UMOWA nr. zawarta w dniu. roku w Łodzi pomiędzy: SAT FILM SP. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą, ul. Inżynierska 11 posiadająca, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Łódź ul. Pomorska 37, pod numerem KRS 0000314914, reprezentowana przez Jakuba Kozłowskiego zwana dalej Zamawiającym a reprezentowanej przez..zwana dalej Wykonawcą 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zadań związanych z projektem pod nazwą Budowa sieci GPON FTTH w powiecie włocławskim. 2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozyskaniem wymaganych przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawo pozwoleń, inwentaryzację wykonanych prac. b) Budowę magistralnej sieci światłowodowej lub dostępowej o długości 60 700 metrów w oparciu o kabel światłowodowy o pojemności minimum 24 włókien. Technologia budowy kanalizacji doziemnej: mikrokanalizacja c) Budowę przyłącza światłowodowego w budynkach wielorodzinnych w ilości 310 sztuk d) Budowę przyłącza światłowodowego dla budynków jednorodzinnych w ilości 1017 sztuk e) Dostarczenie i układanie kabla światłowodowego o pojemności minimum 24 włókien w kanalizacji dzierżawionej na długości 14 600 metrów f) Dostarczenie i montaż światłowodowego węzła pasywnego w ilości 95 sztuk g) Wykonanie przepustów podziemnych wraz z dostarczeniem rury osłonowej o łącznej długości 2 500 metrów h) Dostarczenie urządzeń abonenckich ONU w ilości 1327 sztuk i) Dostarczenie i montaż radiolinii dla pasma licencjonowanego w ilości 1 sztuka Strona1
j) Dostarczenie i montaż aktywnych węzłów dystrybucyjnych wraz z szafą aktywną oraz koncentratorów GPON OLT 2,5G w ilości 7 sztuk Szczegółowy opis do zapytania zawarty jest w Regulaminie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy dla kompleksowej realizacji projektu pod nazwą Budowa sieci optycznej GPON FTTH w powiecie włocławskim stanowiącego załącznik numer 1 do Umowy. 3. Prace wykonane przez Wykonawcę winny być oparte o towar i materiały fabrycznie nowe. 2 Termin realizacji 1. Strony ustalają następujące terminy dla wykonania prac: - Rozpoczęcie prac IV kwartał 2013 roku - Zakończenie prac do dnia 30.06.2015 roku - Terminy pośrednie dla realizacji poszczególnych etapów prac zawiera Regulamin postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy dla kompleksowej realizacji projektu pod nazwą Budowa sieci optycznej GPON FTTH w powiecie włocławskim 3 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przez Wykonawcę prac na rzecz Zamawiającego strony Umowy ustalają wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto w kwocie.złotych zgodnie z poniższą tabelą: Nazwa Ilość Wartość Netto ogółem Budowę magistralnej sieci światłowodowej lub dostępowej o długości 60 700 metrów w oparciu o kabel światłowodowy o pojemności 24 włókien. Technologia budowy kanalizacji doziemnej: mikrokanalizacja. Budowę przyłącza światłowodowego w budynkach wielorodzinnych Budowę przyłącza światłowodowego dla budynków 60 700 metrów bieżących 310 sztuk 1017 sztuk Strona2
jednorodzinnych Dostarczenie i układanie kabla światłowodowego o pojemności 24 włókien w kanalizacji dzierżawionej Dostarczenie i montaż światłowodowego węzła pasywnego Wykonanie przepustów podziemnych wraz z dostarczeniem rury osłonowej Dostarczenie urządzeń abonenckich ONU Dostarczenie i montaż radiolinii dla pasma licencjonowanego Dostarczenie i montaż aktywnych węzłów dystrybucyjnych wraz z szafą aktywną oraz koncentratorów GPON OLT 2,5G 14 600 metrów bieżących 95 sztuk 2 500 metrów bieżących 1327 sztuk 1 sztuka 7 sztuk Do wynagrodzenia netto Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie nakłady i koszty poniesione przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania i odebrania zlecanych przez Zamawiającego prac. 3. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia, którego dotyczy niniejsza Umowa i nie wnosi uwag mogących zaważyć na wysokości wynagrodzenia oraz terminie końcowym wykonania zleconych prac. 4 Rozliczenie 1. Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT. 2. Rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru prac zatwierdzonych przez Zamawiającego stanowiących załącznik do dokumentu księgowego. 3. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę zawierać będą elementy składowe zgodne z wytycznymi dla realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Strona3
Gospodarka. 4. Faktury VAT posiadać będą 14 dniowy termin płatności. Forma płatności przelew bankowy. 5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotu innego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy. 5 Obowiązki zamawiającego 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, wskaże front robót w dniu rozpoczęciu prac przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zobowiązuje się do rzetelnego wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania odbiorów prac zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 4. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego są: -. -. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania Przedmiotu Umowy w sposób i na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Telekomunikacyjnych, Harmonogramem Robót), profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykonywania robót budowlanych, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej dla danego rodzaju prac; b) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego Placu Budowy; c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót; Strona4
d) zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp; e) przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bhp; f) dokonywania zakupów materiałów i urządzeń zaakceptowanych przez Zamawiającego, g) pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy na Placu Budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 7 Odbiór robót 1. Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Protokół zawiera ustalenia dokonane w toku odbioru : a) w przypadku odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego (stwierdzenie wystąpienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami), zostanie określony w protokole powód nie odebrania robót i termin ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru; b) w przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych wad), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę wad oraz ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą termin ich usunięcia; c) odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez strony w protokole odbioru warunkowego; w takim przypadku za datę zakończenia realizacji robót uważana będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad; d) w przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w Umowie, jako dzień zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy. 2. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: a) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; b) odbiór częściowego według stanu zaawansowania robót na podstawie protokołu zaawansowania w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Strona5
protokołem podpisanym przez osobę reprezentującą Zamawiającego oraz kierownika robót Wykonawcy, stanowiącym podstawę do wystawiania faktur częściowych; c) odbiór wstępny Przedmiotu Umowy odbiór Przedmiotu Umowy od Wykonawcy przez Zamawiającego. Przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru wstępnego powinno nastąpić w terminie 10 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiór wstępny powinien być stwierdzony protokołem wstępnego odbioru Przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, d) odbiór końcowy odbiór robót przez Inwestora od Zamawiającego po zakończeniu prac stanowiących przedmiot zadania inwestycyjnego; 3. Datę gotowości do odbioru wstępnego Przedmiotu Umowy ustala Wykonawca zawiadamiając o tym Zamawiającego co najmniej na 10 dni przed tą datą. 4. Przed odbiorem wstępnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną i innymi wymaganymi przez Umowę i obowiązujące przepisy dokumentami. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana przez Wykonawcę w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Zamawiającego. 5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy będzie dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Inwestora protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie całego zadania inwestycyjnego. 8 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty na okres... lat licząc od daty odbioru końcowego całości zadania inwestycyjnego od Zamawiającego przez Inwestora. 2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może żądać według własnego uznania: a) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, b) obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu proporcjonalnym w jakim wartość obiektu bez wad pozostaje do wartości obiektu z wadami, c) odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie wad. Strona6
3. Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku: a) opóźnienia w wykonaniu określonego w Umowie bądź w Harmonogramie Rzeczowym etapu robót lub w terminie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, 0,5% wartości Wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; c) w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wartości Wynagrodzenia netto. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 10 Odstąpienie od umowy 1. Odstąpienie od umowy musi mieć charakter pisemny pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli: a) Przedsiębiorstwo Wykonawcy postawione zostanie w stan upadłości b) Wykonawca przerwał realizację postanowień umowy i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych; c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Strona7
d) Wykonawca wykonuje powierzone roboty niezgodnie z zapisami niniejszej Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty 3. W razie odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyny przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony zawrą zestawienie swoich roszczeń. 11 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca i Zamawiający będą stosowali się do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i norm. 2. Zmiana zapisów niniejszej Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 4. Strony oświadczają, iż wszelkie spory starać się będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona8