/PROJEKT UMOWY/ Umowa nr PSSE /.. zawarta w dniu.. r. w Sopocie pomiędzy:

Podobne dokumenty
Sopot, ul.władysława IV 9, Tel.: Fax: /PROJEKT UMOWY/

/PROJEKT UMOWY/ Umowa nr PSSE /.. zawarta w dniu.. r. w Sopocie pomiędzy:

Sopot, ul.władysława IV 9, Tel.: Fax: /PROJEKT UMOWY/

Sopot, ul.władysława IV 9, Tel.: Fax: /PROJEKT UMOWY/

Sopot, ul.władysława IV 9, Tel.: Fax:

/PROJEKT UMOWY/ Umowa nr PSSE /.. zawarta w dniu.. r. w Sopocie pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr GP-Z/152/2014

Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: Fax: /PROJEKT UMOWY/

UMOWA NR ZUO/.../2018

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu r. w Sopocie pomiędzy:

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2013

zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY Wykonawcą, którą reprezentuje / reprezentują:

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór Umowy. do przetargu nr Apbad/2009/6. na dostawę Skanującego wibrometru laserowego 3D wraz z bazowym oprogramowaniem ...

UMOWA NR Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych część.

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

Projekt umowy. UMOWA Nr./2016

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

(podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej; NIP, REGON ) reprezentowanej przez:...

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA Nr TBS/U/./2018

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o.

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy:

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA NR Przedmiot umowy

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

UMOWA. zawarta w dniu

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

U M O W A NR 62/ZP/2016

UMOWA NR : RI

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Projekt umowy. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

WZÓR UMOWY UMOWA NR R80. /2016

do przetargu nr 25/PN/SKO/2014 na budowę sieci komputerowej -

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

Umowa nr PEE

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: roku.

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

UMOWA nr /projekt/ a firmą z siedzibą.., NIP... reprezentowaną przez : Przedmiot umowy. 2. Termin wykonania

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp /15

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

Załącznik nr 3. Umowa nr ATZ/ / Zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

zwaną dalej Zamawiającym.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

UMOWA Nr.. Znak sprawy:

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór)

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

UMOWA Nr. 2 TERMIN WYKONANIA

Umowa nr../(m-c)/(dział)

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA. Nr sprawy: BCK

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

WZÓR UMOWY Gminą Andrespol Zamawiającym Wykonawcą

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR..

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

- PROJEKT- UMOWA nr...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

UMOWA NR / Wzór

a... z siedzibą NIP..., REGON... zwanego dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu r. w Łomży 1 PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN WYKONANIA

Transkrypt:

/PROJEKT UMOWY/ Umowa nr PSSE /.. zawarta w dniu.. r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr GP-Z/ 150 /2014 Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-703) przy ul. Władysława IV nr 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000033744, NIP: 588-00-19-192, kapitał zakładowy: 255.603.000,00 PLN zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 1. Teresa Kamińska - Prezes Zarządu 2. Józef Adam Bela - Wiceprezes Zarządu a: zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują: 1.. -.. 2. - 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń laboratoryjnych (zwanych dalej wyposażeniem): 1). 2). 3)...) (wyszczególnienie urządzeń objętych Pakietami, o których mowa w części II ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty) wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2014.318 t.j.)), w laboratorium terapii komórkowych i przygotowania tkanek do przeszczepów zlokalizowanym w budynku biurowo laboratoryjnym A Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Specyfikacji urządzeń laboratoryjnych (zwanej dalej SUL) stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oraz zgodnie Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 1 z 9

z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia wyposażenia do istniejących przyłączy instalacyjnych w pomieszczeniach laboratoryjnych, zgodnie z SUL. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest także uruchomienie dostarczanych urządzeń. 4. Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany będzie do dokonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń, w których zamontowane będzie wyposażenie, a w szczególności odległości istniejących przyłączy instalacyjnych względem planowanego usytuowania dostarczanego wyposażenia - w celu dostosowania (na własny koszt) zamawianego wyposażenia do wymiarów pomieszczeń i rozmieszczenia w nich przyłączy instalacyjnych. 5. Wykonawca odpowiada za bezkolizyjny montaż i ustawienie wyposażenia tzn. w taki sposób, aby nie wystąpiła kolizja z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczeń, instalacjami lub wyposażeniem w nich się znajdującym. W przypadku wystąpienia kolizji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian koniecznych do jej usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Przedmiot Umowy obejmuje: a) dostarczenie wyposażenia objętego przedmiotem Umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, do pomieszczeń wskazanych w SUL; b) rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie) oraz ustawienie i wypoziomowanie wyposażenia we wskazanych pomieszczeniach; c) podłączenie wyposażenia do przyłączy instalacji technicznych wewnętrznych Obiektu, zgodnie z SUL; d) wykonanie dla wyposażenia kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ e) uprzątnięcie, wywóz i utylizację na własny koszt wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie i.in.); f) uruchomienie wyposażenia i przekazanie go Zamawiającemu podczas odbioru końcowego, wyczyszczonego i gotowego do użytku. 7. Po zainstalowaniu każde urządzenie powinno być gotowe do pracy bez konieczności dodatkowego doposażenia. 8. Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa i.in. oraz instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim. 2 OŚWIADCZENIA STRON 1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w sprzedaży, montażu, podłączaniu oraz uruchamianiu wyposażenia objętego przedmiotem Umowy. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 2 z 9

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu wyposażenie będzie fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także zgodnie z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno eksploatacyjnymi, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a usługi wynikające z Umowy będą wykonywane z zachowaniem należytej staranności. 3. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego wyposażenie objęte przedmiotem Umowy będzie spełniać wszystkie wymagania techniczne i inne określone w SUL. 4. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo żądania zwrotu poniesionych przez siebie kosztów związanych z realizacją Umowy w przypadku stwierdzenia, że poszczególne elementy wyposażenia objętego przedmiotem Umowy nie spełniają warunków Umowy, w tym warunków określonych w SUL. 5. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie objęte przedmiotem Umowy wykonane będzie z materiałów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP oraz będzie spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej tj. będą posiadać odpowiednie znaki CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione przez producenta, będą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty oraz będą spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. 6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 3 TERMINY REALIZACJI 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów (urządzeń) przedmiotu Umowy oraz ich ryczałtowe wartości finansowe określa Harmonogram Realizacji, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. 4 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:.pln (słownie:.. i../100 złotych), powiększonej o podatek VAT w kwocie. PLN (słownie:. I../100 złotych). 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompletnego wykonania całego przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności: opłaty urzędowe, transport, magazynowanie i zabezpieczenie urządzeń do czasu odbioru końcowego, testy, próby, przygotowanie dokumentów odbiorowych, odbiór końcowy oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 3 z 9

3. Wartość poszczególnych elementów przedmiotu Umowy określona jest w Harmonogramie Realizacji stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Ceny jednostkowe dotyczą prac i wyposażenia wolnych od wad, kompletnych, wykonanych w ustalonych terminach, zgodnie z przepisami, niniejszą Umową, SUL oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Ceny jednostkowe obowiązują jako ceny zawierające wszystkie podatki (z odrębnie wyszczególnionym podatkiem VAT), świadczenia, cła i inne opłaty. 5 PŁATNOŚĆ 1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 3. Zamawiający może wstrzymać płatność faktury końcowej do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad lub braków wyszczególnionych w Protokole Odbioru Końcowego i potwierdzenia powyższego przez Zamawiającego. 6 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniesie w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z postanowień 4 ust. 1, tj. w kwocie (słownie złotych:. złotych./100) w formie... Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy). 2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w sposób następujący: a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany; b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 7 OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE STRON 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) udostępnienie Wykonawcy w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w celu realizacji dostawy, montażu i instalacji wyposażenia, b) przystąpienie do odbioru końcowego, c) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 4 Umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami niniejszej Umowy oraz załącznikami do Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 4 z 9

Umowy, przepisami w zakresie BiHP i ochrony p.poż., a także wykonanie przedmiotu Umowy w pełnej zgodności z technologią przedmiotu zamówienia wynikającą z instrukcji producentów i dostawców urządzeń i materiałów. Wszystkie uwagi lub polecenia Zamawiającego, mające na celu należyte wykonanie niniejszej Umowy, powinny być wykonane niezwłocznie, a jeżeli Wykonawca w wyznaczonym czasie ich nie wykona lub nie zaprzestanie naruszeń, Zamawiający może prace z tym związane zlecić osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy; b) przekazanie Zamawiającemu cen jednostkowych wyposażenia z przyporządkowaniem do poszczególnych pomieszczeń (zgodnie z SUL) c) informowanie Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o terminie fizycznej dostawy elementów wyposażenia; d) wywóz i utylizacja na własny koszt śmieci i odpadów; e) utrzymanie ładu i porządku na terenie Obiektu oraz w jego otoczeniu w związku z realizacją przedmiotu Umowy; f) w przypadku możliwości wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie istotnych cech, wykonania, budowy lub funkcji wyposażenia, wyjaśnienie tych rozbieżności i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego odnośnie dokonanego wyboru; g) posiadanie przez cały okres wykonywania Umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swoim zakresem ubezpieczenie działalności podejmowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy na kwotę nie mniejszą niż cena zamówienia. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. 4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w Obiekcie lub jego otoczeniu powstałe w wyniku uszkodzenia z jego winy oraz za szkody powstałe w pracach wcześniej już zrealizowanych staraniem Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia szkody powstałej z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin na naprawienie tej szkody przez Wykonawcę. Naprawa szkody odbędzie się na koszt Wykonawcy. Nie naprawienie szkody w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do zlecenia naprawienia szkody innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie Obiektu urządzeń, narzędzi lub innych przedmiotów należących do Wykonawcy lub jakichkolwiek innych nie należących do Wykonawcy, jeśli ich zniszczenie, pogorszenie, uszkodzenie lub utrata nastąpiły z winy Wykonawcy. 8 ODBIORY 1. Zamawiający dokona odbioru końcowego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, dostarczonego na adres: Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 5 z 9

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Do zgłoszenia należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem końcowym, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, i sprawdzenia, aprobaty techniczne, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, instrukcje, karty gwarancyjne itp. 2. Termin odbioru końcowego powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokonanego zgodnie z zapisami ust.1. Z czynności odbioru sporządza się protokół. 3. Za datę zakończenia całości przedmiotu Umowy przyjmuje się datę sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego. Protokół podpisany przez każdą ze Stron bez zastrzeżeń stanowi wyłączną podstawę do zakwalifikowania elementu przedmiotu Umowy, jako zakończonego i pełnowartościowego. 4. W razie nieukończenia przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, stwierdzenia wad lub braków przedmiotu Umowy, braku, niekompletności lub wad dostarczonych dokumentów odbiorowych, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. Po upłynięciu powyższego terminu i faktycznym usunięciu stwierdzonych wad lub braków, potwierdzonym w ponownym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego zgodnie z 8 ust. 2 niniejszej Umowy. 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca niniejszym udzieli Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości wykonanego przedmiotu Umowy, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z 8 ust. 3. 2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego, skierowane na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych mu wad niezwłocznie po otrzymaniu wezwania i usunie je w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Fakt usunięcia wady musi być pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu. 3. Czas naprawy wyposażenia jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń laboratoryjnych. Serwis urządzeń, rozumiany jako niezbędne czynności eksploatacyjne wykonywane w okresach pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi, leży po stronie Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 6 z 9

użytkownika wyposażenia. 4. Na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu raport z usunięcia usterki lub wady, dokumentujący: a) opis wykonanych czynności, b) zakres konserwacji/wymiany/naprawy, c) zalecenia dotyczące zakresu i terminu kolejnych czynności wynikających z udzielonej gwarancji (o ile dotyczy). 5. Gwarancja nie obejmuje następstw eksploatacji wyposażenia w sposób niezgodny z Instrukcjami Eksploatacji przekazanymi Zamawiającemu, ani następstw innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 6. Postanowienia dotyczące gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, wynikających z realizacji przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi zainstalowanych części zamiennych. Okres gwarancji jakości i rękojmi wyniesie 24 miesiące od daty ich zainstalowania. Wady części zamiennych zgłoszone przed upływem ich okresu gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w odpowiednim terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu na usunięcie wady oraz dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł powierzyć usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy i bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. 8. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 9. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca dokona trzech napraw tej samej usterki urządzenia laboratoryjnego objętego przedmiotem Umowy lub poszczególnej jego elementu, po których nadal będzie występować wada uniemożliwiająca użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca w terminie 2 miesięcy wymieni dane urządzenie laboratoryjne na nowe. 10. Jeśli w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy usterki dostarczonego wyposażenia naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy do laboratorium sprzęt/element zastępczy w terminie do 28 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, z przeznaczeniem do użytkowania w okresie naprawy. 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia w kwocie brutto, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w 3; b) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia w kwocie brutto, określonego w 4 ust. 1; Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 7 z 9

c) w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, na skutek okoliczności leżących po jego stronie - w wysokości 10 % wynagrodzenia w kwocie brutto, określonego w 4 ust. 1; d) w razie opóźnienia w usunięcia usterek lub wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia w kwocie brutto, określonego w 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki w stosunku do terminu określonego zgodnie z zasadami opisanymi w 9 ust. 2. 2. Kary za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy nie będą naliczane po dniu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór został dokonany i zakończony podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Zgłoszenie takie może być dokonane po faktycznym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w kwocie brutto, określonego w 4 ust. 1 Umowy. 5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia dochodzenia zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w szczególności w następujących przypadkach: a) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu ustalonego w 3 ust. 1 przekroczy 21 dni, b) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty. W takiej sytuacji, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub powierzyć poprawienie bądź dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, w dniu następnym po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w tym terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i wywołujący skutki wobec Wykonawcy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 8 z 9

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 12 SZKOLENIA W ramach czynności odbiorowych przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić nieodpłatnie niezbędne szkolenia dla wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji wyposażenia. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja urządzeń laboratoryjnych Załącznik nr 2 - kopia oferty Wykonawcy Załącznik nr 3 - Harmonogram Realizacji Załącznik nr 4 - wzór Protokołu Odbioru Końcowego 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów z Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Jako adresy do doręczeń strony ustalają adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony mają obowiązek wzajemnego zawiadamiania się listem poleconym o każdej zmianie siedziby w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu, pismo doręczone na adres strony wskazany w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie doręczone. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 Regon: 190315182 NIP: 588-00-19-19 Strona 9 z 9