Znak sprawy DKw 220/19/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, produktów wędliniarskich i wędlin wieprzowo-wołowych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez... a... z siedzibą:... NIP... Urząd Skarbowy w... REGON... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary wymienione w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 28.09.2011 r. do dnia 27.09.2012 r. (termin może ulec zmianie, jeśli postępowanie nie zakończy się przed 28.09.2011 r.) 2 1. Cenę netto towarów, zgodną z ceną podaną w ofercie, określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny netto za towary ustalonej w ust. 1. 3. Do ceny netto towarów określonej w ust. 1 należy dodać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio do zmiany stawki podatkowej. 3 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony towar nastąpi na podstawie faktury za odebrane partie towarów. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poszczególnych partii towaru 1
podpisany przez strony. 3. Należność wynikająca z wystawionej faktury zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia. 4 1. Towary będą wydawane partiami w siedzibie Zamawiającego. 2. Termin, ilość i asortyment dostawy towarów ustalane będą z trzydniowym wyprzedzeniem i przekazywane w zamówieniach telefonicznych lub pisemnych. 3. Towary będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem odpowiadającym wymaganiom sanitarnym i na własny koszt. Koszty załadunku obciążą Wykonawcę. 4. Dostarczone towary muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w obowiązujących normach, muszą być świeże, z minimum siedmiodniowym okresem przydatności do spożycia. 5. Towary mają być dostarczane w opakowaniach z nadrukowaną informacją o nazwie towaru, jego składzie, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze. 6. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w swojej siedzibie. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i bezzwłocznej wymiany wadliwych towarów na wolne od wad i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 7. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 8. W sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę w terminie ustalonym na podstawie ust. 2., zamówionej ilości towarów oraz w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia takiego samego asortymentu i ilości na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie związany cenami określonymi w 2. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem umowy. 9. Wykonawca zorganizuje każdorazowo transport towaru w godzinach 8³ - 10³, w dniu wskazanym w zamówieniu. 10. Wykonawca będzie wydawał towary w opakowaniach zbiorczych. Opakowanie stanowić będzie opakowanie wypożyczone. Zamawiający zobowiązuje się przygotować opróżnione opakowanie do odbioru przy następnej dostawie towaru. 11. Dostawy towarów realizowane będą pojazdem o wymiarach: wysokość całkowita do 3,5 m szerokość całkowita do 4,0 m długość całkowita do 12,0 m. 2
5 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 1000 zł w razie nie dostarczenia towaru w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, c) w wysokości 2000 zł w razie uznania reklamacji partii towaru. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w 6, 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody lub kara wynika z innych tytułów niż zastrzeżone kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby trzecie. 6 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 7 1. Poza przypadkiem, o którym mowa w 6, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 3
na piśmie, b) w razie uznania trzech kolejnych reklamacji towaru. 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku do zapłaty faktury w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru towaru bez uzasadnionych przyczyn, c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Postanowienie 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru zamówionego do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za zamówiony towar oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 8 1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez dostarczone towary. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych oraz do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z zatruć dostarczonymi towarami. 9 1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przypadkiem określonym w ogłoszeniu. 10 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W wypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny 4
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu. 12 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 13 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5
Sieradz, dnia... ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy na dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, produktów wędliniarskich i wędlin wieprzowo-wołowych Nr... z dnia... r. Stosownie do 1 ust. 1 i 2 ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca ustalają następujący asortyment i cenę za towar: 1 2 3 4 Lp. Asortyment Ilość kg 1 Podgardle wędzone, PN-A-82007, CPV 15131200-7 1000 2 Kiełbasa toruńska, PN-A-82007, CPV 15131130-5 3000 3 Mortadela, PN-A-82007, CPV 15131130-5 2500 4 Parówki paluszki, PN-A-82007, CPV 15131100-6 2000 5 Parówki śląskie, PN-A-82007, CPV 15131100-6 2000 6 Kiełbasa parówkowa, PN-A-82007, CPV 15131100-6 2000 7 Kiełbasa biała parzona, PN-A-82007, CPV 15131120-2 3000 8 Kiełbasa mielona, PN-A-82007, CPV 15131130-5 3000 9 Kiełbasa śląska, PN-A-82007, CPV 15131130-5 2500 10 Kiełbasa zwyczajna, PN-A-82007, CPV 15131130-5 3500 11 Kiszka kaszana jęczmienna, PN-A-82007, CPV 15131134-3 2500 12 Kiszka wątrobiana, PN-A-82007, CPV 15131134-3 2500 13 Kiełbasa podwawelska, PN-A-82007, CPV 15131130-5 2500 14 Kiełbasa krakowska gruba, PN-A-82007, CPV 15131130-5 600 15 Kiełbasa szynkowa gruba, PN-A-82007, CPV 15131130-5 600 16 Salceson ozorkowy krwisty, PN-A-82007, CPV 15131134-3 3000 17 Salceson włoski, PN-A-82007, CPV 15131100-6 3000 18 Kiełbasa jałowcowa, PN-A-82007, CPV 15131130-5 2500 19 Mięso gulaszowe wołowe, PN-86/A-82002, CPV 15111000-9 6000 20 Mięso gulaszowe wieprzowe, PN-88/A-82003, CPV 15113000-3 5500 21 Wątroba wieprzowa, PN-65/A-82000, CPV 15114000-0 1000 Cena netto zł/kg 6
Harmonogram dostaw: Wydawanie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia 28.09.2011 r. do dnia 27.09.2012 r. (termin może ulec zmianie, jeśli postępowanie nie zakończy się przed 28.09.2011 r.) ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7