UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033768, o kapitale zakładowym w wysokości 15.843.670 zł i kapitale wpłaconym 15.843.670 zł, NIP 9551889161, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w którego imieniu działają:...... a........., zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa/działają*:... Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów ratowniczo gaśniczych oraz jednego mobilnego zestawu na przyczepie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 j.t. z późn. zm.). 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego 1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu: jeden średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu z napędem 4x2- fabrycznie nowy o parametrach podanych w siwz; jeden ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu z napędem 6x4 fabrycznie nowy o parametrach podanych w siwz; jeden mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych o przepływie do 6l/s fabrycznie nowy o parametrach podanych w siwz.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia.. 2015r. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w sposób zgodny z siwz, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2 Postanowienia ogólne Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jego części: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz za załącznikami), 2) Oferta złożona przez Wykonawcę. 3 Termin i warunki realizacji umowy 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2015r. 2. Za termin wykonania zamówienia rozumie się zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu gotowości odbioru przedmiotu zamówienia. 4 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi PLN brutto (słownie: ). 2. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 3. Cena brutto będzie obejmowała wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do jego wykonania, w tym dostarczenie przedmiotów zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w przedmiocie użytkowania zamówionych przedmiotów. 4. Wartości, podane w ofercie cenowej muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w ich skład elementów.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub wszystkich kosztów wykonania zamówienia. 7. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamówienia na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Gwarancja jakości 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na: a. podwozie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 1) siwz:. b. na silnik średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 1) siwz:. c. na perforacje nadwozia średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 1) siwz:. d. na zabudowę pożarniczą średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 1) siwz:. e. na cały średni samochód ratowniczo gaśniczy, opisany w Rozdziale I ust. 1) siwz:. f. na podwozie ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 2) siwz:. g. na silnik ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 2) siwz. h. na perforacje nadwozia ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 2) siwz.
i. na zabudowę pożarniczą ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, opisanego w Rozdziale I ust. 2) siwz. j. na cały ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, opisany w Rozdziale I ust. 2) siwz. k. na mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, opisany w Rozdziale I ust. 3) siwz. 2. Usługi gwarancyjne będą realizowane / świadczone na terenie Polski. 3. Czas przystąpienia do usunięcia zaistniałej niesprawności nie powinien przekraczać 30 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę protokołu reklamacyjnego. 4. Czas realizacji napraw w ramach gwarancji nie powinien być dłuższy niż 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia protokołu reklamacyjnego. 5. Okres gwarancji powinien być wydłużony o czas, w ciągu którego Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotów niniejszej umowy z powodu zgłoszenia reklamacji. Okres ten powinien być liczony od momentu wykrycia niesprawności poprzez sporządzenie protokołu reklamacyjnego do czasu jej usunięcia. 6 Odbiór zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga aby przedmioty zamówienia zostały zgłoszone Zamawiającemu do odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015r. 2. Odbiór zamówienia nastąpi po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wykonaniu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia powinien nastąpić w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień po tym zgłoszeniu. 3. Odbiór przedmiotów zamówienia nastąpi po ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego. 4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, który będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron. 5. W czasie odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego dotyczącego użytkowania zamówionych przedmiotów.
6. W razie stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia zostaną one spisane w protokole odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ponowny odbiór nastąpi z zastosowaniem pkt 2-5 niniejszego ustępu. 7. W przypadku stwierdzenia nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo uczynienia tego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. W przypadku stwierdzenia nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych, określonych w 8 wzoru umowy albo do odstąpienia od umowy na podstawie 9 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy w przypadku gdy z powodu nie usunięcia wad zamówienie nie zostanie wykonane w ostatecznym terminie do dnia 15 grudnia 2015r. 9. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony protokół końcowy zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 10. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni. 11. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Przedstawiciele stron 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych jest p. Robert Sokulski, tel. (91) 430 83 62, fax: (91) 462 42 32, e-mail: R.Sokulski@port.szczecin.pl. 2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych jest:.. 8 Kary umowne 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej określonych zasadach. 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po upłynięciu ostatniego dnia terminu wyznaczonego na wykonanie zamówienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upłynięciu ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, d) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w czasie trwania gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po upłynięciu ostatniego dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: a) za opóźnienie w odebraniu zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym przez Strony w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po upłynięciu ostatniego dnia terminu wyznaczonego na odbiór zamówienia, b) za opóźnienie w odebraniu zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia po usunięciu wad, w terminie ustalonym przez Strony w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po upłynięciu ostatniego dnia terminu wyznaczonego na odbiór zamówienia, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 4 ust. 1. 4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: a) nie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu zamówienia, pomimo pisemnego wezwania - prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy, może być zrealizowane w terminie 7 dni, licząc od upływu 7-go dnia, po wezwaniu, b) nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę w określonym niniejszą umową ostatecznym terminie do dnia 15 grudnia 2015r. - prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy, może być zrealizowane w terminie 1 dnia, licząc od upływu ostatniego dnia na ostateczne wykonanie umowy, c) bezprzedmiotowości niniejszej umowy, w terminie 7 dni do powiadomienia Wykonawcy o tej okoliczności. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nie odebrania zamówienia przez Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania - prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy, może być zrealizowane w terminie 7 dni, licząc od upływu 7-go dnia, po wezwaniu. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 10 Współdziałanie stron Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie trwania umowy.
11 Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zmianie miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Strony umowy mogą umówić się na odbiór zamówienia w miejscu innym niż siedziba Zamawiającego, może to być np. siedziba Wykonawcy lub inne miejsce, z zastrzeżeniem, że odbiór zamówienia musi nastąpić na terenie Polski. 12 Postanowienia końcowe 1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 3. Wszelkie zmiany o umowy winny być wnoszone na piśmie pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 j.t. z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA...... *niepotrzebne wykasować