,00 zł netto/mg, 2) odpady zebrane selektywnie (kod 20 01 99) tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 1,00 zł netto/mg, 3) popiół (ex 20 01 99) 245,00 zł netto/mg, 4) odpady biodegradowalne (kod 20 02 01) 182,00 zł netto/mg, 5) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) 245,00 zł netto/mg, 6) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36) 25,00 zł netto/mg, Strona 3
7) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) 245,00 zł netto/mg, 2. Ceny za zagospodarowanie 1 tony odpadów, o którym mowa w ust.1, nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia asortymentu dostarczanych odpadów komunalnych 4. Do należności określonych w ust. 1 Odbiorca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Przewidywana wartość umowy wynosi 614 532,48 zł (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa 48/100) brutto i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od dostarczanych przez Zamawiającego odpadów komunalnych. W przypadku zmiany wartości umowy żadnej ze Stron nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 6. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczne ilości przyjętych odpadów oraz ceny określone w ust. 1. 7. Dokonanie procedury przekazania odpadów do zakładu Odbiorcy zostanie każdorazowo potwierdzone dokumentem ważenia, w którym Odbiorca określi rodzaj i ilość przyjętych odpadów a także datę dokonania tej czynności. Przyjęcie odpadów do zakładu następuje w momencie wystawienia dokumentów potwierdzającego wynik ważenia stanowiącym dowód ważenia i protokół przekazania. 8. Do rozliczeń wag dostarczanych odpadów będą uwzględniane wagi uzyskane na wadze Odbiorcy znajdującej się na terenie Zakładu, posiadającej aktualne świadectwo legalizacji. 9. Dowód ważenia odpadów sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla Przekazującego i Odbiorcy. 10. Ilość przyjętych odpadów z podziałem na rodzaje Odbiorca będzie rozliczał po zakończeniu miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca, wystawiając Zamawiającemu fakturę VAT w oparciu o dowody ważenia wystawione Przekazującemu każdorazowo przy przyjęciu odpadów, których miesięczne zastawienie zostanie przekazane przez Odbiorcę Zamawiającemu razem z fakturą. 11. Zapłata za przyjęte przez Odbiorcę odpady dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Odbiorcę konto bankowe, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 12. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego Zamawiającego. 6 1. W przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter siły wyższej uniemożliwiających którejkolwiek ze Stron wywiązanie się z jej obowiązków w części lub w całości, wypełnienie takich obowiązków zostanie odroczone do czasu ustania wspomnianych okoliczności. Strona 4
2. Strona pozbawiona możliwości wypełnienia swych obowiązków umownych zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia drugiej Strony na piśmie o wystąpieniu, a następnie o ustaniu okoliczności siły wyższej, lecz nie później niż po 10 dniach od ich wystąpienia lub ustąpienia. 7 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Odbiorcy kary umownej w następujących wysokościach: 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % należności brutto za dostarczoną partię odpadów komunalnych za każdy dzień opóźnienia, 2) w każdym innym przypadku nie wymienionym powyżej, a stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Odbiorcę umowy w wysokości 200,00 zł za każde niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie umowne. 2. Karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Odbiorcy przysługującej mu w wyniku realizacji niniejszej umowy. 3. Zapłacenie kary umownej nie wyłącza po stronie Zamawiającego prawa do dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 8 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 5 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. Każda ze Stron mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Niezapłacenie przez Zamawiającego należności w terminie określonym w 5 ust. 11 daje Odbiorcy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o złożeniu tego wniosku. c) Odbiorca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji umowy, d) Odbiorca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie Strona 5
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uregulowania niezapłaconych zobowiązań. 9 Strony ustalają, że osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: 1) ze strony Zamawiającego : P. Agnieszka Grabarska nr telefonu 81 5660 004 wewn. 43 2) ze strony Odbiorcy: P. Edyta Domańska nr telefonu 81 5111139. 10 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z astrzeżeniem ust. 3 3. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; b) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; c) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 1. Na wypadek sporu między Stronami dotyczącego realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia przez Stronę, względnie nie udzielania odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie Strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strona 6
13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, zaś dwa pozostają w aktach Zamawiającego. Wykonawca: Kontrasygnata Zamawiający: Skarbnika Gminy: Załączniki: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 7