UMOWA nr HZPIV 227-17/12 - wzór

zawarta w dniu 2012 r w Łodzi pomiędzy Stronami: UMOWA nr HZPIV 227-17/12 - wzór 1 Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o o w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul Wierzbowa 52, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045146; wysokość kapitału zakładowego: 25400000,00 zł; nr konta bankowego w GETIN Noble Bank SA Oddział w Łodzi, ul Wodna 39/41: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003; NIP: 725-18-01-126, reprezentowanym przez: 1 2 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą: NIP: reprezentowaną przez: 1 2 zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej przekraczającej 387 000,00 EUR, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2010 r, nr 113, poz 759 ze zm), zwanej dalej w skrócie Pzp Umowa określa prawa i obowiązki stron, związane ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Rokicin, Bronisławowa (gm Wolbórz) i Kalinka (gm Rzgów) na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami w/w ustawy i aktów wykonawczych do tej ustawy Użyte w umowie pojęcia oznaczają: a) Wykonawca sprzedawca energii elektrycznej; b) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej; c) Generalna umowa dystrybucyjna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy; d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, określająca prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; e) Punkt poboru miejsce dostarczania energii elektrycznej, zgodne z miejscem dostarczania zapisanym w umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej; f) Faktura rozliczeniowa faktura w której należność Wykonawcy ustalana jest na podstawie ilości energii elektrycznej wykazanej przez układ pomiarowo - rozliczeniowy oraz cen jednostkowych energii ujętych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy; g) Okres rozliczeniowy okres między dwoma kolejnymi, rozliczeniowymi odczytami układów pomiarowo - rozliczeniowych; h) Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe podmiot dokonujący zbilansowania

2 Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 handlowego poprzez zgłaszanie do realizacji umów sprzedaży na rynku bilansującym oraz dokonujący rozliczenia odchyleń pomiędzy rzeczywistym a planowanym zużyciem energii elektrycznej PRZEDMIOT UMOWY 1 1 Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Szacowana łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy wynosi 69198 MWh, z zastrzeżeniem zapisu ust 5 niniejszego paragrafu i 2 ust 4 2 Zamawiający oświadcza że posiada tytuł prawny do prowadzenia eksploatacji obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy 3 Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsca dostarczenia energii dla punktów poboru określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych między Zamawiającym a OSD 4 Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby własne Zamawiającego 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szacowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, w przypadku zmian w sposobie wykorzystania instalacji i urządzeń w poszczególnych miejscach poboru 6 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD w imieniu swoim i Zamawiającego w terminie: - nie mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy dla punktów poboru wyszczególnionego w poz51 zał nr 1 do umowy, - nie mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy dla punktów poboru wyszczególnionego w poz1-50 zał nr 1 do umowy 7 Zamawiający informuje, że dla punktów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, pozycja 1-3 - operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren ul Piotrkowska 58 90-105 Łódź, a dla pozostałych punktów poboru z załącznika nr 1 operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul Tuwima 58 90-021 Łódź 8 Zamawiający informuje, że dla punktów odbioru wyszczególnionych w poz 1-50 zał nr 1 do umowy będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, natomiast dla punktu wyszczególnionego w poz51 zał nr 1 do umowy będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 2 1 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru wyszczególnionych w poz1-50 zał nr 1 do umowy rozpoczyna się od dnia 01122012 r, natomiast dla punktu poboru wyszczególnionego w poz51 zał nr 1 do umowy 01012013r 2 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj do 31122014 r 3 Dla realizacji umowy dla każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie: a) umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej między Zamawiającym i OSD;

Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 b) umowy dystrybucyjnej zawartej między Wykonawcą i OSD; c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę 4 Strony postanawiają, że możliwe jest ograniczenie ilości sprzedawanej energii, w przypadku negatywnej weryfikacji przez OSD zgłoszenia zmiany sprzedawcy dla części punktów poboru 5 Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust 3a), będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 3 1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w 1, z zachowaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców, wyszczególnionych w ustawie Prawo Energetyczne i przepisach wykonawczych do tej ustawy 2 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy 3 Wykonawca dokona w imieniu swoim i Zamawiającego Zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do OSD w terminach wyszczególnionych w 1 ust 6 umowy 4 Wykonawca upoważniony jest do pozyskiwania od OSD danych pomiarowych dotyczących ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej 5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanych przyczynami, o których mowa w umowach o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych między Zamawiającym a PGE Dystrybucja SA Oddziały: Łódź Teren i Łódź Miasto OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należą: 4 a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, w przypadku zmian w sposobie wykorzystania instalacji i urządzeń w poszczególnych miejscach poboru, d) wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej dla punktu poboru wyszczególnionego w poz51 załącznika nr 1 do umowy, e) zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru wyszczególnionego w poz51 załącznika nr 1 do umowy PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY, KORESPONDENCJA MIĘDZY STRONAMI UMOWY 5 1 Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: nr tel:, e-mail: 3

Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 2 Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą i kontroli realizacji przedmiotu umowy: nr tel:, e-mail: 3 Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie wysyłana na adresy pocztowe wskazane przy oznaczeniu Stron we wstępie umowy Ewentualna zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony, w formie pisemnej, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone WYNAGRODZENIE WYKONAWCY / WARUNKI PŁATNOŚCI / ZASADY ROZLICZEŃ 6 1 Szacunkowe wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w wysokości: PLN netto (bez podatku VAT) słownie:, PLN brutto (z podatkiem VAT: 23%) słownie:, z zastrzeżeniem ust 2 Ww wynagrodzenie zostało obliczone w oparciu o kalkulację zawartą w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z faktycznej ilości energii dostarczonej do punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do umowy 2 Sprzedana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej wynoszącej PLN netto/1mwh + podatek VAT 3 Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dokonywania bilansowania, o którym mowa w 3 ust 2, oraz opłatę handlową 4 Cena jednostkowa energii elektrycznej nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego Warunkiem obowiązywania nowej ceny jednostkowej będzie podpisanie przez strony aneksu do umowy, poprzedzone przedłożeniem przez Wykonawcę kalkulacji, z której będzie wynikała zależność nowej ceny od nowej stawki podatku akcyzowego 5 Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny jednostkowej energii elektrycznej 51 Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia, wyszczególnionego w ust 1, w przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego Powyższe może nastąpić na podstawie pisma Wykonawcy, przywołującego odpowiednią podstawę prawną 6 Rozliczenie kosztów sprzedanej energii odbywać się będzie na podstawie odczytów układów pomiarowo rozliczeniowych, dokonywanych przez OSD, zgodnie ze stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że rozliczenie odbędzie się na koniec każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy W fakturach rozliczeniowych zostaną ujęte stany liczników na początek i koniec okresu rozliczeniowego, 7 Należności za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Faktury VAT wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę odczytów z układów pomiarowo - rozliczeniowych od operatora systemu dystrybucyjnego 8 Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury Strony określają, że terminem świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi 4

Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 9 Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur, w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie układu pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną 10 Wykonawca zobowiązuję się, oprócz dostarczenia faktury w oryginale, do jej przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: @ niezwłocznie po jej wystawieniu 11 Zamawiający jest podatnikiem VAT NIP 725 18 01 126 oraz podatnikiem VAT UE PL 725 18 01 126 oraz upoważnia Wykonawcę w ramach niniejszej umowy do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu KARY UMOWNE 7 1 Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowi kara umowna 2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny oferty Wykonawcy z dnia r, która wynosi zł (słownie złotych: ) Kwotę kary umownej należy wpłacić na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego 3 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w 1 ust 5 i 8 ust 1 umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny oferty Wykonawcy z dnia r, która wynosi zł (słownie złotych: ) Kwota kary umownej zostanie wpłacona na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe 4 W przypadkach wymienionych w ust 2 i ust 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu niniejszej umowy 5 Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie zaokrąglane będą do pełnego złotego 6 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania mu stosownego wezwania przez Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania mu stosownego wezwania przez Wykonawcę ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE UMOWY 8 1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 2 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, również wówczas: 21 gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 22 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 23 w przypadku utraty koncesji przez Wykonawcę, 5

Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 24 w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Ww wypowiedzenie powinno być poprzedzone co najmniej pisemnym ostrzeżeniem o nienależytym wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy 3 W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust 2 ppkt21-23 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego 4 Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności 5 Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ZMIANY UMOWY 9 1 Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian zapisów dotyczących: osób upoważnionych do kontaktów związanych z realizacją umowy, adresów pocztowych Wykonawcy i Zamawiającego, adresów e-mail, numerów telefonicznych i faksowych 2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art 144 ust 1 Pzp) 3 Korzystając z art 144 ust 1 Pzp, Zamawiający przewidział możliwość zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach: 31 Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia oraz stawki podatku VAT, wyszczególnionych w 6 ust 1, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT i/lub podatku akcyzowego na przedmiot niniejszej umowy 32 Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej w przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego 33 Nastąpiła zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołująca potrzebę zmiany niniejszej umowy 4 W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust 1 niniejszego paragrafu POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz inne przepisy obowiązujące przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy 11 6

Zał nr 7 do SIWZ dla sprawy HZPIV-227-17/12 Wszelkie spory na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 12 Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy) Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część Załączniki wymienione w treści umowy: Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Załącznik nr 2 Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy z dnia r Załącznik nr 3 Kserokopia formularza cenowego Wykonawcy z dnia r ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 7