UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043801, wysokość kapitału zakładowego: 357 865 632 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.... 2.... działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław a (gdy wykonawca jest spółką prawa handlowego)..., z siedzibą...wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd... pod numerem KRS :... reprezentowanym przez: 1.... 2.... (gdy wykonawca jest podmiotem działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).../imię i nazwisko/, zam... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą... (gdy wykonawca działa w formie spółki cywilnej naleŝy wpisać dane wszystkich wspólników!).../imię i nazwisko/, zam... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr....../imię i nazwisko/, zam... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr... wspólnikami spółki cywilnej.../nazwa/, z siedzibą... w wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. UPZP, została zawarta umowa następującej treści: Zamawiający oświadcza, Ŝe na mocy Porozumienia zawartego z Gminą Wrocław udziela niniejszego zamówienia wspólnie na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Prawo zamówień pu- 1
blicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170 poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64 poz. 427 i Nr 82 poz. 560). Przedmiot umowy 1 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego dla zadania:... zadanie... (wpisać pełną nazwę zadania oraz numer zadania na kaŝde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa) 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych. 3. Następujące dokumenty będą uwaŝane, odczytywane i interpretowane jako integralna cześć niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa: a) Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego, b) Warunki Szczególne do Umowy o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego (Warunki Szczególne), c) Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym, d) Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie odbudowy dróg z infrastrukturą drogową, e) Oferta Wykonawcy Terminy realizacji przedmiotu umowy 2 1. Umowę zawarto na czas określony:... (ilość miesięcy, wg zestawienia w rozdz. I pkt 4 IDW) miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy tj. od dnia...do dnia... w zakresie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1. 2. Umowa niniejsza obowiązuje równieŝ w okresie realizacji robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 3. Planowany okres sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych to... (ilość miesięcy, wg zestawienia w rozdz. I pkt 5 IDW) miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót. 4. Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych to 2010. Wynagrodzenie: 3 1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w 1 w kwocie brutto...zł (słownie:......), w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN), w tym 1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 w kwocie brutto... zł (słownie zł...... złotych) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN), w tym 2
1.1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym w kwocie brutto...zł (słownie zł...... złotych) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN) 1.1.2. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie odbudowy dróg z infrastrukturą drogową, w kwocie brutto... zł (słownie zł...... złotych) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN) 1.2. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 w kwocie brutto... zł (słownie zł......) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN) w tym: 1.2.1. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 dla zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego w kwocie brutto... zł (słownie zł......) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN) 1.2.2. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 dla zakresu odbudowy dróg z infrastrukturą drogową w kwocie brutto... zł (słownie zł......) w tym cena bez VAT...PLN (słownie:...pln) oraz VAT w wysokości... PLN (słownie:... PLN) 2. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT czynny, posiada NIP 896-000-02-56. 3. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT czynny, posiada NIP... 4 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, o którym mowa w 3 ust. 1 w formie:... Kary umowne 5 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 3 ust.1 punkt 1.1. za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, określonego w 2 ust. 1. umowy 1.2. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy określonym w 1 ust.1 stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 3 ust. 1 punkt 1.1. za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad 3
1.3. za opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowym, wskazanym przez Zamawiającego, wysokość kary, o której mowa w pkt.1.2,zostanie podwyŝszona do 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 3 ust. 1 punkt 1.1. za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 1.4. z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 3 ust. 1 punkt 1.1. 1.5. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 3 ust. 1 punkt 1.1. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2.1. za opóźnienie w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2% wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na opracowanie rozwiązań zamiennych 2.2. za opóźnienie w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2% wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie czynności nadzoru autorskiego na budowie. 2.3. za opóźnienie w usunięciu wad w rozwiązaniach zamiennych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu ustalonego na usuniecie wad w rozwiązaniach zamiennych. 2.4. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w 3 ust.1 pkt. 1.2. 3. Zamawiający ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obciąŝenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w 3 ust. 1.1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z Ŝądaniem zapłaty. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary Zamawiający moŝe potrącić naleŝną mu karę z dowolnej naleŝności Wykonawcy. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu...tel...., email... 2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy jest...tel...., email... 6 4
Rozwiązanie umowy 7 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. Odstąpienie od umowy 8 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Kierownika projektu i Wykonawcę 2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca winien wstrzymać realizację przedmiotu umowy. Postanowienia końcowe 9 1. Wszelkie zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej aneksu do umowy, pod rygorem ich niewaŝności. 2. Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie moŝe nastąpić bez uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŝności przelewu. 3. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 4. Spory wynikłe z niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 5