UMOWA sprzedaży nr...

Transkrypt

1 Zał. nr 6 - wzór umowy UMOWA sprzedaży nr... Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie spółka z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 PLN wpłacony w całości, reprezentowaną przez: Władysław Kącki - Prezes Zarządu zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. na potrzeby eksploatacji budynków, zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia terenu - znak: MZO/02/ Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie 1 roku, w tym energia rozliczana : 1) Całodobowo dla punktów odbioru w grupie B MWh w tym: a. siedziba główna, ul. Stefana Bryły 6, Pruszków MWh b. teren przy ul. Błońskiej 8, Pruszków - 50 MWh

2 2) Całodobowo dla punktów odbioru w grupie C11-15 MWh a. zlewnia przy ul. Poznańskiej, Pruszków - 10 MWh b. zlewnia przy ul. Jastrzębiej, Pruszków - 5 MWh 3. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 507 kw. 4. Dostarczona energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Zamawiający posiada wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do usługi TPA i ich odpowiednie przystosowanie nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, że jakakolwiek zmiana ze strony i na potrzeby Wykonawcy w istniejących już układach pomiaroworozliczeniowych - dostosowanych do usługi TPA - posiadanych przez Zamawiającego, będzie dokonana na koszt Wykonawcy. 2 Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków lokali i obiektów użytkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 2. Użyte w umowie określenia oznaczają: a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej; b) Umowa Dystrybucyjna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki zawiązane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; c) Standardowy profil zużycia zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru; d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; e) punkt odbioru budynek, lokal lub obiekt użytkowy, do którego dostarczona jest energia elektryczna; f) faktura rozliczeniowa faktura, w której należność dla Wykonawcy określona jest na podstawie odczytów układów pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii elektrycznej; g) okres rozliczeniowy okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD i wynosi on 1 miesiąc. h)ustawa ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)

3 3 Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dostarczanej: 1) Całodobowo dla punktów odbioru w grupie B MWh, w tym: a. siedziba główna, ul. Stefana Bryły 6, Pruszków MWh b. teren przy ul. Błońskiej 8, Pruszków - 50 MWh 2) Całodobowo dla punktów odbioru w grupie C11-15 MWh a. zlewnia przy ul. Poznańskiej, Pruszków - 10 MWh b. zlewnia przy ul. Jastrzębiej, Pruszków - 5 MWh 3) Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 507 kw 2. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie wskazań układów pomiarowych. 3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w 5 ust Standardy jakości obsługi 1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty -zgodnie z zasadami określonymi w 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 5 Podstawowe obowiązki Stron Umowy 1. Do obowiązków Zamawiającego należy : a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, b) Terminowe regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach

4 odbioru. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy : a) Sprzedaż energii elektrycznej na warunkach określonych w ofercie i SIWZ. b) Przestrzeganie standardów jakości obsługi odbiorców, c) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. 6 Zasady rozliczeń 1.Sprzedana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, który wynosi : B21... zł / MWh C11... zł / MWh 2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty zgodnie z zasadami określonymi w 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podstawie odczytów rozliczeniowych układów rozliczeniowo pomiarowych. 5.Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie /za 24 miesiące dostawy/: - brutto :... (słownie :...złoty) - netto:... - należny podatek VAT Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

5 8. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 7. Płatności 1. Płatnikiem faktur jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, spółka z o. o., ul. Stefana Bryły 6, Pruszków 2.Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności faktury co do należności niekwestionowanej. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 8. Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień r. 2.Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia r. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zaprzestania dostawy energii elektrycznej do punktu odbioru przy ul. Błońskiej 8 w Pruszkowie, ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości na tym terenie. 4.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku utworzenia dodatkowego, nowego punktu odbioru energii elektrycznej, nie objętego ofertą przetargową lub zwiększeniem mocy energii elektrycznej w punkcie odbioru wskazanym w SIWZ, jeśli znaczący przyrost mocy nastąpi w związku z dokonaną rozbudową tego punktu lub zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną w tym punkcie. 5 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 9. Kary umowne 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez

6 Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, określonego w 5 ust 5 Umowy. Nie dotyczy to przypadku, który określa 7 ust W przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, określonego w 5 ust 5 Umowy. Nie dotyczy to przypadku, który określa 7 ust Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmieniane w sytuacji : a) wystąpienia sił wyższych; b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie podatku od towarów i usług. 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie w terminie 14 dni od jego zaistnienia, rozpatrzenia sporu będzie odbywać się przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 12. Umowa sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :