Załącznik nr 3 do TM/48/2016 (Wzór umowy) U M O W A nr TM/ / /2016 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2016 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40 026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posługującą się NIP 634 012 87 88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875 100,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej "Zamawiającym", a, 2.... z siedzibą przy ul....,... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., posługującą się NIP..., numerem REGON... o kapitale zakładowym... zł, będącą podatnikiem VAT czynnym, reprezentowaną przez:... zwanym/ą dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. Wobec wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego nr TM/48/2016 zgodnie z 62 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, postępowaniu w sprawie Remontu kotła WR 1,25 o numerze fabrycznym: 1060098/1982, zlokalizowanego na terenie kotłowni w Piekarach Śląskich. Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Remontu kotła WR 1,25 o numerze fabrycznym: 1060098/1982, zlokalizowanego na terenie kotłowni w Piekarach Śląskich zgodnie ze szczegółowym zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, zaproszeniem do składania ofert oraz Umową. 3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa. 1
2 Termin wykonania Umowy 1. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy. 3 Warunki odbioru 1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 Umowy. 2. Wykonawca razem z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru przekaże Zamawiającemu protokół i decyzję zezwalającą na ponowną eksploatację kotła, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminu odbioru końcowego w przeciągu 14 dni od prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku Zamawiający wskaże termin do usunięcia wad. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia. 4 Odpowiedzialność 1. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 2 1 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum) 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w toku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 4. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. 5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 6. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 2 kodeksu cywilnego. 7. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych. 2
5 Wynagrodzenie 1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ( Wynagrodzenie ) zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie: a) netto:...zł. Słownie:... zł b) brutto:...zł. Słownie:... zł 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wynika z ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 3. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wyłącznie części usług zrealizowanych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług VAT. 6 Zapłata wynagrodzenia 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po wykonanej usłudze. 2. Podstawą do zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego stanowić będzie: - pozytywny odbiór kotła przez Urząd Dozoru Technicznego, - spisany protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 4. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy, b) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy - karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) w przypadku opóźnień w realizacji świadczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w zadośćuczynieniu żądaniu Zamawiającego. 3
2. Kara umowna o której mowa w ust. 1 lit c) niniejszego paragrafu naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. 6. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego). 8 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według swego wyboru, również w następujących przypadkach i terminach: a) Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy odstąpienie w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w 2 ust. 2, b) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności wykonuje prace niezgodne z wymogami określonymi w Umowie i zaproszeniu do składania ofert, mimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 9 Rękojmia i gwarancja jakości dostaw 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres... miesięcy. 2. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości (nie krótszy jednak niż 24 miesiące). 3. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw i wymian części na nowe, skutkujących usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady przedmiotu Umowy ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu ponosi Wykonawca. 7. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie w formie faxu na numer..., bądź też drogą elektroniczną na adres e-mail:.... 4
8. Usunięcie wady przez Wykonawcę winna nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 9. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia. 10. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji. 12. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rękojmi za wady oraz z udzielonej gwarancji na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 10 Postanowienia dodatkowe Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wszelki załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załączniki: 1. Szczegółowy zakres prac do zadania Remont kotła WR 1,25 o numerze fabrycznym: 1060098/1982, zlokalizowanego na terenie kotłowni w Piekarach Śląskich - Załącznik nr 1 2. Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 3. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Załącznik nr 3 ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 5
Załącznik nr 1 do Umowy TM/ / /2016 Szczegółowy zakres prac: Remont kotła WR 1,25 o numerze fabrycznym: 1060098/1982, zlokalizowanego na terenie kotłowni w Piekarach Śląskich. Zakres prac obejmuje: - przygotowanie dokumentacji technicznej wymiany pęczka wężownic nad komorą paleniskową w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego w Katowicach, - dostawę nowego pęczka wężownic, zgodnie z rysunkiem SEFAKO nr 1060.100.01 poz. 7 do 11, - kompleksową wymianę w/w elementów (bez króćców komory wylotowej): a) odgięcia wykonane wg przepisów UDT, b) przygotowanie elementów, montaż i spawanie rur zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną kotła, c) po demontażu istniejącego pęczka wężownic należy wykonać badanie króćców komory wylotowej, d) po montażu nowej wężownicy, spoiny należy przebadać w 100% metodą VT i RTG, e) wykonanie próby ciśnieniowej przy inspektorze Urzędu Dozoru Technicznego. - wymiana niezbędnego obmurza, oblachowania i izolacji cieplnej. Materiał: kompletnie uzbrojone 36 sztuk wężownic fi31,8x3,2 w gat. P265GH TC1 fi z atestem 3.1 (dostarcza Wykonawca).
Załącznik nr 3 do Umowy TM/ / /2016 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Piekary Śląskie, dnia... 2016 r. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Nazwa zadania: Szczegółowy zakres prac: Remont kotła WR 1,25 o numerze fabrycznym: 1060098/1982, zlokalizowanego na terenie kotłowni w Piekarach Śląskich. Zakres prac obejmuje: - przygotowanie dokumentacji technicznej wymiany pęczka wężownic nad komorą paleniskową w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego w Katowicach, - dostawę nowego pęczka wężownic, zgodnie z rysunkiem SEFAKO nr 1060.100.01 poz. 7 do 11, - kompleksową wymianę w/w elementów (bez króćców komory wylotowej): a) odgięcia wykonane wg przepisów UDT, b) przygotowanie elementów, montaż i spawanie rur zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną kotła, c) po demontażu istniejącego pęczka wężownic należy wykonać badanie króćców komory wylotowej, d) po montażu nowej wężownicy, spoiny należy przebadać w 100% metodą VT i RTG, e) wykonanie próby ciśnieniowej przy inspektorze Urzędu Dozoru Technicznego. - wymiana niezbędnego obmurza, oblachowania i izolacji cieplnej. Materiał: kompletnie uzbrojone 36 sztuk wężownic fi31,8x3,2 w gat. P265GH TC1 fi z atestem 3.1 (dostarcza Wykonawca). numer fabryczny: 1060098/1982 Przekazujący:..., NIP... Odbierający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19, NIP 634-012-87-88 Komisja w składzie: 1... 2... 3... 4... stwierdza co następuje: (odbiór po remoncie)......
Uwagi:...... 1. 2. 3. Przekazana dokumentacja: Podpisy komisji: 1... 2... 3... 4...