Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR

Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. w Piaskach pomiędzy: Gminą Piaski, z siedzibą ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, NIP.. Regon reprezentowaną przez: Wójta Gminy Piaski- Wiesława Glapkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Elżbiety Karolczak zwaną dalej Zamawiającym, a Przedsiębiorcą: z siedzibą.. NIP. Regon.. reprezentowanym przez: 1..- 2.... -... Zwanym dalej Wykonawcą Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. 1. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w worki oraz pojemniki do zbiórki selektywnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane należy przetransportować do regionalnej instalacji wskazanej w uchwale Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin. Zamówienie odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w związku z tym Wykonawca nie może mieszać odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z odpadami komunalnymi gromadzonymi na nieruchomościach niezamieszkałych oraz z odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu innych gmin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 3. Oferta Wykonawcy z dnia. stanowi integralną część umowy. 2. Przewiduje się, że planowana, łączna masa odpadów w ramach zamówienia, która będzie odebrana przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynosi: - 3700 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. - 1200 Mg zebranych selektywnie odpadów komunalnych. Planowane ilości odpadów stanowią wielkość maksymalną. Niewykonanie planowanych

ilości nie może być podstawą do wystawienia faktury i roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagają zgody Zamawiającego, przy czym zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. 4. Każdorazowa zmiana harmonogramu zobowiązuje Wykonawcę do powiadomienia na swój koszt wszystkich właścicieli nieruchomości, których zmiana dotyczy. 4. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo techniczną niezbędną do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Piaski c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122) posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacją umowy. 6. 1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 1). zł brutto (słownie złotych ) za odbiór i transport 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 2). zł brutto (słownie złotych..) za odbiór i transport 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 2. Ceny jednostkowe za odbiór i transport 1 Mg odpadów objętych niniejszą umową, zaoferowane przez wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi, uwzględniają wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom. 3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty.. zł brutto (słownie złotych: )

4. Rozliczenie za wykonanie usług objętych przedmiotową umową następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac objętych przedmiotem umowy będzie ich rzeczywiste wykonanie potwierdzone przez Zamawiającego. 5.Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Nr w ciągu.. dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt. 8 6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 7. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 8. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawców w zakresie dotyczącym, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonych zasad: 1) po wykonaniu i odbiorze robót, Wykonawca wystawi faktury za zakres robót realizowany własnymi siłami. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 2) wystawienie faktury za zakres realizowany przy udziale Podwykonawców winien być poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonanie obowiązków umownych oraz roszczenie o szkodę powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 4% ceny oferty brutto, o której mowa w 6 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę raportu, o którym mowa w SIWZ za grudzień 2019 r. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.). 5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenie wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 8. 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy wykaz nieruchomości zamieszkałych z zaznaczeniem zadeklarowanego przez właściciela nieruchomości sposobu zbierania odpadów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał Zamawiającemu informacje o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstały odpady, a nie zostały one ujęte w bazie danych prowadzonym przez Zamawiającego. Informacje te Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie 7 dni od daty stwierdzenia tego faktu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych położonego w Smogorzewie, dz. nr 205, 206/4, na zgłoszenie Zamawiającego. Wykaz aktualnie zbieranych odpadów na terenie PSZOK stanowi załącznik do szczegółowego opisu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z trzech Punktów Aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Piaski i przewiezienie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Smogorzewie. Adresy aptek na terenie których zlokalizowane są pojemniki stanowi załącznik nr 2 do umowy. 5. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia nowej nieruchomości po raz pierwszy (poprzez złożenie pierwszej deklaracji), Zamawiający na bieżąco informował będzie wykonawcę o takim fakcie. W takim przypadku Wykonawca: a) będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego planowanego zgodnie z harmonogramem terminu odbioru przypadającego bezpośrednio po terminie dokonania takiego zgłoszenia przez zamawiającego, b) dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów w trakcie pierwszego odbierania odpadów. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowywania sposobu wykonywania przedmiotu umowy do treści zmienionych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający na bieżąco informował będzie Wykonawcę o takim fakcie. 9. 1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości: a) za każdy ujawniony przypadek braku podstawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach począwszy od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; b) za każdy ujawniony przypadek niepozostawienia na nieruchomości odpowiedniej ilości pustych worków do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 10,00 zł; c) za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem - w wysokości 30,00 zł. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30,00 zł oraz liczby nieruchomości od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem; d) za każdy ujawniony przypadek mieszania przez Wykonawcę odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych w wysokości 10 000,00 zł; e) za każdy ujawniony przypadek mieszania przez Wykonawcę odpadów odebranych z terenu Gminy Piaski z odpadami odebranymi z innych gmin w wysokości 10 000,00 zł f) za każde niezgłoszenie Zamawiającemu nieruchomości na której właściciel nie przestrzega obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 500,00 zł; g) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia np. brak lub nierzetelne lub nieterminowe sporządzenie raportów o których mowa w 6 ust. 4 niniejszej umowy 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; h) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, w wysokości 30 % wartości umowy, o której mowa w 6 pkt. 3 niniejszej umowy; i) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30 % wartości umowy, o której mowa w 6 pkt. 3 niniejszej umowy;

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: odstąpienia od Umowy przez obie lub jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w umowie, o którym mowa w 6 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 6. Wykonawca podlega karą pieniężnym wymienionym w art.9x ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 10. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Poza przypadkami wymienionymi w Umowie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, jeżeli: a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy; b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; c) Wykonawca nie realizuje bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i nie kontynuuje prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy po upływie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia Stronie pisma o wypowiedzeniu. W okresie wypowiedzenia Strony realizować będą obowiązki objęte Umową zgodnie z jej postanowieniami. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 11. 1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi.; b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, d) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który

następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku przekroczenia maksymalnych planowanych ilości odpadów komunalnych o których mowa w 2 2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 12 Wykonawcę zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1289 z późn. zm.) b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 14 Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Kontrasygnata Skarbnika: