IX. Załącznik Lista projektów dotkniętych powodzią 2010r.

Transkrypt

1 IX. Załącznik Lista projektów dotkniętych powodzią 2010r. Lp Numer projektu Tytuł projektu Beneficjent Wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie umowy sprzed powodzi Wartość dofinansowania UE na podstawie umowy sprzed powodzi Zweryfikowane przez IZ występowanie przesłanek siły wyższej potwierdzone pisemnym protokołem i dokumentacją dowodową (Tak/Nie) Krótki opis stopnia i rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź Wartość strat wynikających z dokumentów dowodowych Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane/pla nowane) Ewentualne odstępstwa od wymogów unijnego i krajowego i ich charakter (w przypadku uznania przesłanek wystąpienia siły wyższej - por. kol 6) RPSW /08 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - etap I Sędziszów , ,39 nie występujące od maja 2010 r. nadzwyczaj niekorzystne warunki pogodowe(powódź) powodujące m.in..:podniesienie się i utrzymanie wysokiego stanu zabezpieczenie i wód gruntowych spowodowały odwodnienie wystąpienie w czasie prac wykopów na licznych osuwisk ziemi i budowie konieczność stosowania kanalizacji odwodnień terenu. Wykonawca sanitarnej, oszacował straty poniesione z zadanie V tego tytułu na kwotę , ,41 zrealizowane 2 RPSW /08 Budowa Sali gimnastyczne j wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich Pacanów , ,14 nie doszło do podtopienia terenu budowy co doprowadziło do wstrzymania prac budowlanych i w konsekwencji spowodowało pierwotnie konieczność przesunięcia zakładany termin terminu realizacji projektu. Straty realizacji projektu spowodowane podtopieniem uległ wydłużeniu; zostały sfinansowane w ramach aneksowano ubezpieczenia wykonawcy robót 0 umowę

2 3 RPSW /08 "Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego" Miejska Sandomierz , ,10 nie Woda zalała cały obszar realizacji projektu, niszcząc m.in. przygotowane koryta pod ścieżki rowerowe, "zabierając" zgromadzone materiały budowlane oraz zamulając i niszcząc tereny zielone wraz ze świeżymi nasadzeniami. Woda uszkodziła także jedną z maszyn budowlanych, któej ze względu na gwałtowny przybór wody nie udało sie ewakuować. Ponieważ jednym z warunków kontraktowych było ubezpieczenie budowy, straty spowodowane przez powódź powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela (do chwili obecnej procedura odszkodowawcza nie jest jednak zakończona). Ponadto nie dotknęły one bezpośrednio Beneficjenta (poza opóźnieniem realizacji projektu), a Wykonawcę, odpowiedzialnego za teren budowy. Należy pamiętać, że przedmiotowy projekt zaprojektowany został z myślą o czasowym zalewaniu przez wody Wisły, dlatego też straty nie były aż tak dotkliwe. Gdyby powódź wystąpiła kilka tygodni później, po zakończeniu prac i przyjęciu się nowych nasadzeń i zakorzenieniu trawy, prawdopodobnie nic by sie nie stało (chociaż nie przewidziano aż tak wysokich stanów wód Przedłużono czas Wisły). realizacji projektu. Kontrakt na roboty realizowany jest zgodnie z warunkami FIDIC i przewiduje przedłużenie czasu na ukończenie w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, tak więc nie miały miejsca żadne odstępstwa od wymogów unijnego (w tym przypadku niezgodna z prawem zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego).

3 4 5 RPSW /08 RPSW /08-00 Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczeg o miasta Sandomierza - etap II" Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria Miejska Sandomierz , ,78 Nie Bogoria , ,37 nie Projekt ten nie został bezpośrednio dotknięty przez powódź (tzn. obszar jego realizacji nie został zalany), jednakże zalanie prawobrzeżnej części Sandomierza i wielu okolicznych miejscowości miało isotny wpływ na przebieg jego realizacji: zamknięcie okolicznych dróg uniemożliwiało transport materiałów budowlanych, zalana została wytwórnia betonu, w której zaopatrywał się Wykonawca, znaczna częśc zatrudnionych przy inwestycji osób nie pojawiała się w pracy, ponadto długotrwałe intensywne opady spowodowały podsiąki i rozmiękczenie gruntu w stopniu tak wysokim, że konieczne było przerwanie na pewien czas prac budowlanych. Ponieważ teren budowy nie został zalany, straty spowodowane powodzią w przypadku tego projektu związane są wyłącznie z opóźnieniem realizacji projektu i jako takie nie dotknęły bezpośrednio Beneficjenta (poza opóźnieniem realizacji Przedłużono czas projektu). realizacji projektu Zabezpieczono jedna skarpę na długości 98 mb, koszt zabezpieczenia wyniósł ,17 zł. W dalszym ciagu W wyniku powodzi nastąpiło trawją prace nad obsunięcie skarp na budowanym likwidacją zbiorniku, zniszczenie dna pozostałych dużego zbiornika, zniszczenie zniszczeń. koryta rzeki Korzennej w czaszy Zaawansowanie zbiornika na długości 201mb., prac wynosi ok. zniszczenie grodzy tymczasowej ,70 60% Kontrakt na roboty realizowany był zgodnie z warunkami FIDIC i przewidywał przedłużenie czasu na ukończenie w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, tak więc nie miały miejsca żadne odstępstwa od wymogów unijnego (w tym przypadku niezgodna z prawem zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego)..

4 6 7 8 RPSW /08-00 RPWS /08 RPSW /08 Budowa dróg gminnych na osiedlu budownictwa jednorodzinne go Nowy Osiek wraz z infrastrukturą Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku Osiek , ,85 nie Łoniów , ,69 nie Przebudowa dróg gminnych: T m. Zakrzów, Baranów(1,51 km):003512t Drożejowice( 1,11km): T Skalbmierz , ,06 nie zalane i uszkodzone drogi podczas realizacji inwestycji ,00 Rozmycie uformowanych skarp; podmycie konstrukcji boisk; zamulenie nawierzchn boisk, ciągów komunikacyjnych, drenażu ,00 szkody naprawiono podczas realizacji inwestycji Powstałe szkody zostały usunięte przez wykonawcę realizującego zadanie na jego koszt Zamulenie pobocza, uniedrożnione i podmyte zjazdy, zabezpieczono podmyte korytka ściekowe, korytka i podmyte podmyte płyty ażurowe płyty ażurowe stanowiące wzmocnienie skarp stanowiące rowów, liczne wyrwy w dnie wzmocnienie rowów i przeciwskarpach ,00 skarp rowów Projekt został ukończony w terminie i zgodnie z umową, jednak w wyniku powodzi i nawalnych opadów wzrosły koszty inwestycji o wartości naprawcze które poniósł Wykonawca Powstałe szkody spowodowały opóźnienie robót i przekroczenie terminu umownego zakończenia zadania co spowodowało powstanie kary umownej - gmina na wniosek wykonawcy odstąpiła od egzekwowania kary Poza wymienionymi wyżej projektami, w których wystąpiły straty materialne, wielokrotnie w przypadku innych projektów dochodziło do opóźnień w terminach realizacji robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i utrudnienia spowodowane powodzią. W takich przypadkach następowało wydłużanie harmonogramu robót i stosowne aneksowanie umów.

5