UMOWA NR P/1/2009 zawarta w dniu... 2009 roku pomiędzy:

UMOWA NR P/1/2009 zawarta w dniu... 2009 roku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 mającą swą siedzibę w Sopocie ul. 3 Maja 41; zwaną dalej ZAMAWIAJĄCY ; NIP 585-101-14-37, reprezentowanym przez : 1. mgr Sylwia Łebkowska Dyrektor 2...., zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...... NIP:... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty instalacyjno-montaŝowe pn.: Modernizację rozdzielni głównej z układem pomiarowo -rozliczeniowym energii- elektrycznej, rozdzielni piętrowych oraz linii zasilających i WLZ- tów -I etap w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie przy ul 3 Maja 41 - zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik numer 1 do umowy. 2. Roboty stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych.. 2 1. Strony ustalają, iŝ w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy ustalą harmonogram rzeczowo finansowy, zgodnie z którym WYKONAWCA realizował będzie niniejszą umowę, opracowany w oparciu o szablon stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. W wypadku nie ustalenia przez strony harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w ust. 1 w terminie tam zakreślonym, niezaleŝnie od przyczyn takiego stanu rzeczy umowa realizowana będzie przez WYKONAWCĘ w oparciu o harmonogram jednostronnie ustalony przez ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczony WYKONAWCY za potwierdzeniem odbioru. 3 1. Poza innymi określonymi w niniejszej umowie obowiązkami WYKONAWCY naleŝy do nich: 1) przejęcie placu - na podstawie protokołu sporządzonego w oparciu o szablon stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy, 2) organizacja zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt oraz opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu BIOZ przed rozpoczęciem robót 3) odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 4) utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac i ich zapleczu. W trakcie prowadzonych robót WYKONAWCA zobowiązany jest do bieŝącego, codziennego usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po zuŝytych przez WYKONAWCĘ materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania WYKONAWCY w tym przedmiocie, czynności porządkowe zostaną wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY, 5) terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 6) wykonanie robót zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, dokumentacja techniczną, warunkami technicznymi prawa budowlanego i normami budowlanymi, wiedzą techniczną, sztuk budowlaną 7) odpowiedzialność za realizacje warunków BHP oraz p.poŝ. w zakresie wykonywanych robót, 8) zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU do sprawdzenia lub odbioru wykonanych prac ulegających zakryciu bądź zanikających, 9) zapewnienie dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru, 10) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieŝąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, 11) przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej prac stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru, 12) uczestniczenie w czynnościach odbioru, 13) organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 1 / 7

14) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji, ze szkoleniem pracowników ZAMAWIAJ CEGO, 15) doprowadzenie do nale ytego stanu i porz dku terenu po zako czeniu realizacji przedmiotu umowy. 16) uzgadnianie frontu robót z Koordynatorem ds. Inwestycji ustanowionym przez ZAMAWIAJ CEGO i stosowanie si do jego uwag i zalece. WYKONAWCA, chwili protokolarnego przej cia placu robót do chwili jego oddania, ponosi b dzie pełn odpowiedzialno s i na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie wobec ZAMAWIAJ CEGO i osób trzecich. 2. WYKONAWCA o wiadcza, e: 1) zapoznał si z miejscem prowadzenia robót, 2) warunki prowadzenia robót mu znane, 3) przyjmuje do wiadomo ci, ponosi pełn odpowiedzialno z tytułu uszkodzenia mienia ZAMAWIAJ CEGO i istniej cych instalacji wewn trznych i zewn trznych. 3. WYKONAWCA zapewnia, e wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie, uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególno ci przepisami BHP) a tak e, e zostan wyposa one w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narz dzia. 4. Strony zobowi zuj si powiadamia wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotycz cych, istotnych przy realizacji umowy. 4 1. Powierzenie przez WYKONAWC podwykonawcom wykonania cz prac obj tych przedmiotem umowy wymaga zgody ZAMAWIAJ CEGO. 2. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJ CEGO zawarcie przez WYKONAWC umowy o roboty budowlane z podwykonawc, WYKONAWCA zobowi zany jest do przedstawienia ZAMAWIAJ CEMU wzoru umowy z podwykonawc wraz z zakresem i warto ci robót ni okre lonych. 3. Je eli ZAMAWIAJ CY w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWC umowy z podwykonawc lub jej projektu nie zgłosi na pi mie sprzeciwu lub zastrze e, uwa a si e wyraził zgod na zawarcie umowy. 4. Powierzenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJ CEGO dotycz cych wykonania tej cz ci robót. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 5. WYKONAWCA zobowi zuje si zawrze w umowach z podwykonawcami zapisy dotycz ce: 1) terminu płatno ci faktur nie dłu szego ni 21 dni licz c od daty dor czenia WYKONAWCY faktury zło onej przez podwykonawc, 2) takiego okresu odpowiedzialno ci za wady cz ci przedmiotu umowy realizowanego przez podwykonawc, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialno ci WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJ CEGO, 3) zakazu zawierania umów z kolejnymi podwykonawcami. 6. Umowa z podwykonawc musi by zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 7. WYKONAWCA zobowi zany jest do składania ZAMAWIAJ CEMU, na nie mniej ni 2 dni przed upływem terminu zapłaty ka dej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawc, którego wierzytelno jest cz ci składow tej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 8. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 7 WYKONAWCA zobowi zany dostarczy ZAMAWIAJ CEMU wraz z zał czonym zestawieniem kwot, które były nale ne podwykonawcy. W przypadku faktury ko cowej potwierdzenie winno by doł czone do protokołu ko cowego odbioru robót. 9. W wypadku niedostarczenia ZAMAWIAJ CEMU w terminie okre lonym w ust. 7 potwierdzenia o którym tam mowa wraz z zestawieniem kwot o którym mowa w ust. 8, ZAMAWIAJ CY zatrzyma z nale no ci WYKONAWCY kwot w wysoko ci równej wynagrodzeniu podwykonawcy którego wypłata nie została udokumentowana - do czasu otrzymania potwierdzenia jego zapłaty wraz z zestawieniem kwot. 5 UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 2/7

1. WYKONAWCA zobowi zany jest zawrze na własny koszt umow ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy-kontraktu (zwanego polis ) w pełnym zakresie oraz odpowiedzialno ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysoko ci równej warto ci przedmiotu niniejszej umowy, przy czym ubezpieczonym b dzie WYKONAWCA oraz wszyscy podwykonawcy przy sumie gwarancyjnej nie ni szej ni warto przedmiotu umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawarta musi by na cały okres realizacji niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA jest zobowi zany do dostarczenia ZAMAWIAJ CEMU polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia nale nych składek nie pó niej ni w dniu przekazania placu robót. 3. W wypadku niedopełnienia przez WYKONAWC obowi zku ubezpieczenia, ZAMAWIAJ CY dokona ubezpieczenia budowy i robót na koszt WYKONAWCY. W wypadku je li WYKONAWCA wezwany do pokrycia wspomnianego kosztu nie uczyni tego, ZAMAWIAJ CY dokona jego potr cenia z wynagrodzeniem nale nym WYKONAWCY za realizacj umowy, na co WYKONAWCA wyra a zgod. 4. Ubezpieczenie musi obowi zywa przez cały okres realizacji umowy. 6 1. WYKONAWCA jest zobowi zany wykona przedmiot umowy w terminie do 25.08. 2009 r. 2. Obowi zki inspektora nadzoru nad wykonywaniem prac stanowi cych przedmiot umowy pełni b dzie ze strony ZAMAWIAJACEGO... 3. Koordynatorem prac stanowi cych przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJACEGO b dzie... 4. Kierownikiem Budowy przy realizacji robót stanowi cych przedmiot umowy b dzie... 5. Ka da ze Stron ma prawo w trakcie realizacji umowy jednostronnie zmieni osoby o których mowa w ust. 2-4, które z jej strony wykonuj prace zwi zane z niniejsz umow. Strona dokonuj ca zmiany zobowi zana jest zawiadomi o tym niezwłocznie drug stron w formie pisemnej. 7 Do obowi zków ZAMAWIAJ CEGO nale y: 1) przekazanie placu budowy WYKONAWCY na podstawie protokołu sporz dzonego w oparciu o szablon stanowi cy zał cznik d nr 5 do niniejszej umowy, 2) przyst pienie do odbioru robót na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowo ci do odbioru. 8 1. Niedopuszczalne jest zgłoszenie etapu robót do odbioru przed zako czeniem prac składaj cych si na ten etap. 2. Zgłoszenia gotowo ci do odbioru etapów robót oraz odbioru ko cowego przedmiotu Umowy dokonywane b przez WYKONAWC w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru przez ZAMAWIAJ CEGO. 3. Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 WYKONAWCA zobowi zany jest zał czy wszystkie niezb dne dokumenty zwi zane z odbiorem, w szczególno ci dotycz ce wykorzystanych/wbudowanych materiałów certyfikaty, deklaracje zgodno ci, atesty i sprawdzenia, aprobaty techniczne, wiadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 4. Termin odbioru wyznaczony zostanie przez ZAMAWIAJACEGO na dzie przypadaj cy nie pó niej ni w ci gu 5 dni roboczych w przypadku odbioru etapu, i w ci gu 7 dni roboczych w przypadku odbioru ko cowego, licz c od dnia zgłoszenia o którym mowa w ust. 2. 5. Z czynno ci odbiorów etapów robót i odbioru ko cowego sporz dza si protokoły podpisane przez ka d i ze stron. 6. W razie ustalenia, zgłoszony przez WYKONAWC do odbioru etap robót (lub cało przedmiotu umowy) jest niezako czony, wad lub braków wykonanych robót, czy te d braku, niekompletno ci lub wad dostarczonych dokumentów odbiorowych o których mowa w ust. 3, ZAMAWIAJ CY odmówi dokonania odbioru i wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na usuni cie stwierdzonych wad lub braków. Po usuni ciu wad lub braków WYKONAWCA zgłosi ponownie roboty do odbioru. 7. Protokoły odbioru o których mowa powy ej sporz dzane b w oparciu o szablony które stanowi zał cznik nr 3 (szablon protokołu odbioru etapu) oraz 4 (szablon protokołu odbioru ko cowego) do niniejszej umowy. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 3/7

9 1. Wynagrodzenie nale ne WYKONAWCY za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala si, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwot netto: zł (słownie:.. złotych); podatek VAT 22%:.. zł (słownie:. Złotych), brutto: zł (słownie:..... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty WYKONAWCY, których poniesienie jest niezb dne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Wysoko wynagrodzenia brutto Wykonawcy mo e ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysoko ci podatku VAT. 4. Płatno faktur cz ciowych za odebrane etapy robót i faktury ko cowej nast pi w terminie 30 (słownie: trzydzie ci) dni od daty dor czenia ZAMAWIAJ CEMU prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrze eniem ust. 5 i 6. 5. d do wystawiania faktur za kompletne i uko czone etapy robót b podpisane przez obie strony bezusterkowe protokoły ich odbioru, potwierdzaj ce równie przekazanie ZAMAWIAJ CEMU materiałów o których mowa w 8 ust. 3. 6. Podstaw do wystawienia faktury ko cowej b dzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru ko cowego, potwierdzaj cy równie i przekazanie ZAMAWIAJ CEMU materiałów o których mowa w 8 ust. 3. 7. Za termin zapłaty strony przyjmuj dat obci enia rachunku bankowego ZAMAWIAJ CEGO. 10 1. Strony ustalaj, w wypadku niewykonania, nieterminowego lub nienale ytego wykonania umowy WYKONAWCA obci ony zostanie karami umownymi. 2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJ CEMU kar umown : 1) za opó nienie w prawidłowej realizacji któregokolwiek z etapów robót w stosunku do terminu wynikaj cego z harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysoko ci 0,25 % warto ci brutto tego etapu okre lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym za ka dy dzie opó nienia, 2) za opó nienie w usuwaniu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze etapu robót w wysoko ci 0,25% warto ci brutto tego etapu okre lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym za ka dy dzie opó nienia w stosunku do terminu usuni cia wad lub braków ustalonego zgodnie z tre ci 8 ust. 6, 3) za opó nienie w realizacji umowy w stosunku do terminu okre lonego w 6 ust. 1 w wysoko ci 0,25% warto ci brutto wynagrodzenia umownego za ka dy dzie opó nienia; w takim wypadku w stosunku do etapów robót których opó nienie w realizacji skutkuje opó nieniem w realizacji umowy nie stosuje si kary umownej o której mowa w pkt 2), 4) za odst pienie od umowy przez ZAMAWIAJ CEGO z przyczyn za które odpowiedzialno ponosi WYKONAWCA - w wysoko ci 10% (słownie: dziesi procent) warto ci przedmiotu umowy brutto. 3. ZAMAWIAJ CY zapłaci WYKONAWCY kar umown za odst pienie od umowy przez WYKONAWC z przyczyn, za które odpowiedzialno ponosi ZAMAWIAJ CY w wysoko ci 10% (słownie: dziesi procent) warto ci przedmiotu umowy brutto, za wyj tkiem wyst pienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Ustawy prawo zamówie publicznych. 4. WYKONAWCA nie mo e odmówi usuni cia wad bez wzgl du na wysoko zwi zanych z tym kosztów. ZAMAWIAJ CY mo e usun, w zast pstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusuni te w wyznaczonym przez ZAMAWIAJ CEGO terminie. 11 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJ CEMU gwarancji jako ci na roboty stanowi ce przedmiot umowy i wykorzystane przy nich materiały oraz r kojmi za wady. 2. Termin gwarancji wynosi 36 (słownie: trzydziesto sze ) miesi cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia o którym mowa w ust. 3. 3. Za dzie przekazania całego przedmiotu zamówienia uwa a si dzie protokolarnego przej cia przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru ko cowego o którym mowa w 9 ust. 6. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 4/7

i 4. WYKONAWCA o wiadcza, jest jedynym zobowi zanym do wykonania zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi, w tym równie za prace wykonane przez podwykonawców. 5. WYKONAWCA zobowi zany jest z tytułu r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi cych w wykonywanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 6. Wykonanie zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi nale y do przedmiotu umowy. 12 1. ZAMAWIAJ CEMU przysługuje prawo do odst pienia od umowy w nast puj cych wypadkach: 1) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, 2) zostanie zgłoszona upadło lub rozwi zanie przedsi biorstwa WYKONAWCY, 3) WYKONAWCA nie rozpocz ł robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO zło onego na pi mie, 4) WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJ CEGO przerwał realizacj robót i przerwa trwa dłu ej ni jeden miesi c. 2. WYKONAWCY przysługuje prawo do odst pienia od umowy w nast puj cych wypadkach: 1) ZAMAWIAJ CY nie wywi zuje si z obowi zku zapłaty faktur mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie trzech miesi cy od upływu terminu zapłaty za faktur, okre lonego w niniejszej umowie. 2) ZAMAWIAJ CY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 3. Odst pienie od umowy winno nast pi w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci i zawiera uzasadnienie. 4. W wypadku odst pienia od umowy WYKONAWC oraz ZAMAWIAJACEGO obci aj nast puj ce obowi zki: 1) w terminie 14 dni od odst pienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJ CEGO sporz dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzie odst pienia, 2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty, 3) WYKONAWCA zgłosi do odbioru roboty przerwane, je eli odst pienie nast piło z przyczyn za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialno ci. 4) WYKONAWCA niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 30 dni, usunie z placu budowy urz dzenia przez niego dostarczone. 5. ZAMAWIAJ CY zobowi zany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odst pienia. 13 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJ CEMU gwarancji jako ci na roboty stanowi ce przedmiot umowy i wykorzystane przy nich materiały oraz r kojmi za wady. 2. Termin gwarancji wynosi 36 (słownie: trzydzie ci sze ) miesi cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia o którym mowa w ust. 3. 3. Za dzie i przekazania całego przedmiotu zamówienia uwa a si dzie protokolarnego przej cia przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru ko cowego o którym mowa w 9 ust. 6. 4. WYKONAWCA o wiadcza, jest jedynym zobowi zanym do wykonania zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi, w tym równie za prace wykonane przez podwykonawców. 5. WYKONAWCA zobowi zany jest z tytułu r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi cych w wykonywanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 6. Wykonanie zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi nale y do przedmiotu umowy. 7. W okresie gwarancji WYKONAWCA na pierwsze wezwanie ZAMAWIAJ CEGO, skierowane na adres WYKONAWCY wskazany w komparycji umowy, zobowi zany jest do usuni cia zgłoszonych mu wad niezwłocznie po otrzymaniu wezwania. 8. Usuni cie wady musi by pisemnie potwierdzone przez ZAMAWIAJ CEGO. W wypadku nie usuni cia wady niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, ZAMAWIAJ CY mo e na koszt i ryzyko WYKONAWCY usun wad własnym staraniem lub zleci jej usuni cie wykonawcy zast pczemu. W takim wypadku roszczenie ZAMAWIAJ CEGO o zwrot kosztów poniesionych przez ZAMAWIAJ CEGO własnym staraniem lub kosztów wykonawstwa zast pczego UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 5/7

zwi zanych z usuni ciem wad podlega zaspokojeniu z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy o którym mowa w 14. ZAMAWIAJ CY dokonuje zaspokojenia przysługuj cej mu wierzytelno ci, składaj c WYKONAWCY pisemne o wiadczenie z przedstawieniem rozliczenia. Z chwil zło enia przez ZAMAWIAJ CEGO o wiadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wierzytelno WYKONAWCY o zwrot zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy po upływie okresu r kojmi i gwarancji, ulega umorzeniu w cz ci, w jakiej doszło do zaspokojenia ZAMAWIAJ CEGO. 14 1. Na pokrycie roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy oraz gwarancji jako ci i r kojmi za wady ustala si zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, które mo e by wniesione w pieni dzu; por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci w wysoko ci 5 % warto ci wynagrodzenia umownego, tj... zł (słownie: złote). 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawc najpó niej z dat zawarcia niniejszej umowy, w postaci:..: 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu nale y przela na rachunek Zamawiaj cego w., nr.., z podaniem tytułu: zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nr... 4. ZAMAWIAJ CY mo e, na pisemny wniosek WYKONAWCY, wyrazi zgod na zmian formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowuj cy ci gło zabezpieczenia i nie mo e powodowa zmniejszenia jego wysoko ci. 5. WYKONAWCA zadba, aby zabezpieczenie mogło by wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. WYKONAWCA b dzie zobowi zany do przedłu enia wa no ci zabezpieczenia je eli data jego wyga ni cia przypadnie przed ko cem okresu gwarancji jako ci. Koszt przedłu enia wa no ci zabezpieczenia jest kosztem wykonawcy. 6. ZAMAWIAJ CY zwróci WYKONAWCY 70% zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ko cowego o którym mowa w 9 ust. 5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy zwrócone zostanie w terminie do 15 dnia po upływie okresu gwarancji, je li rodki te nie zostana przez ZAMAWIAJ CEGO wykorzystane w okresie gwarancji na zaspokojenia z tej kwoty roszcze wynikaj cych z gwarancji. 15 Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikaj cych z realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególno ci przeniesienie wierzytelno ci przysługuj cej WYKONAWCY wymaga uprzedniej zgody ZAMAWIAJ CEGO wyra onej w formie pisemnej. 16 1. Spory mog ce wynikn z niniejszej umowy podlegaj rozstrzygni ciu s dów powszechnych wła ciwych ze wzgl du na siedzib ZAMAWIAJ CEGO. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci, z zastrze eniem 6 ust. 5. 17 1. Integraln cz niniejszej umowy stanowi : 1)zał cznik numer 1 dokumentacja techniczna stanowi ca opis przedmiotu zamówienia, 2) zał cznik nr 2 szablon harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3) zał cznik nr 3 szablon protokołu odbioru etapu, 4) zał cznik nr 4 - szablon protokołu odbioru ko cowego, 5) zał cznik nr 5 szablon protokołu przekazania placu budowy, 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycz ca przetargu nieograniczonego- znak: P/1 /09 7) oferta zło ona przez WYKONAWC w przetargu nieograniczonym - znak: P/1 /09. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 6/7

2. Integraln cz ci niniejszej umowy stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy sporz dzony w realizacji 2 niniejszej umowy. 18 Umowa została sporz dzona w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwóch egzemplarzach dla ZAMAWIAJ CEGO i jednym egzemplarzu dla WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMAWIAJ CY UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 7/7

..., dnia... PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ELEMENTU 1. Budowa... 2. Obiekt... 3. Wykonawca.. 4. Element nr...,... /nazwa elementu/... 5. Wykonawca przekazał dokumenty odbiorowe, wyszczególnione w wykazie dokumentacji odbiorowej zał czonej do niniejszego protokołu. 6. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacj podstawow / zamienn lub zmianami uzgodnionymi z projektantem:... 7. Uwagi odbiorowe:............ 8. Termin usuni cia wad i usterek :... 9. Integraln cz ci niniejszego protokołu jest wykaz dokumentacji odbiorowej 10. Na tym protokół zako czono i podpisano Podpisy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -... Wykonawca (Kierownik Budowy)...

PROTOKÓŁ ODBIORU KO COWEGO PRZEDMIOTU UMOWY spisany w dniu... 1. Przedmiot Umowy:............ wykonany na podstawie Umowy o Roboty Budowlane nr... z dnia... 2. Wykonawca: 3. Gotowo do odbioru została zgłoszona przez Wykonawc w dniu... 4. Odbiór przeprowadziła Komisja w składzie: przedstawiciele Inwestora: 1)... 2)... 3)... przedstawiciele Wykonawcy: 1)... 2)... 5. Komisja dokonała / nie dokonała* odbioru przedmiotu Umowy...... /je eli nie dokonała odbioru nale y poda przyczyn / 6. Wykonawca przedło ył, przy odbiorze ko cowych, dokumenty odbiorowe wyszczególnione w zał czniku nr 2 do niniejszego protokołu, które wraz z zał cznikami do protokołów odbioru technicznego elementów, stanowi komplet dokumentów odbiorowych dotycz cych przedmiotu umowy, o której mowa w pkt. 1. 7. Przedmiot Umowy posiada nast puj ce wady trwałe nie daj ce si usun, lecz pozwalaj ce na eksploatacj budynku zgodnie z jego przeznaczeniem:......... 8. Przedmiot Umowy posiada nast puj ce wady /braki/ daj ce si usun, które nie uniemo liwiaj eksploatacji budynku: * niepotrzebne skre li 1

Wykonawca usunie powy sze wady/braki do dnia... 9. Dodatkowe ustalenia Stron dotycz ce usuni cia wad:... 10. Wykonawca udziela Gwarancji zgodnie z zapisami umowy nr. z dnia Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia... 11. Inne wnioski i zastrze enia stron: 12. Integralna cz ci niniejszego protokołu s : a. Zał cznik nr 1 Wykaz dokumentacji odbiorowej b.... -... c.... -... 13. Na tym protokół zako czono i podpisano. Podpisy: Zamawiaj cy: 1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -.. 2). Wykonawca: 1). 2) * niepotrzebne skre li 2

..., dnia... roku /imi i nazwisko/ PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY W dniu... roku komisja w składzie: /data, miesi c słownie/ w imieniu Zamawiaj cego (Strona przekazuj ca).... Koordynator ds. Inwestycji /imi i nazwisko/ w imieniu... Wykonawcy (Strona przejmuj ca) /nazwa firmy/... Kierownik Budowy dokonała protokolarnego przekazania placu budowy dla realizacji....... /nazwa przedmiotu umowy o roboty budowlane/... w obiekcie... /nazwa obiektu, miejscowo, ulica/ A. Inwestor przekazuje ponadto Wykonawcy: - kserokopi pozwolenia na budow nr... z dnia... roku. - zarejestrowany dziennik budowy nr... wydany dnia... roku. B. Inwestor wskazał Wykonawcy: - miejsce poboru energii elektrycznej -... /opisa /... - miejsce poboru wody -... /opisa /... /opisa /... C. Inwestor informuje, e obowi zki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego b dzie pełnił:... /imi i nazwisko/ Inne uwagi Stron:........................ Na tym protokół zako czono, odczytano i podpisano. Strona przekazuj ca Strona przejmuj ca * niepotrzebne skre li