... zwanym/ą dalej Wykonawcą,

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do TM/ 98 /2015 (Wzór umowy) U M O W A nr TM/ / /2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się NIP , numerem REGON , będącą podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym ,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: zwaną dalej "Zamawiającym", a, z siedzibą przy ul....,... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., posługującą się NIP..., numerem REGON... o kapitale zakładowym... zł, będącą podatnikiem VAT czynnym, reprezentowaną przez:... zwanym/ą dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. Wobec wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego nr TM/98/2015 zgodnie z 62 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, postępowaniu w sprawie Przeglądu serwisowego turbokompresorów HV Turbo KA5S-GA200 w ZUW Goczałkowice, nr fabryczny: 3167 i Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Przeglądu serwisowego turbokompresorów HV Turbo KA5S-GA200 w ZUW Goczałkowice, nr fabryczny: 3167 i 3168, zgodnie ze szczegółowym zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, zaproszeniem do składania ofert oraz Umową. 3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.

2 2 Termin wykonania Umowy Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy. 3 Warunki odbioru 1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminu odbioru końcowego w przeciągu 14 dni od prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku Zamawiający wskaże termin do usunięcia wad. 5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia. 4 Odpowiedzialność 1. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminową realizację wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 2 1 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum) 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w toku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 4. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. 5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 6. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 7. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.

3 5 Wynagrodzenie 1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ( Wynagrodzenie ) zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie: a) netto:...zł. Słownie:... zł b) brutto:...zł. Słownie:... zł 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wynika z ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 3. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wyłącznie części usług zrealizowanych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług VAT. 6 Zapłata wynagrodzenia 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po wykonanej usłudze. 2. Podstawą do zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego stanowić będzie spisany protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 4. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy - karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w 9 ust. 1 niniejszej Umowy karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania zobowiązania c) w przypadku nienależytego spełnienia, któregokolwiek ze świadczeń objętych treścią niniejszej Umowy karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania zobowiązania. 2. Kara umowna o której mowa w ust. 1 lit c) niniejszego paragrafu naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4 3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. 6. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 8 Wypowiedzenie Umowy 1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej 2. Bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości lub części, według swego wyboru, również w następujących przypadkach i terminach: a) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności wykonuje prace niezgodne z wymogami określonymi w Umowie i zaproszeniu do składania ofert, mimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 9 Gwarancja jakości świadczonych usług 1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego w terminie.. miesięcy od dnia zakończenia realizacji niniejszej Umowy, że którekolwiek ze świadczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy nie zostało należycie wykonane, Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do usunięcia skutków swojego niezgodnego z Umową działania lub zaniechania na swój koszt i swoje niebezpieczeństwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 2. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym w razie opóźnienia po stronie Wykonawcy,, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia skutków nienależytego spełnienia świadczenia przez Wykonawcę wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 10 Postanowienia dodatkowe Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wszelki załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załączniki: 1. Szczegółowy zakres prac do zadania Przegląd serwisowy turbokompresorów HV Turbo KA5S-GA200 w ZUW Goczałkowice, nr fabryczny: 3167 i Załącznik nr 1 2. Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 3. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Załącznik nr 3 ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

6 Załącznik nr 1 do Umowy TM/ / /2015 Szczegółowy zakres prac do zadania Przegląd serwisowy turbokompresorów HV Turbo KA5S-GA200 w ZUW Goczałkowice, nr fabryczny: 3167 i 3168 zakres prac obejmuje: - test ruchowy kompresora w celu sprawdzenia wycieków oleju, - pomiar poziomu drgań w punkcie pomiarowym mierzona przed demontażem kompresora, - demontaż filtra wlotowego, - sprawdzenie i wymiana wkładu filtra powietrza, - sprawdzenie tłumika, - zdemontowanie zewnętrznego napędu dyfuzora, - zdemontowanie obudowy wlotu obudowy spiralnej, pierścienia konturu, wirnika oraz płyty dyfuzora, - sprawdzenie i czyszczenie wszelkich elementów narażonych na działanie powietrza, - demontaż wewnętrznego napędu dyfuzora, - sprawdzenie, smarowanie i czyszczenie wszystkich części w napędzie dyfuzora, - demontaż przekładni w niezbędnym zakresie dla oceny i kontroli stanu technicznego i pomiaru luzów, - montaż i pomiar napędu dyfuzora, sprawdzenie gardzieli, - montaż obudowy spiralnej, - sprawdzenie luzów pomiędzy wirnikiem i obudową, - zmontowanie i sprawdzenie oraz regulacja zewnętrznego napędu dyfuzora, - sprawdzenie wyłączników krańcowych, - kontrola sprzęgła, - montaż filtra powietrza, - sprawdzenie silnika czyszczenie wentylatora i smarowanie, - sprawdzenie działania zaworu wydmuchowego i zaworu zwrotnego, - kontrola pompy olejowej, - wymiana oleju wraz z wkładem olejowym (olej do wymiany zabezpiecza zamawiający), - testy ruchowe, - obserwacje i pomiary na dmuchawie po wykonaniu serwisu

7 Załącznik nr 3 do Umowy TM/ / /2015 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Goczałkowice, dnia r. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Nazwa zadania: Przegląd serwisowy turbokompresorów HV Turbo KA5S-GA200 w ZUW Goczałkowice, nr fabryczny: 3167 i 3168 numer fabryczny: Przekazujący:..., NIP... Odbierający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19, NIP Komisja w składzie: stwierdza co następuje: (odbiór po przeglądzie serwisowym) Uwagi: Przekazana dokumentacja: Podpisy komisji: